




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度火力发电厂建设合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总金额3.2付款方式及进度第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误及延长第五条质量标准5.1工程质量要求5.2质量检验及验收第六条技术支持和服务6.1技术资料提供6.2技术咨询与指导6.3人员培训第七条环境保护和安全生产7.1环境保护措施7.2安全生产要求第八条违约责任8.1发包方的违约责任8.2承包方的违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼或仲裁地点及机构第十条合同的变更和解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件第十一条合同的转让11.1合同转让条件11.2转让程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条法律适用和争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1合同的生效、修改和终止14.2附件及附录14.3合同的签字盖章14.4合同的副本及份数第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包方1.1.1名称:_______1.1.2注册地址:_______1.1.3法定代表人:_______1.1.4联系人:_______1.1.5联系电话:_______1.2承包方1.2.1名称:_______1.2.2注册地址:_______1.2.3法定代表人:_______1.2.4联系人:_______1.2.5联系电话:_______第二条工程概况2.1工程名称:2024年度火力发电厂建设项目2.2工程地点:_______2.3工程规模:_______2.4工程内容:包括但不限于火力发电厂的设计、采购、施工、调试、验收等全部工作。第三条合同金额3.1合同总金额:人民币_______元整(大写:_______________________元整)3.2付款方式及进度:3.2.1预付款:合同签订后,发包方支付合同总金额的10%作为预付款。3.2.2进度付款:按照工程进度,分阶段支付合同总金额的60%。3.2.3竣工付款:工程验收合格后,支付合同总金额的20%。3.2.4质保金:合同总金额的10%作为质保金,质保期结束后无质量问题,返还给承包方。第四条合同工期4.1开工日期:_______年_______月_______日4.2竣工日期:_______年_______月_______日4.3工期延误及延长:4.3.1若因承包方原因导致工期延误,每延误一天,承包方应支付合同总金额的0.5%作为违约金。4.3.2若因不可抗力或其他非承包方原因导致工期延误,双方协商解决。第五条质量标准5.1工程质量要求:符合国家及行业相关标准和要求。5.2质量检验及验收:5.2.1工程验收分为中间验收和竣工验收,验收合格后方可投入使用。5.2.2验收不合格的,承包方应按照验收意见进行整改,直至达到验收标准。第六条技术支持和服务6.1技术资料提供:承包方应提供完整的技术资料,包括设计文件、施工图纸等。6.2技术咨询与指导:承包方应提供专业的技术咨询与指导,确保工程的顺利进行。6.3人员培训:承包方应对发包方相关人员提供培训,使其能够熟练操作和维护工程设备。第七条环境保护和安全生产7.1环境保护措施:承包方应按照相关法律法规和标准要求,做好工程环境保护工作。7.2安全生产要求:承包方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保工程施工安全。第八条违约责任8.1发包方的违约责任8.1.1若发包方未能按照合同约定支付款项,每延迟支付一天,应支付应付金额的0.5%作为违约金。8.1.2若发包方未能按照合同约定提供施工场地、施工条件等,导致承包方无法正常施工,应当承担因此产生的一切额外费用。8.2承包方的违约责任8.2.1若承包方未能按照合同约定完成工程,应当支付合同总金额的10%作为违约金。8.2.2若承包方提供的工程质量不符合合同约定,应当负责整改,并支付整改期间的额外费用。第九条争议解决9.1争议解决方式:双方同意通过友好协商解决合同履行过程中的争议。9.2诉讼或仲裁地点及机构:如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的变更和解除10.1合同变更条件:合同履行过程中,如需变更合同内容,应经双方协商一致并书面确认。10.2合同解除条件:10.2.1双方协商一致解除合同。10.2.2因不可抗力导致合同无法履行,双方协商解除合同。第十一条合同的转让11.1合同转让条件:未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。11.2转让程序:如需转让,应提前30天书面通知对方,并经对方同意。第十二条保密条款12.1保密内容:双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。12.3违约责任:泄露保密信息的一方应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。第十三条法律适用和争议解决13.1法律适用:本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决:如双方在合同履行过程中发生纠纷,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同的生效、修改和终止:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同的修改和终止必须经双方协商一致并书面确认。14.2附件及附录:本合同的附件及附录是合同不可分割的部分,与合同具有同等法律效力。14.3合同的签字盖章:本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后具有法律效力。14.4合同的副本及份数:本合同副本共____份,发包方执____份,承包方执____份。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义:本合同所称第三方,是指除甲乙双方之外,与本合同有关联的其他主体,包括但不限于中介方、监理方、设计方、施工分包方等。15.2第三方介入条件:第三方介入需经甲乙双方协商一致,并在合同中明确第三方介入的内容、范围、期限等相关事项。第十六条第三方责任16.1第三方责任界定:第三方介入本合同项下的工作,应严格按照甲乙双方的约定和合同要求履行义务,并对其行为承担责任。16.2第三方权利限制:第三方不得擅自变更或解除合同,不得干预甲乙双方的合作关系。16.3第三方违约处理:如第三方未能按照合同约定履行义务,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任限额定义:本合同所称第三方责任限额,是指甲乙双方根据合同约定,对第三方承担的责任限制。17.2第三方责任限额的确定:第三方责任限额应在合同中明确,并根据合同金额、工程风险等因素合理确定。17.3第三方责任限额的调整:甲乙双方可以根据工程进展、第三方表现等因素,协商调整第三方责任限额。第十八条第三方介入的额外条款及说明18.1额外条款:甲乙双方应根据第三方介入的具体情况,在合同中增加相应的额外条款,包括但不限于第三方的权利义务、违约责任等。18.2说明:甲乙双方应在合同中明确第三方介入的目的、意义、影响等,以便双方更好地理解和执行合同。第十九条第三方与甲乙方的划分说明19.1第三方与甲乙方的划分:第三方介入本合同,不影响甲乙双方之间的权利义务关系。甲乙双方应相互配合,共同推进合同的履行。19.2第三方与甲乙方的责任划分:第三方承担的责任,不影响甲乙双方根据合同约定应承担的责任。甲乙双方应按照合同约定,分别对第三方的工作成果负责。第二十条第三方介入的合同修改和终止20.1合同修改:如第三方介入导致合同内容发生变化,甲乙双方应协商修改合同,并以书面形式确认。20.2合同终止:如第三方介入导致合同无法继续履行,甲乙双方有权协商终止合同,并根据实际情况处理合同终止后的相关事项。第二十一条第三方介入的保密条款21.1第三方保密内容:第三方在合同履行过程中获知的甲乙双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。21.2第三方保密期限:自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。21.3第三方违约责任:泄露保密信息的一方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此造成的损失。第二十二条第三方介入的法律适用和争议解决22.1法律适用:本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。22.2争议解决:如甲乙双方与第三方在合同履行过程中发生纠纷,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十三条其他条款23.1合同的生效、修改和终止:本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,合同的修改和终止必须经甲乙双方协商一致并书面确认。23.2附件及附录:本合同的附件及附录是合同不可分割的部分,与合同具有同等法律效力。23.3合同的签字盖章:本合同一式三份,甲乙双方各执一份,第三方执一份。签字盖章后具有法律效力。23.4合同的副本及份数:本合同副本共____份,甲乙双方各执____份,第三方执____份。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:合同协议书附件二:工程设计图纸附件三:施工方案和施工进度计划附件四:工程量清单和材料设备明细表附件五:技术规范和标准附件六:质量保修书附件七:安全文明施工保证书附件八:合同价款支付凭证附件九:合同变更协议附件十:工程验收报告附件十一:质量问题处理记录附件十二:安全生产记录附件十三:合同解除协议附件十四:违约金计算公式及相关依据附件一:合同协议书本附件应包括合同主体信息、合同金额、合同工期、质量标准、违约责任等内容,并需甲乙双方签字盖章。附件二:工程设计图纸本附件应详细列出工程设计图纸的内容,包括建筑、结构、电气、给排水等专业图纸,并标明图纸的版本和日期。附件三:施工方案和施工进度计划本附件应包括施工方案、施工进度计划、关键节点及工期安排等,并需甲乙双方确认。附件四:工程量清单和材料设备明细表本附件应详细列出工程量清单和材料设备明细表,包括工程项目的名称、数量、单价、总价等信息。附件五:技术规范和标准本附件应包括工程所涉及的技术规范和标准,如国家标准、行业标准等,并需甲乙双方遵守。附件六:质量保修书本附件应包括质量保修的范围、期限、保修责任等内容,并需甲乙双方签字盖章。附件七:安全文明施工保证书本附件应包括安全文明施工的要求、措施、责任等内容,并需甲乙双方签字盖章。附件八:合同价款支付凭证本附件应包括合同价款的支付时间、支付金额、支付方式等,并需甲乙双方确认。附件九:合同变更协议本附件应包括合同变更的内容、变更的时间、变更后的条款等,并需甲乙双方签字盖章。附件十:工程验收报告本附件应包括工程验收的时间、验收人员、验收结果等,并需甲乙双方签字盖章。附件十一:质量问题处理记录本附件应记录质量问题的发生时间、问题描述、处理措施、处理结果等。附件十二:安全生产记录本附件应记录安全生产的情况,包括事故发生的时间、地点、原因、处理结果等。附件十三:合同解除协议本附件应包括合同解除的原因、解除的时间、解除后的责任处理等,并需甲乙双方签字盖章。附件十四:违约金计算公式及相关依据本附件应详细列出违约金的计算公式及相关法律依据,并需甲乙双方确认。说明二:违约行为及责任认定:1.未能按照合同约定的时间、质量、数量完成工作。2.未能按照合同约定的时间支付价款、进度款、质保金等。3.未能按照合同约定的技术规范和标准进行施工。4.未能按照合同约定的安全文明施工要求进行施工。5.未能按照合同约定的保密义务进行保密。违约责任认定标准:1.违约金:按照合同约定的违约金计算公式进行计算。2.损失赔偿:根据违约行为导致的实际损失进行赔偿,包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益等。3.延长工期:根据违约行为导致工程延期的天数进行延长。4.合同解除:根据违约行为的严重程度,甲乙双方协商解除合同。示例说明:1.若承包方未能按照合同约定的时间完成工程,需支付合同总金额的1%作为违约金。2.若发包方未能按照合同约定的时间支付进度款,需支付应付金额的0.5%作为违约金。3.若承包方未能按照合同约定的技术规范和标准进行施工,需整改并支付整改期间的额外费用。4.若承包方未能按照合同约定的安全文明施工要求进行施工,需支付合同总金额的1%作为违约金。5.若任何一方未能按照合同约定的保密义务进行保密,泄露保密信息的一方应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。全文完。2024年度火力发电厂建设合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同签订地点和时间第二条火力发电厂建设内容2.1建设规模2.2建设地点2.3建设标准和要求第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度第四条建设期限与进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3关键节点进度要求第五条质量标准与要求5.1工程质量标准5.2材料和设备质量要求5.3质量检验和验收第六条技术支持和培训6.1技术支持6.2培训计划第七条保修条款7.1保修期限7.2保修范围7.3保修责任第八条违约责任8.1合同一方违约的情形8.2违约责任的具体承担方式第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点和适用法律第十条合同的变更和解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件第十一条合同的转让11.1合同转让的条件11.2转让通知要求第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力事件的应对和通知第十三条合同的生效、修改和终止13.1合同生效条件13.2合同修改程序13.3合同终止情形第十四条其他条款14.1信息保密14.2法律适用和争议解决14.3合同的语言版本第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的本合同标的为甲方所委托的火力发电厂建设项目的设计、施工、设备采购、安装、调试、培训及保修等全部工作。1.3合同签订地点和时间本合同于2024年1月1日在甲方所在地签订。第二条火力发电厂建设内容2.1建设规模火力发电厂的总装机容量为万千瓦。2.2建设地点火力发电厂的建设地点位于市区。2.3建设标准和要求火力发电厂的建设应符合国家及行业相关标准和要求,包括但不限于环境保护、安全生产、节能减排等方面。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同的总价为人民币亿元(大写:亿元整),其中包括设计费、施工费、设备采购费、安装费、调试费、培训费及保修费等。3.2支付方式甲方支付乙方款项的方式为分期支付,具体支付进度和金额见附件一《支付计划》。3.3支付进度甲方应按照附件一《支付计划》约定的时间节点向乙方支付相应款项。第四条建设期限与进度4.1开工日期火力发电厂的开工日期为2024年3月1日。4.2竣工日期火力发电厂的竣工日期为2026年12月31日。4.3关键节点进度要求乙方应按照甲方要求,确保火力发电厂建设项目的各个关键节点按期完成,具体要求见附件二《关键节点进度计划》。第五条质量标准与要求5.1工程质量标准火力发电厂的建设质量应符合国家及行业相关标准和要求,包括但不限于建筑工程、设备安装、调试等方面。5.2材料和设备质量要求乙方提供的材料和设备应符合国家及行业相关标准和要求,具备合格证明和检测报告。5.3质量检验和验收甲方有权对火力发电厂建设项目的质量进行检验和验收,乙方应积极配合,提供相关资料和便利条件。第六条技术支持和培训6.1技术支持乙方应在合同签订后30日内向甲方提供火力发电厂建设项目的详细设计资料和技术文件,并在建设过程中提供必要的技术支持。6.2培训计划乙方应根据甲方需求,制定培训计划,并在合同签订后6个月内完成相关培训工作。第八条违约责任8.1合同一方违约的情形乙方若未能按照合同约定的时间、质量、标准完成工作,视为乙方违约。甲方若未能按照合同约定的时间向乙方支付款项,视为甲方违约。8.2违约责任的具体承担方式乙方违约时,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金额×1%。甲方违约时,应向乙方支付违约金,违约金计算方式为:违约金额×1%。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。9.2争议解决地点和适用法律争议解决地点为合同签订地,适用法律为中华人民共和国法律。第十条合同的变更和解除10.1合同变更的条件合同的变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。10.2合同解除的条件合同解除的条件如下:(1)双方协商一致解除合同;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)一方违约严重,对方无法实现合同目的;(4)法律、法规规定的其他解除条件。第十一条合同的转让11.1合同转让的条件合同一方如需转让合同权利义务,须经另一方书面同意。11.2转让通知要求转让方应向另一方发出书面通知,并在通知中明确转让的内容、范围、时间等。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力事件的应对和通知一方因不可抗力导致无法履行合同时,应立即通知对方,并在不可抗力结束后15日内提供相关证明文件。第十三条合同的生效、修改和终止13.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2合同修改程序合同的修改需双方协商一致,并签订书面修改协议。13.3合同终止情形合同终止的情形如下:(1)合同到期,双方未续签;(2)双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)法律、法规规定的其他终止情形。第十四条其他条款14.1信息保密双方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。14.2法律适用和争议解决本合同适用中华人民共和国法律,争议解决地点为合同签订地,适用法律为中华人民共和国法律。14.3合同的语言版本本合同一式两份,双方各执一份,两种语言版本具有同等法律效力(如有)。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方概念第三方是指本合同之外,与甲乙方无直接合同关系的个体或实体。第三方介入包括但不限于中介方、监理方、政府部门、专业评审机构等。15.2第三方责任第三方介入本合同项下工作时,应遵守相关法律法规和行业标准,按照甲乙方的要求履行职责。第三方应对其提供的服务或产品的质量、安全性、合法性承担责任。15.3第三方权利第三方有权根据合同约定获取相应的报酬和服务保障。15.4第三方与其他各方的关系第三方与甲乙方及双方的其他关联方无任何隶属或控制关系。第三方介入不影响甲乙方之间的合同关系及权利义务。第十六条第三方介入的额外条款及说明16.1第三方选择甲乙方应共同协商选择合适的第三方介入,并确保第三方的选择符合合同要求和法律法规。16.2第三方介入程序第三方介入应按照甲乙方的要求,遵循合同约定的程序进行。第三方应在甲乙方同意的范围内行使权利和履行义务。16.3第三方责任限额如合同中未明确第三方的责任限额,甲乙方应根据合同金额、风险程度等因素协商确定第三方的责任限额。责任限额应在第三方介入合同中予以明确。16.4第三方违约处理第三方如发生违约行为,甲乙方有权按照合同约定和法律规定追究其责任。第三方违约不影响甲乙方之间的合同关系。第十七条第三方介入的合同修正17.1第三方介入合同的签订甲乙方与第三方签订的介入合同,应明确规定第三方的权利、义务、责任限额等事项。介入合同不得与本合同冲突。17.2第三方介入合同的变更第三方介入合同的变更应经甲乙方同意,并签订书面变更协议。变更内容应符合本合同的相关规定。17.3第三方介入合同的终止第三方介入合同的终止条件应符合合同约定和法律规定。终止第三方介入合同后,第三方不再享有本合同项下的权利和义务。第十八条第三方责任与甲方乙方的关系18.1第三方责任第三方对甲乙方承担的责任不得超越甲乙方之间的合同关系。第三方如因违约行为导致甲乙方损失,甲乙方有权向第三方追偿。18.2甲方乙方责任甲乙方应对第三方介入过程中提供的信息、资料、意见等承担责任。甲乙方不得利用第三方介入为由逃避合同责任。18.3第三方与甲方乙方划分说明第三方介入合同中应明确划分第三方与甲乙方之间的权利、义务和责任。第三方不得要求甲乙方承担非合同约定的责任。第十九条第三方介入的争议解决19.1第三方介入合同的争议解决第三方介入合同的争议应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。19.2第三方介入争议与本合同争议的关系第三方介入争议不影响本合同的效力。本合同的争议解决程序应按照本合同的约定执行。第二十条第三方介入后的合同履行20.1第三方介入后的合同履行第三方介入后,甲乙方应按照本合同及第三方介入合同的约定履行各自的权利和义务。20.2第三方介入对合同履行进度的影响第三方介入不影响本合同项下工作进度和里程碑节点的实现。甲乙方应确保合同按期履行。20.3第三方介入后的合同监督甲乙方应共同监督第三方的工作进度和质量,确保第三方按合同约定履行职责。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:《支付计划》详细列明合同总价、分期支付的时间节点、金额等信息。附件二:《关键节点进度计划》详细列明火力发电厂建设项目的各个关键节点及完成时间要求。附件三:《设计费、施工费、设备采购费、安装费、调试费、培训费及保修费明细表》详细列明各项费用的金额、支付时间、支付条件等。附件四:《材料和设备质量要求》详细列明建设过程中所需材料和设备的技术标准、质量要求、检测报告等。附件五:《第三方介入合同》详细列明第三方(如中介方、监理方等)的选定标准、权利义务、责任限额等信息。附件六:《技术支持和培训计划》详细列明技术支持的内容、培训计划的时间、地点、内容等。附件七:《质量保证书》第三方(如材料供应商、设备供应商等)向甲方提供的质量保证书。附件八:《安全生产责任书》明确各方在安全生产方面的责任和义务。附件九:《环境保护协议》明确各方在环境保护方面的责任和义务。附件十:《合同变更协议》当合同双方同意对合同进行变更时,需签订的变更协议。附件十一:《合同解除协议》当合同双方同意解除合同时,需签订的解除协议。附件十二:《信息保密协议》第三方与甲方、乙方之间关于保密信息的协议。附件十三:《争议解决协议》明确合同争议解决的程序、地点、适用法律等。附件十四:《合同转让协议》当合同一方需将合同权利义务转让给第三方时,需签订的转让协议。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未能按照合同约定时间向乙方支付款项。2.乙方未能按照合同约定时间、质量、标准完成工作。3.第三方未能按照合同约定时间、质量、标准提供服务或产品。4.甲方、乙方、第三方违反合同约定的保密义务。5.甲方、乙方、第三方违反合同约定的其他义务。违约责任认定标准:1.违约金:按照合同约定金额的1%计算违约金。2.损害赔偿:根据违约行为导致的具体损失金额进行赔偿。3.延长工期:按照实际延误的工期天数进行延长。4.合同解除:严重违约行为可能导致合同解除。示例说明:若甲方未能按照《支付计划》约定时间向乙方支付款项,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因延迟付款导致的损失。具体金额根据《支付计划》和实际损失进行计算。全文完。2024年度火力发电厂建设合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义第二条火力发电厂建设规模与内容2.1建设规模2.2建设内容第三条合同价格与支付方式3.1合同价格3.2支付方式第四条建设进度与工期4.1建设进度安排4.2工期延误责任第五条质量标准与要求5.1质量标准5.2质量监管第六条技术与设计6.1技术要求6.2设计变更第七条安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保标准与措施第八条合同的履行与监督8.1合同履行主体8.2监督与检查第九条违约责任与争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件第十一条合同的转让与继承11.1合同转让11.2合同继承第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限与泄露责任第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同生效与终止条件第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1合同双方主体甲方:X火力发电厂建设项目指挥部乙方:X建设工程有限公司1.2合同相关术语定义火力发电厂:指利用燃料燃烧产生的热量,转化为动能和电能的发电设施。建设规模:本项目拟建容量为X兆瓦的火力发电厂。建设内容:包括但不限于火力发电厂的主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。第二条火力发电厂建设规模与内容2.1建设规模本项目拟建火力发电厂的容量为X兆瓦,主要包括燃煤锅炉、蒸汽轮机发电机组、发电厂配套设施等。2.2建设内容乙方应按照合同约定,完成火力发电厂的主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等建设内容。具体包括但不限于:(1)完成燃煤锅炉及其辅助设备的安装和调试;(2)完成蒸汽轮机发电机组的安装和调试;(3)完成发电厂配套设施的建设,包括循环水系统、压缩空气系统、燃油供应系统等;(4)完成环保设施的安装和调试,确保排放符合国家和地方环保标准;(5)完成其他与火力发电厂建设相关的工程。第三条合同价格与支付方式3.1合同价格本合同总价款为X万元人民币,包含火力发电厂建设的全部工程费用。3.2支付方式甲方应按照合同约定的付款进度,向乙方支付合同价款。具体支付方式如下:(1)合同签订后,甲方支付合同总价款的10%作为预付款;(2)工程进度达到约定的关键节点时,甲方支付相应的进度款;(3)工程验收合格后,甲方支付合同总价款的80%;(4)剩余的10%作为质量保证金,在质保期内无质量问题的情况下支付。第四条建设进度与工期4.1建设进度安排乙方应按照合同约定的时间表,完成火力发电厂的建设。具体包括但不限于:(1)燃煤锅炉及辅助设备的安装和调试,应在合同签订后X个月内完成;(2)蒸汽轮机发电机组的安装和调试,应在燃煤锅炉及辅助设备完成后X个月内完成;(3)发电厂配套设施的建设,应在蒸汽轮机发电机组完成后X个月内完成;(4)环保设施的安装和调试,应在发电厂配套设施完成后X个月内完成;(5)整个火力发电厂的建设应在合同约定的总工期内完成。4.2工期延误责任如乙方原因导致建设进度延误,应按照合同约定向甲方支付违约金。具体违约金计算方式如下:(1)每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价款的0.5‰作为违约金;(2)如因不可抗力等因素导致工期延误,乙方应在延误发生后X小时内书面通知甲方,并提供相关证明材料。经甲方确认后,相应顺延工期。第五条质量标准与要求5.1质量标准乙方应按照国家和行业的相关标准,确保火力发电厂的建设质量。具体包括但不限于:(1)燃煤锅炉及辅助设备的安装应符合GB5027320《火力发电厂与变电所设计防火规范》的要求;(2)蒸汽轮机发电机组的安装应符合DL/T516420《火力发电厂汽轮机设备安装技术规程》的要求;(3)发电厂配套设施的建设应符合GB5025720《火力发电厂循环水冷却系统设计规范》的要求;(4)环保设施的安装应符合GB1322320《火电厂大气污染物排放标准》的要求。5.2质量监管甲方应加强对乙方建设质量的监督,确保符合合同约定的质量标准。具体包括但不限于:(1)对乙方的施工过程进行定期检查,对不符合质量要求的部分要求乙方及时整改;(2)对乙方使用的材料、设备进行抽检,确保符合国家和行业的相关标准;(3)对乙方完成的建设工程进行验收,验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到合同约定的质量标准。第六条技术与设计6.1技术要求乙方应按照合同约定的技术要求进行火力发电厂的建设。具体包括但不限于:(1)燃煤锅炉的热效率应达到合同约定的要求;(2)蒸汽轮机发电机组的发电效率应达到合同约定的要求;(3)发电厂的排放应符合国家和地方的环保要求第八条合同的履行与监督8.1合同履行主体甲方指派的项目管理人员负责对乙方合同履行情况进行监督,确保乙方按照合同约定的标准、进度和质量完成建设任务。8.2监督与检查甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。乙方应积极配合,对于甲方提出的问题和意见,乙方应及时整改并反馈。第九条违约责任与争议解决9.1违约责任乙方如违反合同约定,应承担相应的违约责任。具体包括但不限于:(1)逾期交付工程,乙方应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金,逾期超过合同总价款的5%时,甲方有权解除合同;(2)工程质量不符合合同约定,乙方应负责修复或拆除不合格工程,并支付相应的修复或拆除费用;(3)乙方未能按照合同约定完成建设任务,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。9.2争议解决方式双方因履行合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件合同履行过程中,如因特殊情况需要变更合同,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。10.2合同解除条件双方同意解除合同的,应签订书面解除协议,并按约定处理善后事宜。第十一条合同的转让与继承11.1合同转让未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。11.2合同继承合同有效期内,如一方发生合并、分立、解散等变更事宜,合同由变更后的主体继承。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。12.2保密期限与泄露责任保密期限自合同签订之日起计算,期限为5年。如一方违反保密义务,导致对方损失的,应承担赔偿责任。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式双方因履行合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同附件本合同附件包括:合同履行计划、技术规格书、施工图纸等。14.2补充协议双方在合同履行过程中,如需补充协议,应签订书面补充协议,并经双方盖章确认。14.3合同生效与终止条件本合同自双方签字盖章之日起生效,合同终止条件详见合同。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同所称第三方,是指除甲方和乙方之外,参与或涉及本合同项目实施的自然人、法人和其他组织。第三方介入包括但不限于:中介机构、咨询顾问、设计单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、检测机构等。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于:为本合同项目提供专业服务的中介机构;提供技术支持的设计单位;负责施工的施工单位;提供材料的材料供应商;提供设备的设备供应商;进行质量检测的检测机构等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方选择甲方和乙方应共同协商选择第三方,并确保第三方具备相应的资质、能力和良好信誉。2.2第三方介入程序(1)甲方和乙方共同协商确定第三方的介入范围和职责;(2)甲方和乙方与第三方签订相应的合作协议或合同;(3)第三方按照约定履行介入职责;(4)甲方和乙方对第三方的工作进行监督和评价。第三条第三方责任与义务3.1第三方责任第三方应按照合同约定,履行其职责,并确保其工作质量符合本合同的要求。如第三方的工作质量不符合本合同的要求,第三方应承担相应的责任。3.2第三方义务第三方应遵守国家法律法规,尊重社会公德,按照甲方和乙方的要求,提供专业服务,并确保其工作不影响本合同项目的正常实施。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方、乙方的关系第三方应清楚认识到其仅为乙方提供专业服务,而不代表甲方或乙方。第
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论