2024版工程建设项目合同延期与终止合同3篇_第1页
2024版工程建设项目合同延期与终止合同3篇_第2页
2024版工程建设项目合同延期与终止合同3篇_第3页
2024版工程建设项目合同延期与终止合同3篇_第4页
2024版工程建设项目合同延期与终止合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩54页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版工程建设项目合同延期与终止合同本合同目录一览1.延期条款1.1延期条件1.1.1延期请求的提出1.1.2延期请求的审批1.2延期期限1.2.1延期的起始日期1.2.2延期的结束日期1.3延期费用1.3.1延期费用的计算1.3.2延期费用的支付方式2.终止条款2.1合同终止的条件2.1.1双方协商一致终止2.1.2合同一方违约终止2.1.3不可抗力因素导致的终止2.2终止通知2.2.1终止通知的发出2.2.2终止通知的有效期2.3终止后的处理2.3.2合同终止后的费用结算2.3.3合同终止后的责任承担3.合同的解除3.1解除条件3.1.1解除请求的提出3.1.2解除请求的审批3.2解除后的处理3.2.1解除后的工作交接3.2.2解除后的费用结算3.2.3解除后的责任承担4.合同的变更4.1变更条件4.1.1变更请求的提出4.1.2变更请求的审批4.2变更内容4.2.1变更的工作范围4.2.2变更的工期调整4.2.3变更的费用调整5.合同的违约责任5.1违约行为的认定5.2违约责任的具体规定5.2.1延期违约责任5.2.2终止违约责任5.2.3解除违约责任5.2.4变更违约责任6.争议解决6.1争议解决的方式6.1.1协商解决6.1.2调解解决6.1.3仲裁解决6.1.4诉讼解决6.2争议解决的时效7.合同的生效、变更和终止7.1合同的生效条件7.2合同的变更条件7.3合同的终止条件8.其他条款8.1保密条款8.2知识产权保护8.3法律法规遵守9.合同的签订9.1签订程序9.2签订日期9.3签订地点10.合同的附件10.1附件清单10.2附件的效力11.合同的解除和终止11.1解除和终止的条件11.2解除和终止的程序12.合同的争议解决12.1争议解决的途径12.2争议解决的时效13.合同的效力13.1合同的生效日期13.2合同的失效日期14.合同的份数14.1正本份数14.2副本份数第一部分:合同如下:第一条延期条款1.1延期条件1.1.1在合同履行期间,如遇不可抗力因素或其他特殊情况,一方或双方需提出延期请求。1.1.2提出延期请求的一方应向另一方提交书面的延期请求,并详细说明延期理由及期望的延期期限。1.1.3另一方应在收到延期请求后14日内对延期请求进行审批,并书面回复。1.2延期期限1.2.1经双方协商一致,延期期限自原合同约定的结束日期起顺延。1.2.2延期的起始日期为双方协商确定的日期,延期的结束日期为顺延后的原合同结束日期。1.3延期费用1.3.1延期费用根据延期期限按日计算,计算方式为原合同每日工程进度款的万分之五。1.3.2延期费用支付方式为每月支付一次,支付日期为当月工程进度款支付日。第二条终止条款2.1合同终止的条件2.1.1双方协商一致终止合同,应签订书面协议,并注明终止日期。2.1.2一方违约导致合同终止,违约方应承担违约责任,并支付合同总价款的10%作为违约金。2.1.3如遇不可抗力因素导致合同终止,双方互不承担违约责任。2.2终止通知2.2.1终止通知应书面发出,并由双方签字盖章确认。2.2.2终止通知自送达对方之日起生效,双方应按照本合同约定处理终止后的相关事宜。2.3终止后的处理2.3.2合同终止后的费用结算按照已完成工程量和合同约定计算。2.3.3合同终止后的责任承担按照本合同约定处理。第三条合同的解除3.1解除条件3.1.1双方协商一致解除合同,应签订书面协议,并注明解除日期。3.1.2一方违约导致合同解除,违约方应承担违约责任,并支付合同总价款的15%作为违约金。3.2解除后的处理3.2.1解除后的工作交接由双方协商确定。3.2.2解除后的费用结算按照已完成工程量和合同约定计算。3.2.3解除后的责任承担按照本合同约定处理。第四条合同的变更4.1变更条件4.1.1双方协商一致变更合同,应签订书面协议,并注明变更日期。4.1.2变更请求应书面提出,并由双方签字盖章确认。4.2变更内容4.2.1变更的工作范围、工程量、工期等应明确记载在书面协议中。4.2.2变更的费用按照实际变更情况计算,并在书面协议中明确。第五条合同的违约责任5.1违约行为的认定5.1.1双方应严格按照本合同约定履行各自义务,如一方违约,应承担违约责任。5.1.2违约行为包括未按约定履行工作、未按约定支付款项等。5.2违约责任的具体规定5.2.1延期违约责任如一方未按约定时间完成工作或支付款项,应支付合同总价款的5%作为违约金。5.2.2终止违约责任如一方未按约定终止合同,应支付合同总价款的10%作为违约金。5.2.3解除违约责任如一方未按约定解除合同,应支付合同总价款的15%作为违约金。5.2.4变更违约责任如一方未按约定变更合同,应支付合同总价款的5%作为违约金。第八条合同的解除和终止8.1解除和终止的条件8.1.1双方协商一致解除或终止合同,应签订书面协议,并注明解除或终止日期。8.1.2一方违约导致合同解除或终止,违约方应承担违约责任,并支付合同总价款的相应比例作为违约金。8.1.3如遇不可抗力因素导致合同解除或终止,双方互不承担违约责任。8.2解除和终止的程序8.2.1双方应按照本合同约定处理解除和终止后的相关事宜,包括但不限于工作交接、费用结算和责任承担。8.2.2解除和终止的书面协议应由双方签字盖章,并注明解除或终止日期。第九条合同的争议解决9.1争议解决的方式9.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。9.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.1.3在争议解决过程中,双方应继续履行合同约定的义务。9.2争议解决的时效9.2.1双方应自合同争议发生之日起30日内协商解决。9.2.2如一方未能在规定时间内提出争议解决请求,视为默认对方提出的争议解决方式。第十条合同的效力10.1合同的生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的失效日期本合同在履行完毕、解除或终止后失效。第十一条合同的份数11.1正本份数本合同一式两份,双方各执一份。11.2副本份数本合同可制作副本,副本份数及使用者由双方约定。第十二条保密条款12.1双方应对本合同的内容、签订过程及与合同有关的其他信息予以保密。12.2保密期限自本合同生效之日起计算,至合同失效之日起终止。第十三条知识产权保护13.1双方同意,本合同涉及的工程建设项目中,任何一方独自或与第三方共同创造的知识产权,归该方所有。13.2双方应尊重对方的知识产权,未经对方书面同意,不得使用对方的知识产权。第十四条法律法规遵守14.1双方应遵守中华人民共和国相关法律法规,执行合同中的各项约定。14.2如本合同的任何内容与法律法规相冲突,该内容应被视为无效,但不影响其他条款的效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的条件1.1本合同涉及的第三方介入包括但不限于中介方、监理方、审计方、融资方等。1.2第三方介入需经甲乙方书面同意,并签订书面协议明确介入事项、范围和期限。第二条第三方介入的义务和责任2.1第三方应按照甲乙方的要求,提供专业服务或协助处理合同履行过程中的相关事宜。2.2第三方应遵守中华人民共和国相关法律法规,执行合同中的各项约定。2.3第三方应对甲乙方提供的信息、资料和数据予以保密,不得泄露给无关方。第三条第三方介入的费用3.1第三方介入的费用根据介入事项的性质、工作量和甲乙方的约定计算。3.2第三方费用的支付方式由甲乙方协商确定,并在书面协议中明确。第四条第三方介入的期限4.1第三方介入的起始日期应由甲乙方协商确定,并在书面协议中注明。4.2第三方介入的结束日期由甲乙方协商确定,并在书面协议中注明。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方为独立的法律主体,各自承担各自的法律责任。5.2第三方对甲乙方的履行行为负责,甲乙方对第三方的履行行为负责。第六条第三方责任限额6.1第三方应对其介入事项产生的后果承担相应的法律责任。6.2甲乙方可根据合同约定和法律规定,要求第三方承担有限责任或无限责任。6.3第三方责任限额应在书面协议中明确,包括但不限于赔偿限额、承担责任的形式等。第七条第三方与合同的变更、解除和终止7.1第三方介入的变更、解除和终止应遵循本合同的相关约定。7.2第三方与甲乙方的书面协议变更、解除和终止不影响本合同的效力。第八条第三方违约处理8.1第三方违约应按照本合同及书面协议的约定承担违约责任。8.2甲乙方可根据合同约定和法律规定,要求第三方承担违约金、赔偿损失等责任。第九条争议解决9.1第三方与甲乙方的争议解决应遵循本合同的相关约定。9.2如双方无法协商解决,可按照本合同约定的争议解决方式进行解决。第十条第三方介入的生效、变更和终止10.1第三方介入的书面协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。10.2第三方介入的变更、解除和终止应遵循本合同的相关约定。第十一条合同的份数11.1正本份数本合同一式两份,甲乙双方各执一份。11.2副本份数本合同可制作副本,副本份数及使用者由甲乙双方约定。第十二条保密条款12.1第三方应对本合同内容及甲乙双方提供的相关信息予以保密。12.2保密期限自本合同生效之日起计算,至合同失效之日起终止。第十三条知识产权保护13.1第三方应尊重甲乙双方的知识产权,不得未经甲乙双方书面同意使用其知识产权。第十四条法律法规遵守14.1第三方应遵守中华人民共和国相关法律法规,执行合同中的各项约定。14.2如本合同的任何内容与法律法规相冲突,该内容应被视为无效,但不影响其他条款的效力。第二部分:第三方介入后的修正第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:合同协议书附件2:合同履行计划附件3:工程设计文件附件4:施工图纸附件5:工程量清单附件6:材料设备供应合同附件7:劳务分包合同附件8:工程监理合同附件9:保险单据附件10:付款凭证附件11:工程验收报告附件12:合同变更协议附件13:解除和终止合同协议附件14:第三方介入协议附件的详细要求和说明:附件1:合同协议书本附件为甲乙双方签订的合同协议书,明确了双方的基本信息、合同金额、工程内容、履行期限、质量标准等关键条款。附件2:合同履行计划本附件详细说明了合同履行的时间表,包括工程进度、付款计划、变更申请等。附件3:工程设计文件本附件包含了工程设计的所有文件,如设计说明书、图纸、技术参数等。附件4:施工图纸本附件为施工过程中使用的图纸,包括建筑、结构、电气、给排水等专业的施工图纸。附件5:工程量清单本附件列出了工程所需的材料、设备、人工等费用的详细清单和计价。附件6:材料设备供应合同本附件为甲乙双方签订的材料设备供应合同,明确了供应商信息、材料设备规格、数量、价格等内容。附件7:劳务分包合同本附件为甲乙双方签订的劳务分包合同,明确了分包单位信息、分包工程内容、质量标准等。附件8:工程监理合同本附件为甲乙双方签订的工程监理合同,明确了监理单位信息、监理范围、监理职责等。附件9:保险单据本附件为工程所需的保险单据,包括建筑工程保险、第三方责任保险等。附件10:付款凭证本附件为甲乙双方支付款项的凭证,包括银行转账凭证、现金支付凭证等。附件11:工程验收报告本附件为工程验收合格的报告,包括验收日期、验收人员、验收结果等。附件12:合同变更协议本附件为甲乙双方签订的合同变更协议,明确了变更的内容、理由、期限等。附件13:解除和终止合同协议本附件为甲乙双方签订的解除和终止合同协议,明确了解除或终止的原因、日期、后续处理等。附件14:第三方介入协议本附件为甲乙双方与第三方签订的介入协议,明确了第三方的职责、权利、义务以及介入的期限等。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按约定时间支付工程进度款或材料设备款。2.乙方未按约定时间完成工程或交付材料设备。3.乙方使用不合格材料或设备,导致工程质量不达标。4.乙方未按设计图纸或技术规范施工。5.乙方违反安全管理规定,导致安全事故。6.第三方未按约定提供服务或协助,影响合同履行。违约责任认定标准:1.违约金:按照合同总价款的百分比计算,一般为5%至10%。2.赔偿损失:根据违约行为导致的实际损失金额计算,包括但不限于材料损失、人工费用、工期延误等。3.责任承担:违约方应承担因违约行为导致的直接损失,包括但不限于修复费用、重新施工费用等。示例说明:如果甲方未按约定时间支付工程进度款,乙方可以要求甲方支付违约金,并根据实际损失计算赔偿金额。例如,甲方迟延支付100万元,乙方因此导致工程进度延误,增加了50万元的施工费用,乙方可以要求甲方支付违约金5万元,并赔偿50万元的损失。如果乙方未按约定时间完成工程,甲方可以要求乙方支付违约金,并根据合同约定计算赔偿金额。例如,乙方迟延完成工程1个月,甲方因此损失了10万元的利润,甲方可以要求乙方支付违约金5万元,并赔偿10万元的损失。第三方未按约定提供服务或协助,甲方和乙方可以根据第三方介入协议的约定,要求第三方承担违约责任,包括但不限于支付违约金和赔偿损失。全文完。2024版工程建设项目合同延期与终止合同1本合同目录一览1.合同延期1.1延期条件1.2延期申请1.3延期批准1.4延期后的合同执行2.合同终止2.1终止条件2.2终止申请2.3终止批准2.4终止后的合同处理3.延期终止后的权利和义务3.1双方的权利和义务3.3合同终止后的费用结算3.4合同终止后的责任承担4.合同延期和终止的通知4.1延期通知4.2终止通知4.3通知的方式和时间5.合同延期和终止的记录5.1延期记录5.2终止记录5.3记录的保存和归档6.合同延期和终止的保密条款6.1保密义务6.2保密期限6.3保密信息的范围和内容7.法律适用和争议解决7.1法律适用7.2争议解决方式7.3争议解决的地点和机构8.合同的生效、变更和解除8.1合同的生效条件8.2合同的变更8.3合同的解除9.合同的附件和补充协议9.1附件的效力9.2补充协议的效力9.3附件和补充协议的签订和生效10.其他条款10.1合同的履行和监督10.2双方的信息披露义务10.3合同的转让11.合同的签署和备案11.1合同的签署11.2合同的备案11.3合同的保管和复制12.合同的期限和终止日期12.1合同的期限12.2合同的终止日期12.3终止日期后的合同处理13.合同的违约责任13.1违约行为的认定13.2违约责任的具体承担13.3违约金的计算和支付14.合同的最终解释权14.1合同的解释权归属14.2解释权的限制和限制条件14.3解释权的行使和争议解决第一部分:合同如下:第一条合同延期1.1延期条件合同延期条件如下:(1)甲方因不可抗力原因导致工程建设项目无法按照合同约定的时间完成,可以向乙方提出延期申请;(2)乙方因不可抗力原因导致工程建设项目无法按照合同约定的时间完成,可以向甲方提出延期申请;(3)双方协商一致,认为需要延期完成工程建设项目。1.2延期申请甲方或乙方拟申请延期时,应向对方提交书面延期申请,并说明延期理由、延期期限和延期后的合同执行计划。1.3延期批准甲方或乙方收到对方的延期申请后,应在5个工作日内予以答复。如同意延期,双方应就延期后的合同执行计划达成一致,并签订书面延期协议。如不同意延期,双方应按照合同约定承担相应的违约责任。1.4延期后的合同执行延期后的合同执行按照双方签订的书面延期协议执行。延期协议对原合同的变更内容应当明确、具体,且不违反法律法规强制性规定。第二条合同终止2.1终止条件合同终止条件如下:(1)合同约定的工程建设项目已完成,且经甲方验收合格;(2)合同约定的工程建设项目,且双方协商一致同意终止;(3)因不可抗力原因导致合同无法履行,且双方协商一致同意终止;(4)一方严重违反合同约定,导致合同无法履行,对方提出终止合同;(5)法律、法规规定的其他终止条件。2.2终止申请甲方或乙方拟终止合同时,应向对方提交书面终止申请,并说明终止理由。2.3终止批准甲方或乙方收到对方的终止申请后,应在5个工作日内予以答复。如同意终止,双方应就终止后的合同处理达成一致,并签订书面终止协议。如不同意终止,双方应按照合同约定承担相应的违约责任。2.4终止后的合同处理终止后的合同处理按照双方签订的书面终止协议执行。终止协议对原合同的终止事项、权利义务的处理、费用结算和责任承担等内容应当明确、具体,且不违反法律法规强制性规定。第三条延期终止后的权利和义务3.1双方的权利和义务合同延期或终止后,双方仍应履行原合同约定的权利和义务,但本合同另有约定的除外。3.3合同终止后的费用结算合同终止后,双方应按照合同约定和实际情况进行费用结算,包括但不限于工程款、材料款、人工款等。3.4合同终止后的责任承担合同终止后,双方应对因履行合同而产生的债务、损害赔偿等承担相应的责任。第四条合同延期和终止的通知4.1延期通知甲方或乙方如需延期,应提前书面通知对方,并说明延期理由、延期期限和延期后的合同执行计划。4.2终止通知甲方或乙方如需终止合同,应提前书面通知对方,并说明终止理由。4.3通知的方式和时间通知应采用书面形式,并通过邮寄、传真、电子邮件等方式发送至对方指定的联系方式。通知发出之日起,视为对方收到。第五条合同延期和终止的记录5.1延期记录合同延期记录应由甲方和乙方共同签署,并加盖公章。延期记录应包括延期理由、延期期限、延期后的合同执行计划等内容。5.2终止记录合同终止记录应由甲方和乙方共同签署,并加盖公章。终止记录应包括终止理由、终止日期、终止后的合同处理等内容。5.3记录的保存和归档甲方和乙方均应妥善保存和归档合同延期和终止的记录,以备查阅。第六条合同延期和终止的保密条款6.1保密义务甲方和乙方应对在合同延期和终止过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。6.2保密期限保密期限自合同延期或终止之日起计算,为期2年。6.3保密信息的范围和内容保密信息范围包括但不限于合同内容、技术资料、商业计划等。具体保密信息内容由双方在合同中明确。第八条法律适用和争议解决7.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。7.2争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.3争议解决的地点和机构本合同争议解决的地点为合同签订地,双方在此地点的人民法院具有管辖权。第九条合同的生效、变更和解除8.1合同的生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。8.2合同的变更合同变更应由双方协商一致,并以书面形式作出。变更后的合同条款对双方具有同等约束力。8.3合同的解除第十条合同的附件和补充协议9.1附件的效力本合同附件是合同不可分割的一部分,与合同具有同等效力。9.2补充协议的效力本合同补充协议经双方签字或盖章后,成为合同的组成部分,与合同具有同等效力。9.3附件和补充协议的签订和生效附件和补充协议的签订应采用书面形式,并由双方加盖公章。签订后,附件和补充协议立即生效。第十一条其他条款10.1合同的履行和监督双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务,并相互监督合同的履行情况。10.2双方的信息披露义务双方在合同履行过程中,应如实向对方披露与合同有关的重要信息。10.3合同的转让未经对方同意,任何一方不得将合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。第十二条合同的签署和备案11.1合同的签署本合同一式两份,甲乙双方各执一份。双方签字或盖章后,合同生效。11.2合同的备案双方应按照法律法规的规定,将合同副本报送相关备案部门进行备案。11.3合同的保管和复制双方均应妥善保管合同副本,并确保合同副本的真实、完整。如有需要,一方可以复制对方的合同副本,但需承担相应的复制费用。第十三条合同的期限和终止日期12.1合同的期限本合同自签字或盖章之日起至合同约定的工程建设项目完成之日止。12.2合同的终止日期本合同的终止日期为合同约定的工程建设项目完成之日。12.3终止日期后的合同处理第十四条合同的最终解释权13.1合同的解释权归属本合同的解释权归甲乙双方共同所有。13.2解释权的限制和限制条件双方应遵循公平、公正、诚实信用的原则行使解释权,不得滥用解释权损害对方合法权益。13.3解释权的行使和争议解决双方在行使解释权过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义和范围15.1第三方介入的定义第三方介入是指在本合同履行过程中,除甲乙双方外,涉及到的其他主体,包括但不限于中介方、监理方、政府部门、金融机构等。15.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括合同履行过程中涉及的各类第三方主体,如协助甲乙双方完成工程建设的监理机构、对工程质量进行检测的检测机构、提供融资的金融机构等。第十六条第三方介入的责任和义务16.1第三方介入主体的责任第三方介入主体应按照合同约定和法律法规的规定,履行各自的责任和义务,确保工程建设项目顺利进行。16.2第三方介入主体的义务第三方介入主体应对甲乙双方提供的相关信息和资料保密,不得泄露给第三方,除非法律另有规定。16.3第三方介入主体与甲乙双方的关系第三方介入主体与甲乙双方之间应是独立的法律关系。第三方介入主体在履行合同过程中产生的债务和责任,由第三方介入主体自行承担。第十七条第三方介入的协调和管理17.1第三方介入的协调甲乙双方应积极与第三方介入主体进行沟通和协调,确保各方的利益得到保障,确保工程建设项目顺利进行。17.2第三方介入的管理甲乙双方应对第三方介入主体的行为进行监督和管理,确保第三方介入主体按照合同约定和法律法规的规定履行责任和义务。第十八条第三方介入的变更和解除18.1第三方介入的变更如需变更第三方介入主体,应由甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。变更协议应明确变更后的第三方介入主体的权利和义务。18.2第三方介入的解除如需解除第三方介入,应由甲乙双方协商一致,并签订书面解除协议。解除协议应明确解除后的相关处理事项。第十九条第三方介入的费用和支付19.1第三方介入费用的确定第三方介入主体的费用应根据合同约定和实际情况确定。费用包括但不限于第三方介入主体的报酬、差旅费、住宿费等。19.2第三方介入费用的支付甲乙双方应按照合同约定和实际情况,及时支付第三方介入主体的费用。支付方式、支付时间和支付金额应由甲乙双方协商确定。第二十十条第三方介入的责任限额20.1第三方介入主体的责任限额第三方介入主体的责任限额应根据合同约定和法律法规的规定确定。责任限额包括但不限于第三方介入主体的赔偿责任、违约责任等。20.2第三方介入主体与甲乙双方的责任划分第三方介入主体在履行合同过程中的责任划分,应根据合同约定和实际情况确定。如合同未作约定,甲乙双方应协商确定责任划分。第二十一条第三方介入的争议解决21.1第三方介入产生的争议解决第三方介入产生的争议应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。21.2第三方介入争议的管辖法院第三方介入争议的管辖法院为合同签订地人民法院。第二十二条合同的签署和备案22.1合同的签署本合同一式两份,甲乙双方各执一份。双方签字或盖章后,合同生效。22.2合同的备案双方应按照法律法规的规定,将合同副本报送相关备案部门进行备案。22.3合同的保管和复制双方均应妥善保管合同副本,并确保合同副本的真实、完整。如有需要,一方可以复制对方的合同副本,但需承担相应的复制费用。第二十三条合同的期限和终止日期23.1合同的期限本合同自签字或盖章之日起至合同约定的工程建设项目完成之日止。23.2合同的终止日期本合同的终止日期为合同约定的工程建设项目完成之日。23.3终止日期后的合同处理第二十四条合同的最终解释权24.1合同的解释权归属本合同的解释权归甲乙双方共同所有。24.2解释权的限制和限制条件双方应遵循公平、公正、诚实信用的原则行使解释权,不得滥用解释权损害对方合法权益。24.3解释权的行使和争议解决双方在行使解释权过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程建设项目合同2.工程建设项目设计图纸3.工程建设项目施工方案4.工程建设项目施工进度计划5.工程建设项目质量标准和要求6.工程建设项目材料供应协议7.工程建设项目施工安全协议8.工程建设项目竣工验收标准9.工程建设项目竣工验收报告10.工程建设项目费用结算明细表11.工程建设项目付款计划和付款条件12.工程建设项目合同延期申请及批准文件13.工程建设项目合同终止申请及批准文件14.工程建设项目合同变更协议15.工程建设项目合同纠纷解决协议16.工程建设项目合同解除协议17.工程建设项目合同补充协议18.工程建设项目合同履行过程中产生的其他相关文件和资料说明二:违约行为及责任认定:1.逾期付款责任认定:若甲方逾期付款,应按照合同约定的违约金计算方式向乙方支付违约金。违约金计算方式为:逾期付款金额×逾期天数×违约金比率。违约金比率一般为年利率的100%。2.工程质量不符合约定责任认定:若工程质量不符合合同约定的质量标准和要求,乙方应按照合同约定负责修复或重新施工,直至达到约定标准。修复或重新施工的费用由乙方承担。3.擅自变更设计或施工方案责任认定:若任何一方擅自变更设计或施工方案,应按照合同约定承担违约责任。违约责任包括但不限于:承担因变更导致的所有额外费用;承担因变更导致的所有损失。4.擅自终止或解除合同责任认定:若任何一方擅自终止或解除合同,应按照合同约定承担违约责任。违约责任包括但不限于:赔偿对方因此遭受的所有损失;承担因终止或解除合同导致的所有额外费用。5.泄露商业秘密或技术秘密责任认定:若任何一方泄露商业秘密或技术秘密,应按照合同约定承担违约责任。违约责任包括但不限于:赔偿对方因此遭受的所有损失;承担因泄露商业秘密或技术秘密导致的所有额外费用。6.违反法律法规的规定责任认定:若任何一方违反法律法规的规定,应按照法律法规的规定承担相应的法律责任。包括但不限于:罚款、赔偿、行政处罚等。全文完。2024版工程建设项目合同延期与终止合同2本合同目录一览第一条合同概述1.1合同延期1.2合同终止第二条合同延期条件2.1延期请求2.2延期批准2.3延期期限第三条合同终止条件3.1终止请求3.2终止批准3.3终止后果第四条延期通知4.1延期通知义务4.2延期通知方式4.3延期通知时限第五条终止通知5.1终止通知义务5.2终止通知方式5.3终止通知时限第六条延期后的合同履行6.1延期后的义务6.2延期后的权益6.3延期后的管理第七条终止后的合同处理7.1终止后的义务7.2终止后的权益7.3终止后的结算第八条合同延期的法律后果8.1延期对合同效力的影响8.2延期对合同履行期限的影响8.3延期对合同价款的影响第九条合同终止的法律后果9.1终止对合同效力的影响9.2终止对合同履行期限的影响9.3终止对合同价款的影响第十条违约责任10.1延期违约责任10.2终止违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决时限第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同解除条件第十三条保密条款13.1保密义务13.2保密内容13.3保密期限第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同效力14.4合同附件14.5合同修改和补充14.6合同解除和终止后的权利义务14.7双方签字盖章第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同延期1.1.1本合同延期是指在合同履行期间,由于特殊原因需要延长合同约定的工期或服务期的行为。1.1.2合同延期必须符合合同约定的条件,并且需要双方协商一致。1.2合同终止1.2.1本合同终止是指合同约定的工期或服务期届满,或者双方协商一致决定提前终止合同的行为。1.2.2合同终止必须符合合同约定的条件,并且需要双方协商一致。第二条合同延期条件2.1延期请求2.1.1甲方如需延期,应向乙方提出书面的延期请求,并说明延期的理由和期限。2.1.2乙方收到甲方延期请求后,应认真审查,并在收到请求之日起10日内给予答复。2.2延期批准2.2.1乙方同意甲方延期的,应与甲方协商确定延期后的工期或服务期,并签订书面的延期协议。2.2.2乙方不同意甲方延期的,应书面通知甲方,并说明理由。2.3延期期限2.3.1延期协议应明确延期期限,延期期限最长不得超过原合同约定的工期或服务期。2.3.2延期期限届满后,如甲方仍需延期的,应重新提出延期请求,并按照本合同约定的程序办理。第三条合同终止条件3.1终止请求3.1.1甲方如需终止合同,应向乙方提出书面的终止请求,并说明终止的理由。3.1.2乙方收到甲方终止请求后,应认真审查,并在收到请求之日起10日内给予答复。3.2终止批准3.2.1乙方同意甲方终止的,应与甲方协商确定终止后的合同处理事项,并签订书面的终止协议。3.2.2乙方不同意甲方终止的,应书面通知甲方,并说明理由。3.3终止后果3.3.1终止协议签订后,合同即告终止,双方不再享有合同约定的权利和义务。3.3.2终止协议签订后,乙方应按照合同约定和终止协议的约定,办理合同终止手续,包括交接、结算等。第四条延期通知4.1延期通知义务4.1.1甲方如需延期,应按照本合同约定的时间和方式,向乙方发出延期通知。4.1.2乙方收到甲方延期通知后,应按照本合同约定的时间和方式,向甲方发出答复。4.2延期通知方式4.2.1延期通知应采用书面形式,并加盖甲方公章和法定代表人签字。4.2.2延期通知可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式发送。4.3延期通知时限4.3.1甲方如需延期,应在不影响乙方正常工作的前提下,至少提前30日向乙方发出延期通知。4.3.2乙方收到甲方延期通知后,应在10日内向甲方发出答复。第五条终止通知5.1终止通知义务5.1.1甲方如需终止合同,应按照本合同约定的时间和方式,向乙方发出终止通知。5.1.2乙方收到甲方终止通知后,应按照本合同约定的方式和时限,向甲方发出答复。5.2终止通知方式5.2.1终止通知应采用书面形式,并加盖甲方公章和法定代表人签字。5.2.2终止通知可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式发送。5.3终止通知时限5.3.1甲方如需终止合同,应在不影响乙方正常工作的前提下,至少提前30日向乙方发出终止通知。5.3.2乙方收到甲方终止通知后,应在10日内向甲方发出答复。第六条延期后的合同履行6.1延期后的义务6.1.1延期后,甲方应继续履行原合同约定的义务,并按照延期协议的约定承担相应的责任。6.2延期后的权益6.2.1延期后,甲方和乙方仍享有原合同约定的权益,包括合同价款、履约保证金等。6.2.2延期后,甲方和乙方应按照延期协议的约定,对原合同价款、履约保证金等进行调整。6.3第八条合同延期的法律后果8.1延期对合同效力的影响8.1.1合同延期不影响原合同的成立、变更或解除。8.1.2延期后,原合同的效力继续,甲方和乙方应继续履行合同约定的义务。8.2延期对合同履行期限的影响8.2.1延期后,合同履行期限相应延长,具体期限按照延期协议的约定执行。8.2.2延期后,甲方和乙方应按照延长后的期限履行合同约定的义务。8.3延期对合同价款的影响8.3.1延期后,合同价款按照延期协议的约定进行调整。8.3.2延期后,甲方应支付因延期产生的额外费用,包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。第九条合同终止的法律后果9.1终止对合同效力的影响9.1.1合同终止后,原合同的效力消灭,甲方和乙方不再享有合同约定的权利和义务。9.1.2合同终止不影响合同终止前的债权债务关系,甲方和乙方应按照合同约定和终止协议的约定处理合同终止后的相关事项。9.2终止对合同履行期限的影响9.2.1合同终止后,合同履行期限终止,甲方和乙方不再履行合同约定的义务。9.2.2合同终止后,乙方应按照合同约定和终止协议的约定,办理合同终止手续,包括交接、结算等。9.3终止对合同价款的影响9.3.1合同终止后,乙方应按照合同约定和终止协议的约定,对已履行部分的合同价款进行结算。9.3.2合同终止后,如因甲方原因导致合同终止的,甲方应支付乙方违约金或赔偿金,具体金额按照终止协议的约定执行。第十条违约责任10.1延期违约责任10.1.1甲方未按照延期协议的约定履行义务的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。10.1.2乙方未按照延期协议的约定履行义务的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。10.2终止违约责任10.2.1甲方未按照终止协议的约定履行义务的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。10.2.2乙方未按照终止协议的约定履行义务的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1双方同意,争议解决机构为合同签订地人民法院。11.3争议解决时限11.3.1如双方在争议发生后的30日内未能通过协商解决,任何一方均可向人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2本合同的生效不代表原合同的终止,原合同继续有效。12.2合同变更条件12.2.1合同变更应由双方协商一致,并签订书面的变更协议。12.2.2合同变更协议应明确变更的内容、范围、期限等。12.3合同解除条件12.3.1合同解除应由双方协商一致,并签订书面的解除协议。12.3.2合同解除协议应明确解除的原因、日期、后果等。第十三条保密条款13.1保密义务13.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。13.1.2保密期限自本合同签订之日起计算,至合同终止或解除之日起2年内有效。13.2保密内容13.2.1保密内容包括但不限于合同条款、技术资料、商业计划、客户信息等。13.3保密期限13.3.1双方同意,保密期限为2年,自本合同第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同可能涉及第三方的介入,包括但不限于中介方、监管方、评估方等,特制定本部分以明确第三方的概念、责任限额以及与其他各方的划分等事项。第一条第三方定义1.1本合同所称第三方,是指除甲方和乙方之外,参与或涉及本合同履行过程的各方,包括但不限于中介方、监管方、评估方等。1.2第三方应具备合法的资质和能力,其介入本合同应符合相关法律法规的规定。第二条第三方责任2.1第三方介入本合同,应按照约定履行相关义务,并承担相应的责任。2.2第三方应保证其提供的服务或产品的质量、安全、合法性,并对其提供的服务或产品导致的损失承担责任。2.3第三方应按照本合同的约定,对甲方和乙方提供的信息、资料等进行保密,并遵守相关的法律法规。第三条第三方责任限额3.1第三方对甲方和乙方的责任限额,应根据第三方介入的具体内容和方式进行界定。3.2第三方责任限额包括但不限于赔偿金额、赔偿范围、赔偿方式等。3.3甲方和乙方应与第三方协商确定责任限额,并在合同中予以明确。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方和乙方之间应建立合作关系,并共同履行本合同。4.2第三方与甲方和乙方之间的权利义务,应在本合同及第三方与甲方、乙方签订的协议中进行明确。4.3第三方应遵守本合同的约定,不得违反甲方和乙方的合法权益。第五条第三方介入的程序5.1甲方和乙方如需引入第三方介入,应提前与第三方进行沟通,并达成一致意见。5.2甲方和乙方与第三方达成一致意见后,应签订书面的第三方介入协议,明确双方的权利义务。5.3第三方介入协议应作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。第六条第三方违约处理6.1第三方未按照约定履行义务的,甲方和乙方有权要求第三方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论