2024版建设工程施工合同标的为高速公路3篇_第1页
2024版建设工程施工合同标的为高速公路3篇_第2页
2024版建设工程施工合同标的为高速公路3篇_第3页
2024版建设工程施工合同标的为高速公路3篇_第4页
2024版建设工程施工合同标的为高速公路3篇_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建设工程施工合同标的为高速公路本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算3.5价格调整第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条工程质量5.1质量标准5.2质量检验5.3质量保修第六条施工组织设计6.1施工方案6.2施工进度计划6.3施工人员配置第七条安全生产7.1安全生产责任制7.2安全防护措施7.3安全事故处理第八条材料与设备8.1材料供应8.2设备供应8.3材料和设备质量第九条变更与调整9.1合同变更9.2工程量调整9.3费用调整第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议协商11.2调解11.3仲裁11.4诉讼第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除条件第十三条合同的履行和验收13.1合同履行13.2工程验收13.3验收争议处理第十四条其他条款14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4法律适用14.5争议解决14.6合同的修改和补充14.7合同解除14.8合同终止14.9附件第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称:1.1.2发包人地址:1.1.3发包人法定代表人:1.1.4发包人授权代表:1.2承包人1.2.1承包人名称:1.2.2承包人地址:1.2.3承包人法定代表人:1.2.4承包人授权代表:第二条工程概况2.1工程名称:高速公路建设工程2.2工程地点:2.3工程规模:2.4工程内容:高速公路路基、路面、桥梁、隧道、互通式立交、服务设施等的施工。第三条合同金额3.1合同总价:人民币【】元整(大写:【】元整)。3.2预付款:人民币【】元整(大写:【】元整),预付款的支付时间为合同签订后的【】个工作日内。3.3进度付款:按照工程进度,按月进行进度付款,具体付款比例和时间由双方在专用条款中约定。3.4竣工结算:工程验收合格后,按照合同约定的计价方式和计价依据进行竣工结算。3.5价格调整:因市场行情变化或其他不可抗力因素导致工程成本发生较大变化时,双方可协商进行价格调整。第四条合同工期4.1开工日期:合同签订后的【】个工作日内。4.2竣工日期:合同约定的工程竣工日期,即【】年【】月【】日前。4.3工期延误:因承包人原因导致工程延期,按照专用条款约定承担违约责任。第五条工程质量5.1质量标准:按照国家及行业相关标准、规范执行。5.2质量检验:工程质量检验分为过程检验和竣工检验,检验费用由承包人承担。5.3质量保修:工程竣工验收合格后,承包人对工程质量实行【】年保修,保修费用由承包人承担。第六条施工组织设计6.1施工方案:承包人应根据工程特点和施工条件,编制施工方案,并报送发包人审批。6.2施工进度计划:承包人应编制施工进度计划,并报送发包人审批。6.3施工人员配置:承包人应根据工程需要,配置足够的施工人员,确保工程进度和质量。第八条材料与设备8.1材料供应:承包人应按照合同约定的质量和数量,向发包人供应施工所需的材料。8.2设备供应:承包人应按照合同约定的型号、质量和数量,向发包人供应施工所需的设备。8.3材料和设备质量:承包人供应的材料和设备必须符合国家及行业相关标准、规范要求,否则造成的损失由承包人承担。第九条变更与调整9.1合同变更:合同履行过程中,如遇特殊情况需要变更合同内容,应由双方协商一致,并签订书面变更协议。9.2工程量调整:由于设计变更或其他原因导致工程量增减,双方应按照实际完成的工程量进行结算。9.3费用调整:合同履行过程中,如遇价格变动、政策调整等导致费用变动,双方应按照实际情况进行费用调整。第十条违约责任10.1发包人违约:发包人未按照合同约定履行义务,导致承包人无法正常施工的,应承担违约责任。10.2承包人违约:承包人未按照合同约定履行义务,导致工程质量、进度等方面出现问题,应承担违约责任。10.3违约赔偿:违约方应承担因违约造成的损失赔偿责任,具体赔偿金额由双方协商确定。第十一条争议解决11.1争议协商:双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解:如协商不成,双方可申请第三方调解,调解结果对双方具有约束力。11.3仲裁:如调解不成,双方同意将争议提交【】仲裁委员会进行仲裁。11.4诉讼:如仲裁不成,双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序:合同变更应签订书面变更协议,经双方盖章确认后生效。12.3合同解除条件:双方同意解除合同的,应签订书面解除协议,经双方盖章确认后生效。第十三条合同的履行和验收13.1合同履行:双方应严格按照合同约定履行各自的义务。13.2工程验收:工程竣工后,由发包人组织验收,承包人应按合同约定提供相关资料和配合验收工作。13.3验收争议处理:如验收过程中出现争议,双方应协商解决,必要时可申请第三方调解或仲裁。第十四条其他条款14.1保密条款:双方应对合同内容及在合同履行过程中获得的对方商业秘密予以保密,未经对方同意不得泄露给第三方。14.2知识产权保护:双方在合同履行过程中产生的知识产权,归【】方所有。14.3不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方可协商解决,根据实际情况部分或全部免除违约责任。14.4法律适用:本合同适用【】中华人民共和国法律。14.5争议解决:如本合同的任何条款与法律相抵触,该条款将按法律的规定执行,其他条款继续有效。14.6合同的修改和补充:合同履行过程中,双方可通过协商对合同进行修改和补充。14.7合同解除:如合同履行过程中发生合同解除情况,双方应按照本合同约定和法律规定办理相关手续。14.8合同终止:合同履行完毕,双方签订终止协议,合同即告终止。14.9附件:本合同附件包括合同履行过程中涉及的相关文件,附件与合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及第三方的介入,包括但不限于中介方、监理方、审计方等,双方特此约定如下附加条款:第一条第三方介入的定义1.1本合同所称第三方,是指除甲乙方之外,参与合同履行过程的各方,包括但不限于中介方、监理方、审计方等。1.2第三方介入是指第三方根据本合同约定或经甲乙方授权,参与合同履行过程中的某些环节,对合同的履行进行监督、协调或评估。第二条第三方介入的范围和方式2.1第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、进度协调、造价控制、安全生产管理等。2.2第三方介入的方式可以是现场监督、资料审查、定期汇报、协调会议等。第三条第三方介入的职责3.1第三方应严格按照合同约定和国家及行业相关标准、规范,对合同履行过程进行监督和评价。3.2第三方应公正、独立、客观地履行监督职责,保证合同的顺利履行。3.3第三方应及时向甲乙方报告监督情况,对发现的问题提出整改建议。第四条第三方介入的权利4.1第三方有权要求甲乙方提供与合同履行相关的文件、资料和信息。4.2第三方有权对甲乙方的合同履行情况进行检查、核实。4.3第三方在履行监督职责过程中,有权采取必要的措施,以确保合同的顺利履行。第五条第三方介入的义务5.1第三方应依法合规履行监督职责,不得滥用职权、谋取私利。5.2第三方应对在监督过程中获取的甲乙方商业秘密予以保密,未经甲乙方同意不得泄露给第三方。5.3第三方应承担因自身原因导致合同履行延误、质量问题等的责任。第六条第三方介入的费用6.1第三方介入的费用由甲乙方协商确定,并在专用条款中约定。6.2第三方介入费用的支付方式、支付时间由甲乙方在专用条款中约定。第七条第三方责任限额7.1第三方在履行监督职责过程中,因过失导致合同履行出现问题,第三方应承担相应的赔偿责任。7.2第三方承担的赔偿责任限于直接损失,且赔偿金额不超过第三方介入费用的【】倍。7.3第三方对甲乙方造成的其他损失,包括但不限于信誉损失、利润损失等,概不承担赔偿责任。第八条第三方与甲乙方的关系8.1第三方与甲乙方独立签订合同,第三方对甲乙方不负有任何合同义务。8.2第三方与甲乙方之间的合同纠纷,不影响甲乙方之间的合同履行。第九条第三方介入的终止9.1第三方介入终止的条件由甲乙方在专用条款中约定。9.2第三方介入终止后,第三方应将监督过程中产生的文件、资料和信息全部退还甲乙方。第十条第三方介入的变更10.1甲乙方如需变更第三方,应提前【】天通知对方,并签订书面变更协议。10.2第三方变更不影响本合同的履行,但甲乙方应确保新第三方符合本合同约定的条件。第十一条第三方介入的违约处理11.1第三方未按本合同约定履行监督职责的,甲乙方有权要求第三方承担违约责任。11.2甲乙方未按本合同约定支付第三方介入费用的,第三方有权要求甲乙方支付。第十二条争议解决12.1双方如在第三方介入过程中发生争议,应通过友好协商解决。12.2如协商不成,双方可提交【】仲裁委员会进行仲裁。12.3如仲裁不成,双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。本附加条款与本合同具有同等法律效力,如有冲突,以本附加条款为准。本附加条款自甲乙双方签字盖章之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:合同标的概述附件2:设计文件附件3:施工方案和施工进度计划附件4:工程量清单附件5:材料和设备供应清单附件6:安全生产措施计划附件7:质量保证措施计划附件8:环境保护措施计划附件9:合同价款支付凭证附件10:工程验收报告附件11:工程结算报告附件12:第三方介入协议附件13:保密协议附件14:知识产权保护协议附件15:不可抗力事件证明说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.发包人未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算款项。2.发包人未按约定提供设计文件、施工场地、材料和设备等。3.发包人未按约定履行合同义务,导致工程延期或质量问题。4.承包人未按约定时间完成工程或未达到约定的质量标准。5.承包人未按约定提供施工方案、施工进度计划、施工人员配置等。6.承包人未按约定履行安全生产、质量保证、环境保护等义务。7.第三方未按约定履行监督职责或未达到约定的监督效果。8.任何一方未按约定支付第三方介入费用。9.任何一方未按约定提供或使用合同约定的材料和设备。违约责任认定:1.违约方应承担因违约造成的直接损失,包括但不限于工程延期损失、质量修复费用、额外费用等。2.违约方应按照合同约定承担违约赔偿责任,赔偿金额不超过合同价款的【】%。3.违约方未按约定提供设计文件、施工场地、材料和设备等,导致工程无法正常进行的,应承担相应的违约责任。4.违约方未按约定时间完成工程或未达到约定的质量标准,应承担工程延期的违约责任,并支付逾期竣工违约金。5.第三方未按约定履行监督职责或未达到约定的监督效果,应承担相应的违约责任,包括但不限于工程质量问题、安全事故等。6.任何一方未按约定支付第三方介入费用,应承担未支付部分的违约责任。7.任何一方未按约定提供或使用合同约定的材料和设备,导致工程质量问题或安全事故的,应承担相应的违约责任。2024版建设工程施工合同标的为高速公路1本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量保修第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收第七条施工许可与验收7.1施工许可7.2中间验收7.3竣工验收第八条安全生产8.1安全生产管理8.2安全事故处理8.3环境保护第九条变更与调整9.1合同变更9.2工程量调整9.3合同价款调整第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构第十二条合同的解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序第十三条合同的转让13.1合同转让条件13.2合同转让程序第十四条其他条款14.1保密条款14.2法律适用14.3合同效力14.4附件第一部分:合同如下第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量保修第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收第七条施工许可与验收7.1施工许可7.2中间验收7.3竣工验收第八条安全生产8.1安全生产管理8.2安全事故处理8.3环境保护第九条变更与调整9.1合同变更9.2工程量调整9.3合同价款调整第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构第十二条合同的解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序第十三条合同的转让13.1合同转让条件13.2合同转让程序第十四条其他条款14.1保密条款14.2法律适用14.3合同效力14.4附件第八条安全生产8.1安全生产管理8.1.1承包人应按照相关法律法规和标准,制定并实施施工现场安全生产管理制度。8.1.2承包人应确保施工现场的安全设施完好,并对施工现场的安全进行定期检查。8.1.3承包人应负责对施工现场的作业人员进行安全教育和培训。8.2安全事故处理8.2.1一旦发生安全事故,承包人应立即启动应急预案,采取必要的救援措施,并立即报告发包人和相关部门。8.2.2承包人应负责安全事故的调查和处理,并承担相应的责任和费用。8.3环境保护8.3.1承包人应按照相关法律法规和标准,制定并实施施工现场环境保护措施。8.3.2承包人应确保施工现场的环境保护设施完好,并对施工现场的环境进行定期监测。8.3.3承包人应负责对施工现场的作业人员进行环境保护教育和培训。第九条变更与调整9.1合同变更9.1.1合同变更应由双方协商一致,并书面确认。9.1.2合同变更的内容应包括变更的原因、范围、内容、期限等。9.2工程量调整9.2.1工程量的调整应根据实际施工情况,由双方协商一致,并书面确认。9.2.2工程量调整的内容应包括调整的原因、范围、数量、期限等。9.3合同价款调整9.3.1合同价款的调整应根据实际施工情况,由双方协商一致,并书面确认。9.3.2合同价款调整的内容应包括调整的原因、范围、金额、期限等。第十条违约责任10.1发包人违约10.1.1发包人应按照合同约定履行自己的义务,如发包人未能履行合同义务,应承担违约责任。10.2承包人违约10.2.1承包人应按照合同约定履行自己的义务,如承包人未能履行合同义务,应承担违约责任。10.3违约赔偿10.3.1违约方应承担因违约造成的损失赔偿责任,包括直接损失和间接损失。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商和调解解决合同履行过程中的争议。11.2争议解决机构11.2.1如双方无法通过协商和调解解决争议,应提交合同签订地有管辖权的人民法院进行解决。第十二条合同的解除12.1合同解除条件12.1.1在合同履行过程中,如发生不可抗力等法定解除条件,双方可以协商解除合同。12.2合同解除程序12.2.1合同解除应由双方协商一致,并书面确认。第十三条合同的转让13.1合同转让条件13.1.1未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2合同转让程序13.2.1如需转让合同权利和义务,应书面通知对方,并经对方同意。第十四条其他条款14.1保密条款14.1.1双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同效力14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定的工程竣工验收合格之日终止。14.4附件14.4.1本合同附件包括合同图纸、技术规格书、工程量清单等。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外的,与本合同履行有关的其他主体,包括但不限于中介方、设计方、监理方、检测方、材料供应商等。第二条第三方介入的程序2.1第三方介入应经甲乙方协商一致,并书面确认。2.2甲乙方应与第三方签订相应的协议,明确双方的权利义务。2.3第三方介入前,甲乙方应将第三方的主体资格、资质等相关信息进行核实。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙方与其签订的协议履行相应义务,并承担相应责任。3.2第三方如未能按照协议履行义务,应承担违约责任,并赔偿由此给甲乙方造成的损失。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方是独立的主体,各自承担各自的法律责任。4.2第三方不对甲乙方的其他合同义务承担责任,甲乙方也不对第三方的其他合同义务承担责任。第五条第三方介入的变更与解除5.1第三方介入的变更或解除应经甲乙方协商一致,并书面确认。5.2第三方介入的变更或解除不影响甲乙方之间的合同关系。第六条第三方责任限额6.1甲乙方应与第三方在协议中明确责任限额,包括但不限于赔偿限额、责任范围等。6.2第三方在承担责任时,不得超过甲乙方与其约定的责任限额。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方与甲乙方之间的争议,应通过友好协商解决。7.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交合同签订地有管辖权的人民法院解决。第八条第三方与甲乙方的通知8.1第三方与甲乙方之间的通知应采用书面形式,并由双方签字或盖章确认。8.2通知的内容应包括第三方介入的相关事项,包括但不限于第三方的主体资格、介入范围、责任限额等。第九条第三方介入对其他方的效力9.1第三方介入不影响甲乙方之间的合同关系,甲乙方仍应按照合同约定履行各自的义务。9.2第三方介入不影响甲乙方对第三方的权利主张。第十条第三方介入的保密义务10.1第三方应对甲乙方之间的合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密,未经甲乙方同意不得向第三方披露。第十一条第三方介入的法律适用11.1本合同及第三方与甲乙方之间的协议适用中华人民共和国法律。第十二条第三方介入的效力12.1本合同及第三方与甲乙方之间的协议自双方签字盖章之日起生效。第十三条附件13.1本合同附件包括第三方与甲乙方之间的协议、技术规格书、工程量清单等。第十四条合同的完整性和修改14.1本合同及附件构成甲乙方与第三方之间关于第三方介入的完整协议。14.2未经甲乙方书面同意,任何一方不得修改或补充本合同及附件。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:合同图纸附件二:技术规格书附件三:工程量清单附件四:第三方与甲乙方之间的协议附件五:安全生产管理制度附件六:质量控制计划附件七:环境保护措施方案附件八:施工许可申请表附件九:中间验收标准附件十:竣工验收标准附件一的详细要求:合同图纸应包括工程的设计图纸、施工图纸、竣工图纸等,图纸应清晰、完整,足以指导施工。附件二的详细要求:技术规格书应详细列出工程的技术要求、材料要求、施工工艺要求等,以便承包人按照规格书进行施工。附件三的详细要求:工程量清单应详细列出工程的所有工作内容、工程量及单价,作为计算合同总价的基础。附件四的详细要求:第三方与甲乙方之间的协议应明确双方的权利义务、责任限额、保密义务等。附件五的详细要求:安全生产管理制度应包括安全生产责任制、安全生产规章制度、安全教育培训等内容。附件六的详细要求:质量控制计划应包括质量管理体系、质量控制措施、质量验收标准等内容。附件七的详细要求:环境保护措施方案应包括环境保护措施、环保设施、环保责任等内容。附件八的详细要求:施工许可申请表应包括工程的基本情况、施工计划、安全措施等内容。附件九的详细要求:中间验收标准应包括中间验收的条件、程序、验收标准等内容。附件十的详细要求:竣工验收标准应包括竣工验收的条件、程序、验收标准等内容。说明二:违约行为及责任认定:1.未能按照合同约定的时间、质量、数量完成工作。2.未能按照合同约定的价格支付价款。3.未能按照合同约定的时间支付价款。4.未能按照合同约定的方式提供服务或货物。5.未能按照合同约定的保密义务进行保密。违约的责任认定标准:1.违约方应承担因违约造成的直接损失。2.违约方应承担因违约造成的间接损失。3.违约方应承担因违约造成的预期利益损失。4.违约方应承担因违约造成的合同解除后的赔偿责任。示例说明:如果承包人未能按照合同约定的时间完成工程,导致工程延期,那么承包人应承担因工程延期导致的直接损失,如人工费、材料费的增加;同时,承包人还应承担因工程延期导致的间接损失,如工程利润的减少;承包人还应承担因工程延期导致的预期利益损失,如因工程延期导致的工程款的利息损失;如果因承包人的违约行为导致合同解除,承包人还应承担因合同解除导致的赔偿责任,如赔偿发包人因合同解除而产生的额外费用。全文完。2024版建设工程施工合同标的为高速公路2本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量异议第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3质量要求第七条施工许可与验收7.1施工许可7.2验收程序7.3验收标准第八条安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全事故处理第九条变更与调整9.1变更范围9.2变更程序9.3调整方式第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3赔偿方式第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁机构11.3诉讼管辖第十二条合同的解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的处理第十三条合同的转让13.1转让条件13.2转让程序13.3转让后的责任第十四条其他条款14.1保密条款14.2知识产权14.3不可抗力14.4合同的生效与终止第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称:1.1.2发包人地址:1.1.3发包人法定代表人:1.2承包人1.2.1承包人名称:1.2.2承包人地址:1.2.3承包人法定代表人:第二条工程概况2.1工程名称:2.2工程地点:2.3工程规模:2.4工程内容:2.5工程分项:2.6工程图纸:2.7工程量清单:第三条合同价格3.1合同总价:3.2价格调整:3.2.1价格调整条件:3.2.2价格调整程序:3.2.3价格调整方式:3.3支付方式:3.3.1预付款:3.3.2进度付款:3.3.3竣工付款:3.3.4质量保证金:3.3.5付款程序:第四条合同工期4.1开工日期:4.2竣工日期:4.3工期延误:4.3.1工期延误责任:4.3.2工期延误处理:第五条工程质量5.1质量标准:5.2质量控制:5.2.1质量控制措施:5.2.2质量检查:5.2.3质量评定:5.3质量异议:5.3.1异议提出:5.3.2异议处理:第六条材料与设备6.1材料供应:6.1.1材料种类:6.1.2材料供应方式:6.1.3材料质量标准:6.2设备供应:6.2.1设备种类:6.2.2设备供应方式:6.2.3设备质量标准:6.3质量要求:6.3.1材料质量要求:6.3.2设备质量要求:第八条安全生产8.1安全生产责任:8.1.1发包人安全生产责任:8.1.2承包人安全生产责任:8.2安全生产措施:8.2.1承包人安全生产措施:8.2.2发包人安全生产措施:8.3安全事故处理:8.3.1安全事故报告:8.3.2安全事故调查:8.3.3安全事故赔偿:第九条变更与调整9.1变更范围:9.1.1工程变更范围:9.1.2合同变更范围:9.2变更程序:9.2.1工程变更程序:9.2.2合同变更程序:9.3调整方式:9.3.1工程调整方式:9.3.2合同调整方式:第十条违约责任10.1违约行为:10.1.1发包人违约行为:10.1.2承包人违约行为:10.2违约责任:10.2.1发包人违约责任:10.2.2承包人违约责任:10.3赔偿方式:10.3.1赔偿方式:10.3.2赔偿限额:10.3.3赔偿时效:第十一条争议解决11.1争议解决方式:11.1.1协商解决:11.1.2调解解决:11.1.3仲裁解决:11.1.4诉讼解决:11.2仲裁机构:11.2.1选定的仲裁机构:11.2.2仲裁地点:11.3诉讼管辖:11.3.1选定的法院:11.3.2诉讼地点:第十二条合同的解除12.1解除条件:12.1.1合同解除条件:12.1.2解除合同的条件:12.2解除程序:12.2.1解除合同的程序:12.2.2解除合同的申请:12.3解除后的处理:12.3.1解除后的合同义务:12.3.2解除后的赔偿责任:第十三条合同的转让13.1转让条件:13.1.1合同转让条件:13.1.2转让合同的条件:13.2转让程序:13.2.1合同转让程序:13.2.2转让合同的程序:13.3转让后的责任:13.3.1转让后的合同责任:13.3.2转让后的权益分配:第十四条其他条款14.1保密条款:14.1.1保密信息:14.1.2保密期限:14.1.3保密泄露责任:14.2知识产权:14.2.1知识产权保护:14.2.2知识产权归属:14.2.3知识产权侵权责任:14.3不可抗力:14.3.1不可抗力事件:14.3.2不可抗力后果:14.3.3不可抗力通知:14.4合同的生效与终止:14.4.1合同生效条件:14.4.2合同生效时间:14.4.3合同终止条件:14.4.4合同终止程序:第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及到第三方的介入,包括但不限于中介方、监管方、咨询方等,特此对合同的相关条款进行补充和修正。第一条第三方概念界定1.1第三方:指除甲乙方以外的其他参与合同履行过程的个体或组织,包括但不限于中介方、监管方、咨询方等。第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入条件:2.1.1当甲乙方在履行合同过程中遇到无法自行解决的问题时,可以邀请第三方介入协助解决。2.1.2第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订书面补充协议。2.2第三方介入程序:2.2.1甲乙双方应就第三方介入的事项、职责和权限进行明确约定。2.2.2甲乙双方应向第三方提供必要的合同信息和资料,以便第三方履行协助义务。2.2.3第三方应按照甲乙双方的约定,参与合同履行过程,协助解决问题。第三条第三方责任限额3.1第三方责任:第三方介入合同履行过程中,应对其行为所产生的后果承担责任。3.2责任限额:3.2.1第三方对甲乙双方的损失赔偿责任,应以第三方介入合同的约定为限。3.2.2第三方对甲乙双方的损失赔偿责任,不得超过甲乙方因第三方介入而实际获得的利益。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方:第三方介入合同履行过程,不代表其成为甲乙方的合作伙伴或代理人,仍属独立第三方。4.2第三方与中介方:如第三方为中介方,甲乙方应明确中介方的职责和权益,中介方应遵守相关法律法规和职业道德规范。4.3第三方与监管方:如第三方为监管方,甲乙方应遵守监管方的规定和要求,确保合同履行符合监管要求。第五条第三方介入的额外条款及说明5.1第三方选择:甲乙双方应根据合同履行需要,选择具有相应资质、能力和信誉的第三方。5.2第三方费用:第三方介入所需的费用,应由甲乙双方协商确定,并在补充协议中明确。5.3第三方退出:如第三方因故退出,甲乙双方应

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论