二零二四年度施工合同：基础设施建设

二零二四年度施工合同：基础设施建设本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3施工地点1.4施工内容第二条合同金额2.1合同总金额2.2预付款2.3工程进度款2.4尾款第三条合同工期3.1合同开始日期3.2合同结束日期3.3工期延误及违约责任第四条施工质量标准4.1施工质量要求4.2质量检验及验收4.3质量问题处理第五条施工安全5.1安全要求5.2安全事故处理5.3安全防护措施第六条材料供应6.1材料供应责任6.2材料质量要求6.3材料验收第七条技术交底7.1技术交底会7.2施工方案及技术要求7.3技术变更第八条工程变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更费用及工期调整第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约金计算方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点10.3仲裁或诉讼时效第十一条合同的解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的责任处理第十二条合同的转让12.1合同转让条件12.2合同转让程序12.3转让后的责任承担第十三条合同的保密13.1保密信息范围13.2保密义务及期限13.3泄密责任处理第十四条其他约定14.1合同的生效条件14.2合同的修改与补充14.3合同解除或终止后的权利义务处理第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址发包方全称为：X城市建设发展有限公司发包方地址：市区路号1.2承包方名称及地址承包方全称为：X建筑工程有限公司承包方地址：市区路号1.3施工地点施工地点位于：市区路号地块1.4施工内容施工内容包括但不限于：基础设施建设项目、道路工程、排水工程、供电工程、供水工程等。第二条合同金额2.1合同总金额本合同总金额为人民币X万元整（大写：人民币肆佰玖拾捌万元整）。2.2预付款发包方应在合同签订后七个工作日内，向承包方支付合同总金额的10%作为预付款。2.3工程进度款工程进度款按工程实际进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。2.4尾款工程验收合格后，发包方应在验收报告签署后的七个工作日内支付剩余的合同金额。第三条合同工期3.1合同开始日期合同开始日期为：2024年4月1日。3.2合同结束日期合同结束日期为：2024年10月30日。3.3工期延误及违约责任如承包方原因导致工期延误，应按照合同约定向发包方支付违约金。具体违约金计算方式详见合同违约责任条款。第四条施工质量标准4.1施工质量要求承包方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。4.2质量检验及验收工程完工后，由发包方组织验收，承包方应配合完成验收工作。验收不合格的工程，承包方应负责整改直至达到验收标准。4.3质量问题处理如工程出现质量问题，承包方应负责及时修复，并承担由此产生的全部费用。第五条施工安全5.1安全要求承包方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。5.2安全事故处理如发生安全事故，承包方应立即报告发包方，并按照相关法律法规和应急预案进行处理。5.3安全防护措施承包方应采取必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全和工程设施的安全。第六条材料供应6.1材料供应责任承包方负责采购施工所需材料，并保证材料的质量符合施工要求。6.2材料质量要求承包方应按照合同约定的质量标准提供材料，并提供相应的质量证明文件。6.3材料验收发包方或其指定代表对承包方提供的材料进行验收，不符合合同要求的材料，承包方应负责更换或修复。第八条工程变更8.1变更条件合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减或其他不可抗力因素导致工程变更，双方可协商一致进行变更。8.2变更程序工程变更应通过书面形式提出，并由双方签字确认。变更内容应明确具体，并附上相关设计文件。8.3变更费用及工期调整工程变更导致的费用及工期调整，双方应按照合同约定的原则进行协商确定。第九条违约责任9.1违约情形包括但不限于：未按合同约定履行义务、延迟履行、不履行合同义务等。9.2违约责任承担违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式详见合同违约金计算条款。9.3违约金计算方式违约金按合同总金额的1%计算，每延迟一天增加0.5‰。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼地点仲裁或诉讼地点为合同签订地。10.3仲裁或诉讼时效任何一方对争议的权利主张，应在知道或应当知道权利被侵害之日起一年内提出。第十一条合同的解除11.1合同解除条件包括但不限于：双方协商一致解除、一方严重违约导致合同无法履行、不可抗力因素导致合同无法履行等。11.2合同解除程序合同解除应通过书面形式提出，并由双方签字确认。解除合同后，双方应按照合同约定处理后续事项。11.3合同解除后的责任处理合同解除后，双方应承担相应的违约责任，并按照合同约定处理已支付的款项及工程成果。第十二条合同的转让12.1合同转让条件包括但不限于：一方将合同权利义务全部或部分转让给第三方。12.2合同转让程序转让方应提前书面通知另一方，并经对方同意。转让应遵守相关法律法规，并办理相关手续。12.3转让后的责任承担转让后，第三方取代转让方的合同地位，享有相应的权利和承担相应的义务。第十三条合同的保密13.1保密信息范围包括但不限于：合同内容、技术资料、商业秘密等。13.2保密义务及期限双方对保密信息承担保密义务，保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止后五年内有效。13.3泄密责任处理如发生泄密事件，泄密方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此造成的损失。第十四条其他约定14.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的修改与补充合同执行过程中，双方可协商一致对合同进行修改或补充。14.3合同解除或终止后的权利义务处理合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理已支付的款项、工程成果及后续事项。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，与本合同工程项目的实施具有利害关系的自然人、法人和其他组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于：工程监理方、设计方、材料供应商、施工分包商、检测机构等。第二条第三方介入的程序及条件2.1第三方介入程序甲乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的理由、范围和方式。2.2第三方介入条件第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议确认。第三条第三方责任及权益3.1第三方责任第三方应按照甲乙双方的约定和合同要求，履行相应的义务，并承担相应的责任。3.2第三方权益第三方享有根据合同约定获得的权益，包括但不限于：工程款项的支付、工程成果的接收等。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的权利义务，应以本合同及第三方与甲方签订的书面协议为准。4.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的权利义务，应以本合同及第三方与乙方签订的书面协议为准。第五条第三方责任限额5.1责任限额定义第三方责任限额，是指第三方对甲乙双方承担的责任上限。5.2第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方介入的具体项目、金额和风险等因素，由甲乙双方协商确定。第六条第三方违约处理6.1第三方违约情形包括但不限于：未按合同约定履行义务、延迟履行、不履行合同义务等。6.2第三方违约责任承担第三方违约的，应向甲乙双方承担违约责任，并按照合同约定支付违约金。第七条第三方权益的转让和继承7.1第三方权益转让第三方如需将合同权益转让给其他方，应提前书面通知甲乙双方，并经甲乙双方同意。7.2第三方权益继承第三方如发生继承、合并等变更，其合同权益应依法继承或转移给继承人或合并后的主体。第八条第三方与甲乙方的沟通与协调8.1第三方与甲乙方的沟通第三方应保持与甲乙方的良好沟通，及时报告工程进展和存在的问题。8.2第三方与甲乙方的协调第三方在合同履行过程中，应协调解决甲乙双方之间可能出现的分歧和争议。第九条第三方介入对合同其他方的通知义务9.1第三方介入通知第三方介入合同的，应向其他合同方发出书面通知，并说明介入的理由、范围和方式。9.2第三方变更通知第三方如发生变更、解除或终止合同的，应立即通知其他合同方。第十条第三方介入对合同其他方的影响10.1第三方介入不影响甲乙双方的权利义务。10.2第三方介入不影响其他合同方的权利义务。第十一条第三方介入后的合同修改与补充11.1第三方介入后的修改第三方介入后，如需对合同进行修改，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议确认。11.2第三方介入后的补充第三方介入后，如需对合同进行补充，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议确认。第十二条第三方介入后的争议解决12.1争议解决方式第三方介入后，如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2仲裁或诉讼地点第三方介入后，仲裁或诉讼地点为合同签订地。12.3仲裁或诉讼时效第三方介入后，任何一方对争议的权利主张，应在知道或应当知道权利被侵害之日起一年内提出。第十三条第三方介入后的合同解除13.1合同解除条件第三方介入后，合同解除的条件和程序，应按照本合同第十一条的约定执行。13.2合同解除后的责任处理第三方介入后，合同解除后的责任处理，应按照本合同第十一条的约定执行。第十四条第三方介入后的其他约定14.1合同的生效条件第三方介入后，本合同的生效条件，应按照本合同第一条的约定执行。14.2合同的修改与第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资质证明详细要求：提供甲乙双方及第三方的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证明等。附件说明：用于证明合同主体的合法身份和经营资格。附件二：工程设计文件详细要求：提供工程设计方案、施工图纸、技术说明书等。附件说明：用于明确工程项目的具体设计要求和施工标准。附件三：工程量清单详细要求：详细列出工程项目的各项工程量及其价格。附件说明：用于明确工程项目的工程量和价格。附件四：材料供应清单详细要求：详细列出施工所需材料的名称、规格、数量、价格等。附件说明：用于明确材料供应的具体要求。附件五：施工组织设计详细要求：提供施工组织设计方案，包括施工进度计划、施工方法、安全管理措施等。附件说明：用于明确施工过程的管理和组织。附件六：施工人员名单详细要求：提供施工人员的姓名、职务、资格证书等。附件说明：用于明确施工人员的资格和身份。附件七：付款凭证详细要求：提供合同款项的支付凭证，包括银行转账凭证、现金支付凭证等。附件说明：用于证明合同款项的支付情况。附件八：验收报告详细要求：提供工程验收的报告，包括工程质量、工程进度、安全生产等方面的评价。附件说明：用于证明工程项目的完成情况和质量。附件九：违约金计算公式详细要求：提供违约金的计算公式或依据。附件说明：用于明确违约金的计算方式。附件十：争议解决协议详细要求：提供争议解决的协议，包括仲裁协议或诉讼协议。附件说明：用于明确争议解决的程序和方式。说明二：违约行为及责任认定：1.未按合同约定履行义务示例说明：甲方未按合同约定支付预付款。2.延迟履行示例说明：甲方延迟支付预付款超过约定的期限。3.不履行合同义务示例说明：乙方未按合同约定完成施工任务。4.工程质量不符合约定示例说明：乙方施工的工程质量