工程承包合同协议条款精讲

合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总价：双方根据工程内容和规模，协商确定工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。第二条合同价格及支付2.1合同价格：双方根据工程内容和规模，协商确定工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2支付方式：（1）双方签订合同后，发包人应在____个工作日内向承包人支付预付款人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。（2）工程进度达到____%时，发包人应支付进度款人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。（3）工程验收合格后，发包人应支付尾款人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.3支付时间：发包人应按照本合同约定的时间向承包人支付款项。第三条工程质量3.1工程质量标准：双方按照《____标准》进行验收。3.2质量保证：承包人应对工程的质量和使用寿命负责，并承担因质量问题造成的全部损失。第四条工程进度4.1工程期限：双方约定工程自____年__月__日起至____年__月__日结束。4.2进度要求：承包人应按照约定的工期完成工程。第五条合同的变更和解除5.1合同变更：合同履行过程中，如遇特殊情况，需对合同内容进行变更，双方可协商一致进行变更。5.2合同解除：合同履行过程中，如一方违约，另一方有权解除合同。第六条违约责任6.1承包人违约：如承包人未按照约定完成工程，应支付违约金，违约金为合同总价款的____%。6.2发包人违约：如发包人未按照约定时间支付款项，应支付违约金，违约金为应付款项的____%。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。8.2双方应严格履行合同约定的义务，保护双方合法权益。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字）：__________乙方（签字）：__________甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年__月__日注意事项：1.合同主体：确保甲方和乙方均为具有合同签订资格的法人或其他组织，具备相应的民事权利和行为能力。2.工程内容和规模：明确约定工程的具体内容和规模，以避免履行过程中产生纠纷。3.合同价格：详细列出价格构成，包括工程款、材料费、人工费等，并明确价格调整机制。4.付款方式和时间：约定清晰的付款方式和时间，确保款项的及时支付。5.工程质量：明确质量标准，以及质量问题的解决办法。6.工程进度：约定合理的工期，并明确进度要求和违约责任。7.合同变更和解除：明确合同变更和解除的条件及程序，保护双方合法权益。8.违约责任：设定合理的违约金比例，以督促双方履行合同义务。9.争议解决：约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。10.合同的生效、修改和解除：明确合同的生效条件，以及合同修改和解除的程序。关键词语的法律名词解释：1.合同签订资格：指法人或其他组织具备签订合同的法律地位和能力。2.民事权利和行为能力：指法人或其他组织依法享有民事权利和承担民事义务的能力。3.工程内容和规模：指工程项目的具体范围和规模大小。4.价格构成：指合同价格的各项组成部分，如工程款、材料费、人工费等。5.价格调整机制：指合同履行过程中，由于市场行情变化等原因，对合同价格进行调整的机制。6.质量标准：指衡量工程质量的准则，如国家标准、行业标准等。7.进度要求：指工程项目按照约定的时间节点进行施工的要求。8.违约金：指违约方按照合同约定支付给守约方的经济赔偿。9.争议解决：指当合同履行过程中发生纠纷时，采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。10.合同生效：指合同条款符合法律法规规定，产生法律约束力的状态。11.合同修改：指在合同履行过程中，对合同条款进行修改的行为。12.合同解除：指合同双方依法终止合同关系的行为。合同补充条款：1.特殊应用场合：若工程地点位于闹市区或居民区，可能会对周边居民造成噪音、交通等方面的影响。补充条款：甲方应尽量减少工程对周边居民的影响，采取有效措施降低噪音，确保工程顺利进行。如因此导致额外费用产生，双方可协商解决。2.特殊应用场合：若工程涉及重要节假日或大型活动，可能导致工程进度受到影响。补充条款：双方应尽量避免在重要节假日或大型活动期间进行工程关键部位的施工。如因特殊情况导致工程进度延误，双方可协商调整工期。3.特殊应用场合：若工程过程中出现不可抗力因素，如自然灾害、政策调整等，可能导致工程无法按期完成。补充条款：双方同意，如因不可抗力因素导致工程无法按期完成，可根据实际情况调整工期，并协商解决由此产生的额外费用。4.特殊应用场合：若工程需要使用特殊材料或设备，可能存在供应不足或价格波动的风险。补充条款：甲方应提前告知乙方所需特殊材料或设备的具体要求，乙方应尽力确保供应。如因市场原因导致价格波动，双方可按实际情况协商调整合同价格。