建设工程施工合同担保协议书样本

合同编号：__________建设工程施工合同担保协议书甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________第一条担保方式1.1乙方自愿以__________（担保方式，如：履约保证金、担保函、保函等）的方式为《建设工程施工合同》的履行提供担保。1.2担保金额为人民币_______元整（大写：__________________________元整），具体金额根据《建设工程施工合同》的约定和工程进度分阶段支付。第二条担保期限2.1担保期限自《建设工程施工合同》签订之日起至工程竣工验收合格，并办理完毕工程款结算手续之日止。2.2乙方应按照甲方的要求，在合同约定的期限内将担保物（如有）提交甲方占有或者将担保权利转让给甲方。第三条担保范围3.1乙方的担保范围包括但不限于《建设工程施工合同》项下的工程质量、工程进度、安全文明施工、工程款支付等方面。3.2乙方在担保期间应确保工程质量和进度达到甲方要求，如发生违约行为，甲方有权依据本协议和《建设工程施工合同》的约定采取相应措施。第四条担保的解除4.1在乙方按照《建设工程施工合同》的约定履行完毕合同义务，并经甲方验收合格后，甲方应及时办理担保解除手续。4.2甲方应在担保期限届满后_______个工作日内，将担保物（如有）返还给乙方，或者将担保权利转让给乙方。第五条违约责任5.1乙方未按照《建设工程施工合同》的约定履行义务的，甲方有权依据本协议和《建设工程施工合同》的约定要求乙方承担违约责任。5.2甲方未按照本协议约定解除担保的，乙方有权要求甲方承担违约责任。第六条争议解决6.1本协议的签订、履行、解除及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.确保合同条款的合法性、合规性，遵守相关法律法规。2.明确双方的权利和义务，确保合同的公平性和合理性。3.详细规定担保的范围和解除条件，避免因模糊不清导致的争议。4.约定明确的违约责任，确保一方违约时另一方有权采取相应措施。5.确保合同中的争议解决方式合法、有效，以便在发生争议时能够得到及时解决。6.注意保护双方的商业秘密和隐私，避免泄露合同相关信息。解决办法：1.如有争议，通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。2.在签订合同前，双方应对合同内容进行充分了解和沟通，确保双方对合同条款的理解一致。3.在履行合同过程中，双方应严格按照合同约定履行各自义务，确保工程质量和进度。4.双方应积极配合对方履行合同义务，如有问题应及时沟通，共同解决。5.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致无法履行或部分履行合同的，双方应根据情况协商解决。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________签订地点：__________特殊应用场合及补充条款：1.工程变更：如遇设计变更、工程量增减等情形，导致合同金额发生变动的，双方应协商一致后签订补充协议，明确变更内容和相应的金额调整。2.工期延误：由于不可抗力或其他特殊情况（如天气、政策等原因）导致工程进度延误的，双方应协商一致，根据实际情况合理顺延工期，并约定顺延工期后的工程交付日期。3.质量争议：如工程验收过程中出现质量问题，双方应共同委托具有资质的检测机构进行检测，并根据检测结果协商解决质量争议。4.履约保证金：乙方在合同签订后支付履约保证金，如乙方按合同约定履行义务，履约保证金在工程验收合格后退还给乙方。5.支付方式：双方约定支付工程进度款的方式和时间，确保乙方在施工过程中资金