施工合同违约责任认定

合同编号：__________施工合同违约责任认定鉴于业主与施工方就_______项目的施工事宜达成一致，双方为明确违约责任，特订立本合同，以共同遵守。第一条项目概况1.1项目名称：_______1.2项目地点：_______1.3项目内容：_______第二条双方义务2.1业主义务（1）按约定时间、数额支付工程款项；（2）提供施工场地，确保施工顺利进行；（3）协助施工方办理相关手续；（4）不得干预施工方的正常施工；（5）其他双方约定的义务。2.2施工方义务（1）按照合同约定的时间、质量、标准完成施工；（2）确保施工安全，采取措施防止损害他人利益；（3）爱护业主的财产，不得侵占、损坏；（4）遵守法律法规，配合业主办理相关手续；（5）其他双方约定的义务。第三条违约责任3.1业主违约（1）业主未按约定时间支付工程款项的，应当按照逾期付款金额的_______%支付违约金；（2）业主未提供施工场地，导致施工无法进行的，应当承担因此产生的费用；（3）业主干预施工方正常施工的，应当赔偿因此导致的一切损失；（4）其他违约行为，按照双方约定承担违约责任。3.2施工方违约（1）施工方未按约定时间、质量、标准完成施工的，应当按照逾期完成部分的工程款金额的_______%支付违约金；（2）施工方施工过程中出现质量问题的，应当及时整改，并承担整改费用；（3）施工方损害业主财产的，应当赔偿因此导致的一切损失；（4）施工方违反法律法规，导致项目被有关部门查处、罚款的，应当承担相应责任；（5）其他违约行为，按照双方约定承担违约责任。第四条争议解决4.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；4.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第五条其他约定5.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至_______；5.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；5.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任。2.业主应当按照约定的时间和数额支付工程款项，否则将承担逾期付款的违约金。3.施工方应当按照约定的时间和质量标准完成施工，如出现质量问题，应承担整改费用并赔偿损失。4.施工方应确保施工安全，遵守法律法规，如因施工方原因导致项目被查处、罚款，施工方应承担相应责任。5.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金，用以弥补因违约造成的损失。2.合同签订地：指合同双方在合同中约定的签署合同的地点。3.友好协商：指合同双方在发生争议时，通过相互沟通、协调，以和平方式解决纠纷的过程。4.补充协议：指在主合同之外，为补充或明确主合同中未涉及的事项而签订的协议。5.诉讼：指当事人通过人民法院，依照法定程序解决纠纷的一种方式。特殊应用场合及补充条款：1.工期紧迫：场合描述：业主需要在特定日期前完成工程，例如赶上节日、庆典或季节性需求。补充条款：双方应协商确定合理的工期压缩计划，并采取加班、增派人员等措施确保工程按时完成。如因施工方原因导致工程延期，应按逾期部分工程款的__%支付违约金，并承担由此给业主造成的间接损失。2.设计变更：场合描述：在施工过程中，业主提出对设计方案进行变更。补充条款：双方应就设计变更进行充分沟通，并签订变更协议。变更导致的工程款增减、工期调整等事项应在协议中明确。如施工方因设计变更导致工程延期，应按逾期部分工程款的__%支付违约金。3.不可抗力：场合描述：因自然灾害、政策调整等不可抗力因素影响施工。补充条款：双方应立即启动不可抗力应急预案，采取措施减少损失。如不可抗力因素导致工程延期，双方互不承担违约责任。但一方应及时通知另一方，并提供相关证明材料。4.工程质量争议：场合描述：工程完成后，业主对工程质量提出异议。补充条款：双方应共同委托具有资质的检测机构对工程质量进行检测。如检测结果不符合约定质量标准，施工方应负责整改并承担整改费用。如检测结果符合质量标准，业主应支付检测费用。附件列表：1.工程设计图纸及说