版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________地址:_______联系人:_______联系电话:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______鉴于甲方愿意委托乙方进行房屋建造,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条房屋建造概述1.1甲方同意委托乙方在_______(地址)进行房屋建造,房屋建筑面积为_______平方米,建筑结构为_______。1.2乙方应按照本合同约定的条款和时间完成房屋建造工作。第二条房屋建造标准2.1乙方应按照甲方提供的房屋设计图纸进行施工,确保房屋质量符合国家相关标准和规定。2.2乙方应选用符合国家标准的建筑材料、构配件和设备,确保房屋建造的安全、环保和节能。2.3乙方应在房屋建造过程中,严格按照施工方案和操作规程进行施工,确保施工安全,减少对周边环境的影响。第三条合同价格3.1双方确认,房屋建造的总价为人民币_______元(大写:____________________元整),包括建筑材料、人工费用、管理费用、税费等一切与房屋建造有关的费用。3.2乙方应在合同签订后_______天内,向甲方提交房屋建造预算报告,经甲方确认后,按照预算报告进行施工。3.3房屋建造过程中,如发生设计变更、材料价格波动等不可抗力因素,导致合同价格发生调整的,双方应协商确定调整后的价格。第四条付款方式(1)合同签订后_______天内,甲方支付合同总价款的_______%;(2)完成主体结构后,甲方支付合同总价款的_______%;(3)房屋建造完成后,经甲方验收合格,甲方支付合同总价款的_______%。4.2乙方应按照甲方支付的款项进度,向甲方提供相应的发票。第五条工期5.1双方确认,房屋建造的工期为_______个月,自合同签订之日起计算。5.2乙方应确保按照约定的工期完成房屋建造工作。如因乙方原因导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。第六条质量保证6.1乙方应对房屋建造质量负责,确保房屋使用安全、舒适、环保。6.2房屋建造完成后,乙方应按照合同约定提供_______年的质量保修期。在保修期内,如房屋出现质量问题,乙方应及时予以修复。第七条违约责任7.1乙方未按照约定工期完成房屋建造工作的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:合同总价款的_______%×逾期天数。7.2甲方未按照约定时间支付合同款项的,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:合同总价款的_______%×逾期天数。7.3双方违反合同其他约定的,应承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至房屋建造完成并验收合格之日终止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________甲方代表(签名):__________乙方代表(签名):__________签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.合同的签订应严格遵守《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,确保合同的合法性、有效性。2.双方在签订合同时,应仔细阅读合同条款,明确各自的权利和义务。3.合同中涉及的金额、时间、质量标准等关键事项,双方应认真核实,确保无误。4.合同签订后,双方应严格按照约定履行合同义务,确保房屋建造工作的顺利进行。5.合同中涉及的违约金、质量保修等条款,双方应充分了解其法律含义,确保自身权益得到保障。解决办法:1.双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决。2.若协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼,根据《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定,依法解决争议。3.在诉讼过程中,双方应严格按照法律规定,提供证据,配合法院审理。4.法院根据双方提供的证据和事实,依法作出判决,双方应遵守法院的判决结果。关键词语的法律名词解释:1.合同法:是指调整合同关系、规定合同当事人权利义务的法律规范总称。2.合同签订:是指合同当事人依法达成协议,采用书面形式明确各自权利义务的过程。3.房屋建造:是指建筑物或其他结构物的施工活动,包括设计、施工、验收等环节。4.违约金:是指当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时,按照合同约定向对方支付的金钱。5.质量保修:是指施工方在房屋建造完成后,按照合同约定对房屋质量问题提供一定期限的免费维修服务。6.管辖权:是指法院对特定案件行使审判权的权力范围。根据《中华人民共和国民事诉讼法》规定,一般情况下,合同争议案件由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。特殊应用场合:1.甲方为别墅业主,要求乙方在建造过程中采用环保材料,并保证别墅装修风格与周围环境协调。2.乙方为建筑公司,承接的房屋建造项目位于地震多发区,需要特别加固房屋结构。3.甲方为房地产开发公司,乙方为施工单位,合同涉及多个住宅小区的建设,需明确分期付款及验收标准。4.甲方为政府机关,乙方为中标的建筑企业,合同用于修建公共设施,如学校、医院等,需遵守政府相关法规和标准。5.甲方为个人购房者,乙方为开发商,合同中包含精装修条款,需明确装修材料品牌及售后服务。附件列表:1.房屋设计图纸2.建筑材料合格证书3.施工方案和安全操作规程4.质量保修条款5.环保材料认证证书6.装修品牌目录7.分期付款时间表8.验收标准和方法9.政府相关法规和标准文档10.售后服务承诺函补充条款:1.特殊场合1:乙方在建造过程中,需采用符合环保标准的材料,确保别墅与周围环境协调。如甲方对装修风格有特殊要求,乙方应在合同中明确,并根据甲方需求进行设计。2.特殊场合2:乙方在施工过程中,应按照地震防治法规,对房屋结构进行加固。具体加固措施和费用,双方应在合同中约定。3.特殊场合3:甲方为房地产开发公司,乙方为施工单位。合同中应明确分期付款的时间和比例,以及房屋验收的标准和流程。4.特殊场合4:
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论