分包合同书样本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

分包合同书样本通用本合同目录一览1.分包工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程期限2.分包工程范围及内容2.1分包工程的具体范围2.2分包工程的具体内容3.分包合同价格3.1分包合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式及时间4.分包工程的质量标准4.1质量要求4.2质量验收标准4.3质量保证措施5.分包工程的进度计划5.1施工进度计划5.2关键节点进度要求5.3进度调整及变更机制6.分包工程的安全文明施工6.1安全文明施工要求6.2安全事故处理机制6.3环境保护措施7.分包方的义务与责任7.1分包方的基本义务7.2分包方的责任范围7.3分包方的违约责任8.总包方的义务与责任8.1总包方的基本义务8.2总包方的责任范围8.3总包方的违约责任9.合同的变更、解除与终止9.1合同变更的条件及程序9.2合同解除的条件及程序9.3合同终止的条件及程序10.争议解决方式10.1争议解决方式的选择10.2仲裁或诉讼的地点及法院10.3争议解决的时间限制11.合同的生效、履行与验收11.1合同的生效条件11.2合同的履行要求11.3工程验收程序及标准12.合同的保密条款12.1保密信息的定义12.2保密信息的保护期限12.3保密信息的泄露责任13.合同的附加条款13.1附加条款的内容13.2附加条款的效力13.3附加条款的变更与解除14.合同的份数及签字盖章14.1合同正本及副本份数14.2合同签字及盖章要求14.3合同的保管及使用规定第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程期限：自年月日起至年月日止。第二条：分包工程范围及内容2.1分包工程的具体范围：根据总包合同的约定，分包人应完成的施工图及工程量清单所列明的分包工程。2.2分包工程的具体内容：包括但不限于。第三条：分包合同价格3.1分包合同总价：人民币（大写）：元整（小写）：元。3.2价格调整机制：双方同意，除合同约定的价格调整条件外，其他因素导致工程成本增减的，双方另行协商确定。3.3支付方式及时间：按照工程进度，分阶段支付。具体支付时间及比例由双方在专用条款中约定。第四条：分包工程的质量标准4.1质量要求：分包工程应符合国家及行业有关质量标准和规范要求。4.2质量验收标准：按照施工图、工程量清单及国家相关标准规范进行验收。4.3质量保证措施：分包人应建立健全质量管理体系，加强施工过程质量控制，确保分包工程质量。第五条：分包工程的进度计划5.1施工进度计划：分包人应按照合同约定的时间节点完成分包工程。5.2关键节点进度要求：双方在专用条款中约定关键节点进度及违约责任。5.3进度调整及变更机制：如因特殊情况导致进度变更，分包人应提前向总包人提出书面变更申请，经总包人同意后方可调整。第六条：分包工程的安全文明施工6.1安全文明施工要求：分包人应遵守国家和地方关于安全文明施工的相关规定。6.2安全事故处理机制：发生安全事故时，分包人应立即报告总包人，并按照相关法律法规和应急预案进行处理。6.3环境保护措施：分包人应按照国家及地方环保法规，做好施工现场环境保护工作。第八条：分包方的义务与责任7.1分包方的基本义务：分包方应按合同约定完成分包工程，并保证分包工程的质量和安全。7.2分包方的责任范围：分包方应对分包工程的一切损失和损害负责，并承担由于分包工程原因导致总包工程延误的责任。7.3分包方的违约责任：分包方如未能按合同约定完成分包工程，应向总包方支付违约金，违约金的具体数额由双方在专用条款中约定。第九条：总包方的义务与责任8.1总包方的基本义务：总包方应提供合格的施工场地，及时提供施工图纸和相关技术资料，并按照约定支付分包工程的价款。8.2总包方的责任范围：总包方应对总包工程的一切损失和损害负责，并承担由于总包工程原因导致分包工程延误的责任。8.3总包方的违约责任：总包方如未能按合同约定支付分包工程的价款，应向分包方支付违约金，违约金的具体数额由双方在专用条款中约定。第十条：合同的变更、解除与终止9.1合同变更的条件及程序：合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除的条件及程序：合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。9.3合同终止的条件及程序：合同终止应由双方协商一致，并签订书面终止协议。第十一条：争议解决方式10.1争议解决方式的选择：双方应通过友好协商解决合同争议，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。10.2仲裁或诉讼的地点及法院：双方可以在专用条款中约定仲裁或诉讼的地点及法院。10.3争议解决的时间限制：双方应在争议发生后的30日内解决，否则的一方可以申请仲裁或提起诉讼。第十二条：合同的生效、履行与验收11.1合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的履行要求：双方应按照合同约定履行各自的义务。11.3工程验收程序及标准：工程验收应按照合同约定的程序和标准进行。第十三条：合同的保密条款12.1保密信息的定义：保密信息是指合同履行过程中双方交换的具有商业价值的信息。12.2保密信息的保护期限：保密信息的保护期限为合同履行完毕后5年。12.3保密信息的泄露责任：泄露保密信息的一方应承担相应的法律责任。第十四条：合同的附加条款13.1附加条款的内容：附加条款包括双方在合同履行过程中达成的补充协议和其他附件。13.2附加条款的效力：附加条款与合同具有同等效力。13.3附加条款的变更与解除：附加条款的变更与解除应由双方协商一致，并签订书面变更解除协议。第十五条：合同的份数及签字盖章14.1合同正本及副本份数：合同正本一式两份，双方各执一份；副本一式两份，供备案使用。14.2合同签字及盖章要求：合同由双方授权代表签字并加盖公章生效。14.3合同的保管及使用规定：双方均应妥善保管合同，并按照约定使用合同。第二部分：第三方介入后的修正第十六条：第三方介入的定义及范围16.1第三方介入：指在本合同履行过程中，除甲乙方之外，涉及到合同约定的工程、货物或服务供应的单位或个人。16.2第三方范围：包括但不限于分包工程的监理、检测、验收等中介机构，以及提供材料、设备、技术支持等协作单位。第十七条：第三方介入的协调与管理17.2甲乙方应负责对第三方的管理与监督，确保其按照合同约定履行义务。17.3甲乙方应负责协调解决第三方在履行合同过程中出现的问题和争议。第十八条：第三方责任限额18.1第三方责任：第三方应对其提供的工程、货物或服务承担相应的质量、安全、进度等责任。18.2第三方责任限额：甲乙方应与第三方明确约定其责任限额，包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。18.3第三方责任保险：甲乙方应要求第三方购买并维持相应的责任保险，以保障甲乙方的利益。第十九条：第三方违约处理19.1第三方违约：如第三方未能按照合同约定履行义务，甲乙方应与第三方协商解决。19.2第三方违约处理：如协商无果，甲乙方有权解除与第三方的合同，并追究其违约责任。19.3第三方违约赔偿：第三方应向甲乙方支付违约金，违约金的具体数额由甲乙方在专用条款中约定。第二十条：第三方与甲乙方的关系20.1第三方与甲乙方之间的关系：第三方与甲乙方之间签订的合同，不影响甲乙方之间的合同关系。20.2第三方与甲乙方的责任划分：第三方在履行合同过程中产生的责任，由第三方承担。20.3第三方与甲乙方的权益分配：第三方在履行合同过程中获得的权益，归第三方所有。第二十一条：附加条款的变更与解除21.1附加条款变更：如甲乙方因第三方介入需要变更附加条款，应与第三方协商一致，并签订书面变更协议。21.2附加条款解除：如甲乙方因第三方退出需要解除附加条款，应与第三方协商一致，并签订书面解除协议。21.3附加条款的效力：附加条款的变更与解除，应报原合同备案部门备案。第二十二条：合同的份数及签字盖章22.1合同正本及副本份数：合同正本一式两份，双方各执一份；副本一式两份，供备案使用。22.2合同签字及盖章要求：合同由甲乙方及第三方授权代表签字并加盖公章生效。22.3合同的保管及使用规定：甲乙方及第三方均应妥善保管合同，并按照约定使用合同。第二十三条：合同的保密条款23.1保密信息的定义：保密信息是指合同履行过程中甲乙方及第三方交换的具有商业价值的信息。23.2保密信息的保护期限：保密信息的保护期限为合同履行完毕后5年。23.3保密信息的泄露责任：泄露保密信息的一方应承担相应的法律责任。第二十四条：合同的生效、履行与验收24.1合同的生效条件：合同自甲乙方及第三方签字盖章之日起生效。24.2合同的履行要求：甲乙方及第三方应按照合同约定履行各自的义务。24.3工程验收程序及标准：工程验收应按照合同约定的程序和标准进行。第二十五条：合同的争议解决方式25.1争议解决方式的选择：甲乙方应通过友好协商解决合同争议，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。25.2仲裁或诉讼的地点及法院：甲乙方可以在专用条款中约定仲裁或诉讼的地点及法院。25.3争议解决的时间限制：甲乙方应在争议发生后的30日内解决，否则的一方可以申请仲裁或提起诉讼。第二十六条：合同的终止26.1合同终止的条件：合同终止的条件由甲乙方在专用条款中约定。26.2合同终止的程序：合同终止的程序由甲乙方在专用条款中约定。26.3合同终止后的处理：合同终止后的处理由甲乙方在专用第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程详细施工图附件二：工程量清单附件三：分包工程质量验收标准附件四：分包工程进度计划附件五：安全文明施工要求附件六：材料、设备供应清单附件七：技术支持和服务协议附件八：分包工程保险单据附件九：第三方介入协议附件十：合同变更、解除和终止的书面协议附件十一：争议解决协议附件十二：保密协议附件十三：附加条款附件十四：合同副本附件的详细要求和说明：附件一：分包工程详细施工图应包括工程的所有细节，包括但不限于设计图纸、施工图纸、工艺流程图等，以确保分包方准确理解工程要求。附件二：工程量清单应详细列出分包工程所需的所有材料、工程量及其价格，以便分包方准确计算成本。附件三：分包工程质量验收标准应明确质量要求、验收程序和合格标准，以确保分包工程的质量符合合同规定。附件四：分包工程进度计划应详细列出工程的各个阶段和时间表，以便分包方合理安排施工进度。附件五：安全文明施工要求应包括施工现场的安全规范、环境保护措施等，以确保施工过程中的安全和环保。附件六：材料、设备供应清单应详细列出所需材料的名称、规格、数量和供应商信息，以便分包方进行采购。附件七：技术支持和服务协议应明确技术支持的范围、服务内容和费用等，以确保分包方在施工过程中得到必要的技术支持。附件八：分包工程保险单据应包括保险条款、保险金额、保险公司等信息，以保障分包方的权益。附件九：第三方介入协议应详细说明第三方的职责、义务和责任，以及双方与第三方之间的协调和沟通机制。附件十：合同变更、解除和终止的书面协议应明确变更、解除和终止的条件、程序和后果，以防止合同执行中的纠纷。附件十一：争议解决协议应明确争议解决的方式（如仲裁、诉讼）、地点和法院，以确保争议的及时解决。附件十二：保密协议应明确保密信息的定义、保护期限和泄露责任，以保护双方的商业秘密。附件十三：附加条款应包括合同履行过程中双方达成的补充协议和其他附件，与合同具有同等效力。附件十四：合同副本应作为合同的正式记录，供双方和备案部门使用。说明二：违约行为及责任认定：1.未能按照约定时间完成分包工程。2.分包工程质量不符合合同规定。3.未经允许擅自变更施工方案或材料。4.未能按照约定提供材料、设备或技术支持。5.泄露保密信息。6.违反安全文明施工要求。违约责任认定标准：1.违约金：根据合同约定，违约方应支付违约金，违约金的具体数额由双方在专用条款中约定。2.损害赔偿