预制管桩工程分包合同

预制管桩工程分包合同合同编号：__________预制管桩工程分包合同甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为预制管桩工程的业主或总承包商，乙方为具有相应资质和能力的分包商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就乙方向甲方提供预制管桩工程分包服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：乙方负责按照甲方的要求完成预制管桩的生产、运输、打桩等相关工作。二、合同价格及支付2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方支付乙方工程进度款的比例为：__________%。2.3甲方支付乙方工程尾款的比例为：__________%。2.4付款方式：__________。三、合同履行3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成预制管桩的生产、运输、打桩等工作。3.2乙方应保证预制管桩的质量符合国家相关标准和甲方的要求。3.3乙方应按照合同约定的时间节点向甲方报告工程进度。3.4甲方应按照合同约定的付款方式及时向乙方支付工程进度款和尾款。四、合同变更和解除4.1任何一方提出变更或解除本合同，均应提前__________天以书面形式通知对方。4.2双方同意，因不可抗力导致本合同无法履行，双方可协商变更或解除本合同。五、违约责任5.1乙方未按照约定的时间节点完成工作，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：__________。5.2乙方提供的预制管桩质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新提供或退还已支付的款项，并有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________。5.3甲方未按照约定的付款方式支付工程进度款和尾款，乙方有权拒绝继续履行本合同，并要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.乙方资质证明文件2.预制管桩生产、运输、打桩等相关工作的详细技术要求3.工程进度报告模板4.付款凭证及转账记录5.违约金计算公式及相关依据文件6.争议解决机构的相关法律法规文件7.合同签订地的人民法院联系方式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间节点完成工作，认定为违约。2.乙方提供的预制管桩质量不符合约定，认定为违约。3.甲方未按照约定的付款方式支付工程进度款和尾款，认定为违约。4.甲方无正当理由提前解除本合同，认定为违约。5.乙方无正当理由提前解除本合同，认定为违约。三、法律名词及解释：2.分包商：指在总包商或业主的授权下，承担部分工程建设的单位。3.违约金：指一方违反合同约定，按照约定或法定规定向对方支付的经济赔偿。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.争议解决：指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方生产进度延误：乙方应加强生产管理，确保按期完成任务。如遇特殊情况导致延误，应及时与甲方沟通，制定延期方案。2.预制管桩质量问题：乙方应严格把控产品质量，确保符合国家标准和甲方要求。如出现质量问题，乙方应立即整改，并承担相应责任。3.甲方付款延迟：甲方应按照合同约定及时支付工程进度款和尾款。如遇特殊情况导致延迟，应及时与乙方沟通，制定付款计划。4.合同争议：双方应通过友好协商解决争议。如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为预制管桩工程的业主或总承包商，乙方为具有