建设工地分包协议建设劳务

建设工地分包协议建设劳务合同编号：__________分包协议名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：一、分包范围及内容1.1本协议分包范围为主项目中的建设劳务，具体包括但不限于：______。1.2乙方应按照甲方的要求，完成分包范围内的各项工作，并保证分包劳务的质量符合主项目的相关要求。二、分包价款及支付2.1乙方同意按照甲方提供的分包工程量清单及工程造价，承担分包范围内的劳务工作。2.2甲方应按照双方约定的付款方式，向乙方支付分包价款。具体付款方式如下：（1）______；（2）______；（3）______。2.3乙方完成分包范围内的劳务工作后，甲方应按照约定时间支付分包价款。三、分包工程的工期3.1乙方应按照甲方提供的工期要求，完成分包范围内的劳务工作。3.2乙方若因自身原因导致分包工程延期，应承担相应的违约责任。四、甲方的义务4.1甲方应向乙方提供完整的施工图纸、技术规范及施工要求，并保证图纸及规范的合法性、准确性和完整性。4.2甲方应按时提供分包工程所需的材料、设备等，并保证材料的质量符合工程要求。4.3甲方应负责对乙方进行技术交底，确保乙方了解并掌握施工图纸、技术规范及施工要求。4.4甲方应按照约定时间支付分包价款，并保障乙方的合法权益。五、乙方的义务5.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工要求，完成分包范围内的劳务工作。5.2乙方应保证分包劳务的质量，如出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。5.3乙方应严格按照甲方提供的工期要求，组织人员进行施工，确保分包工程按时完成。5.4乙方应遵守国家法律法规及甲方现场的规章制度，确保施工过程中的安全。六、违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此所遭受的损失。6.2乙方如未按照约定完成分包范围内的劳务工作，甲方有权按照约定扣除相应的违约金。七、争议解决7.1本协议履行过程中，如发生纠纷，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程验收合格且分包价款支付完毕之日终止。8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（签名）：______________法定代表人（签名）：______________签订日期：________________附件：分包工程量清单及工程造价一、附件列表：1.分包工程量清单2.工程造价预算3.施工图纸4.技术规范及施工要求5.工期计划6.材料设备清单7.安全防护措施方案8.质量保证措施方案二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付分包价款，或支付金额不足。2.乙方未按约定完成分包范围内的劳务工作，或分包劳务质量不符合要求。3.甲方未按约定提供施工图纸、技术规范及施工要求，或提供的内容不合法、不准确、不完整。4.乙方未按约定时间完成分包工程，或未遵守国家法律法规及甲方现场的规章制度。5.甲方提供的材料、设备质量不符合工程要求，导致乙方无法正常施工。三、法律名词及解释：1.分包协议：建设工地分包协议建设劳务的正式文件，明确了甲乙双方的权利义务。2.分包范围：指乙方承担的建设劳务的具体工作内容。3.分包价款：乙方完成分包范围内的劳务工作后，甲方应支付的报酬。4.工期：指乙方完成分包工程的时间限制。5.违约金：违反分包协议约定的一方应支付给另一方的经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付分包价款：乙方可以与甲方沟通协商，要求甲方按时支付；协商不成的，乙方可以依法向人民法院提起诉讼。2.乙方未按约定完成分包范围内的劳务工作：甲方可以与乙方沟通协商，要求乙方按时完成；协商不成的，甲方可以依法向人民法院提起诉讼。3.甲方未按约定提供施工图纸、技术规范及施工要求：乙方可以要求甲方履行合同约定，提供完整的相关资料；甲方不履行的，乙方可以依法向人民法院提起诉讼。4.乙方未按约定时间完成分包工程：甲方可以与乙方沟通协商，要求乙方按时完成；协商不成的，甲方可以依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于