砌体工程劳务分包合同模板

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

砌体工程劳务分包合同模板本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同主体1.2定义2.工程范围及内容2.1工程范围2.2工程内容3.合同价格及支付3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间表4.工期及进度4.1工期4.2进度要求5.质量标准及要求5.1质量标准5.2质量要求6.劳务分包方的义务和责任6.1劳务分包方的义务6.2劳务分包方的责任7.总包方的义务和责任7.1总包方的义务7.2总包方的责任8.安全文明施工8.1安全要求8.2文明施工要求9.违约责任9.1劳务分包方的违约责任9.2总包方的违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点11.合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他条款14.1通知14.2不可抗力14.3附件第一部分：合同如下：1.合同主体及定义1.1合同主体1.2定义砌体工程：指建筑物墙体、柱子、梁等结构构件的砌筑工程。2.工程范围及内容2.1工程范围本合同砌体工程劳务分包范围包括但不限于：建筑物墙体、柱子、梁等结构构件的砌筑，以及相关施工临时设施的搭建和拆除。2.2工程内容包括但不限于：砌筑材料采购、运输、储存，砌筑施工，施工缝处理，砌体结构验收等。3.合同价格及支付3.1合同价格本合同砌体工程劳务分包价格为人民币【】元（大写：【】元整），详见附件一《砌体工程劳务分包价格明细表》。3.2支付方式支付方式为：【】月结支付【】%，预付款为合同价格的【】%。3.3支付时间表预付款：自合同签订之日起【】日内支付；进度款：按照工程进度，每完成一个阶段工程，支付该阶段工程劳务分包价格的【】%；尾款：工程验收合格后【】日内支付。4.工期及进度4.1工期本工程砌体劳务分包施工期为【】日历天，自合同签订之日起计算。4.2进度要求劳务分包方应按照总包方的施工组织设计要求，确保砌体工程按照约定的工期顺利进行，若因劳务分包方原因导致工程进度延误，应按照约定的违约金条款向总包方支付违约金。5.质量标准及要求5.1质量标准砌体工程应符合国家相关法律法规、行业标准和规范的要求，确保工程质量。5.2质量要求劳务分包方应保证砌体工程的施工质量，确保工程安全、可靠、美观。工程验收不合格的，劳务分包方应负责无偿返工直至达到验收标准。6.劳务分包方的义务和责任6.1劳务分包方的义务（1）按照总包方的要求，提供合格的施工人员，并对其进行安全、技术培训；（2）按照约定的工期和质量要求，完成砌体工程的施工；（3）负责施工过程中的安全防护，确保施工现场的安全文明施工；（4）负责施工材料的采购、运输、储存，并保证材料质量；（5）接受总包方的监督和检查，及时整改不符合要求的问题。6.2劳务分包方的责任（1）劳务分包方应对施工过程中出现的问题及时采取措施予以解决，确保工程顺利进行；（2）劳务分包方应对施工人员的安全、工资、福利等承担责任；（3）劳务分包方应对施工过程中的质量问题承担责任，确保工程质量符合约定要求；（4）劳务分包方应对施工过程中产生的环境保护、安全生产等法律法规规定的责任承担责任。8.安全文明施工8.1安全要求劳务分包方必须严格按照国家及地方有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工过程中的人员和财产安全。8.2文明施工要求劳务分包方应遵守施工现场的管理规定，做到文明施工，确保施工过程中的环境保护和现场整洁。9.违约责任9.1劳务分包方的违约责任劳务分包方如未能按照约定的工期、质量标准完成工程，应向总包方支付违约金，具体金额按照约定的违约金计算方式计算。9.2总包方的违约责任总包方如未能按照约定的工期、质量标准完成工程，应向劳务分包方支付违约金，具体金额按照约定的违约金计算方式计算。10.争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点争议解决的地点为合同签订地。11.合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。11.2合同变更合同的变更必须经双方协商一致，并以书面形式作出，变更内容不得违反国家法律法规和双方的利益。11.3合同终止本合同在下列情况下终止：（1）工程验收合格，合同约定的权利和义务全部履行完毕；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法应当终止的其他情形。12.保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或解除之日止。13.法律适用及争议解决13.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。14.其他条款14.1通知任何一方发出的通知，均应以书面形式送达对方指定的联系地址和联系方式。14.2不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件，根据情况部分或全部免除其责任。14.3附件本合同的附件包括但不限于：《砌体工程劳务分包价格明细表》、《工程验收标准》等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念和界定15.1第三方介入本合同所述第三方介入，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等，均视为在合同履行过程中参与并影响合同双方权利义务的第三方。15.2第三方界定第三方应为与甲乙方无直接隶属关系，非合同当事人，但对其行为对合同当事人有实质影响的个体或组织。16.第三方介入的责权利划分16.1第三方责任第三方应在其职责范围内，对由于其原因导致的合同违约、质量问题、安全事故等承担相应责任。16.2第三方权利第三方有权根据合同约定，对甲乙双方的合同履行情况进行监督、检查，并提出合理化建议。16.3第三方义务第三方应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定，诚信履约，不得损害甲乙双方合法权益。17.第三方介入的额外条款及说明17.1额外条款甲乙方应在合同中明确第三方介入的具体条款，包括但不限于第三方的职责、权利、义务和责任限额等。17.2说明甲乙方在合同履行过程中，如涉及第三方介入，应提前通知对方，并在合同中补充相关条款。18.第三方责任限额18.1责任限额界定甲乙方根据本合同有第三方介入时，第三方责任限额应根据第三方在其职责范围内的实际影响力进行界定。18.2责任限额约定甲乙方应在合同中明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿范围、赔偿限额等。18.3第三方责任限额的调整如第三方在合同履行过程中，其职责范围发生变更，甲乙方应重新约定第三方的责任限额。19.第三方介入与合同当事人之间的关系19.1第三方与甲乙方关系第三方介入不影响甲乙方之间的合同关系，甲乙方仍应按照合同约定履行各自的权利义务。19.2第三方与合同当事人合作第三方介入时，甲乙方应保持良好沟通，共同合作，确保合同顺利履行。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式如第三方介入引发争议，甲乙方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2争议解决地点争议解决的地点为合同签订地。21.第三方介入后的其他条款21.1通知任何一方发出的与第三方介入有关的通知，均应以书面形式送达对方指定的联系地址和联系方式。21.2不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件，根据情况部分或全部免除其责任。21.3附件本合同的附件包括但不限于：《第三方介入协议》、《第三方责任限额约定》等，附件与合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《砌体工程劳务分包价格明细表》详细列出砌体工程劳务分包的各项价格，包括但不限于材料费、人工费、管理费、利润等。附件二：《工程验收标准》明确砌体工程的验收标准，包括质量要求、验收程序和验收方法等。附件三：《第三方介入协议》明确第三方的职责、权利、义务和责任限额等条款。附件四：《第三方责任限额约定》详细约定第三方的责任限额，包括赔偿范围、赔偿限额等。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误违约方应按照合同约定向对方支付违约金。例如，若劳务分包方未能按照约定的工期完成工程，应向总包方支付违约金，具体金额按照约定的违约金计算方式计算。2.质量不符合约定违约方应承担修复、重新施工或赔偿责任。例如，若砌体工程质量不符合约定，劳务分包方应负责无偿返工直至达到验收标准。3.安全文明施工不符合要求违约方应承担整改责任，并支付违约金。例如，若劳务分包方未能按照约定的安全文明施工要求进行施工，应向总包方支付违约金，并负责整改不符合要求的问题。4.材料不合格违约方应承担