建筑施工队劳务合同范本_第1页
建筑施工队劳务合同范本_第2页
建筑施工队劳务合同范本_第3页
建筑施工队劳务合同范本_第4页
建筑施工队劳务合同范本_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

建筑施工队劳务合同范本精选本合同目录一览1.劳务范围与内容1.1工程概述1.2劳务工作内容1.3工作量及工期2.劳务报酬2.1报酬计算方式2.2报酬支付时间与方式2.3额外费用3.劳务人员3.1人员资质要求3.2人员管理与调配3.3人员培训与指导4.施工材料与设备4.1材料供应与质量要求4.2设备使用与管理4.3材料与设备的安全存放5.安全生产与责任5.1安全生产措施5.2安全事故处理5.3责任划分与承担6.质量保障与验收6.1质量标准与要求6.2验收程序与标准6.3质量问题的处理7.合同的履行与变更7.1合同履行期限7.2合同变更条件与程序7.3合同解除与终止8.违约责任与赔偿8.1违约行为与责任8.2赔偿金额的计算与支付8.3争议解决方式9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约保密条款的赔偿10.不可抗力10.1不可抗力的认定10.2不可抗力的通知与证明10.3不可抗力的后果处理11.合同的效力、终止与解除11.1合同的生效条件11.2合同的终止条件11.3合同解除的条件与程序12.争议解决方式12.1协商解决12.2调解解决12.3仲裁解决12.4诉讼解决13.其他条款13.1合同的签订与生效13.2合同的保管与复制13.3合同的修改与补充14.合同的附件14.1附件清单14.2附件的效力14.3附件的补充与修订第一部分:合同如下:第一条劳务范围与内容1.1工程概述本合同项下的工程为(工程名称),位于(工程地点),工程内容包括(具体工程内容)。1.2劳务工作内容承包人应按照合同约定,完成发包人提供的工程图纸和施工方案所规定的全部施工内容。包括但不限于:(具体劳务内容)。1.3工作量及工期双方根据工程实际情况,协商确定工程的总工作量为(工作量),合同工期为(工期开始日期)至(工期结束日期)。第二条劳务报酬2.1报酬计算方式劳务报酬按照(计算方式,如按工程量、工日等)计算,具体金额为(报酬金额)。2.2报酬支付时间与方式发包人应按照双方约定的时间节点,支付相应的劳务报酬。支付方式为(支付方式,如银行转账、现金等)。2.3额外费用如因发包人原因导致工程延期、停工、窝工等情况,发包人应支付给承包人因此产生的额外费用,具体费用按照(计算方式)计算。第三条劳务人员3.1人员资质要求承包人应确保提供具备相应资质和技能的劳务人员,以满足工程的施工需求。3.2人员管理与调配承包人应对劳务人员进行有效管理,确保施工现场的秩序和安全。根据工程需要,承包人应合理安排劳务人员的调配。3.3人员培训与指导承包人应负责对劳务人员进行必要的技能培训和安全教育,并提供技术指导,以确保工程质量及安全。第四条施工材料与设备4.1材料供应与质量要求发包人应按照合同约定供应施工材料,并确保材料的质量符合工程要求。4.2设备使用与管理承包人应合理使用发包人提供的施工设备,并负责设备的日常维护和管理。4.3材料与设备的安全存放承包人应确保施工材料和设备的安全存放,防止火灾、盗窃等意外事件的发生。第五条安全生产与责任5.1安全生产措施承包人应严格执行国家和地方的安全生产法规,采取有效措施保障施工现场的安全生产。5.2安全事故处理如发生安全事故,承包人应立即报告发包人,并按照相关法规和合同约定处理。5.3责任划分与承担因承包人原因造成的人身伤亡、财产损失等,由承包人承担全部责任。因发包人原因造成的责任,由发包人承担。第六条质量保障与验收6.1质量标准与要求承包人应按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量符合相关法规和验收标准。6.2验收程序与标准工程完成后,承包人应按照合同约定的验收程序和标准,向发包人提交验收申请。发包人应在约定的时间内组织验收。6.3质量问题的处理如工程验收不合格,承包人应按照发包人的要求进行整改,并承担相应的整改费用。如再次验收仍不合格,发包人有权解除合同,并要求承包人支付违约金。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为与责任任何一方违反合同的约定,导致合同不能履行或者造成对方损失的,应承担违约责任。8.2赔偿金额的计算与支付违约方应按照合同约定或者实际损失的金额计算赔偿金额,并在违约行为发生之日起(赔偿支付时间)内支付给守约方。8.3争议解决方式如因违约行为产生争议,双方应通过协商解决;协商不成的,可以选择调解、仲裁或者诉讼解决。第九条保密条款9.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。9.3违约保密条款的赔偿如一方违反保密条款,泄露对方的保密信息,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。第十条不可抗力10.1不可抗力的认定不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。10.2不可抗力的通知与证明一方因不可抗力导致不能履行合同的,应立即通知对方,并提供相关证明文件。10.3不可抗力的后果处理因不可抗力导致合同不能履行或者部分履行,双方应按照合同约定或者公平原则承担相应的后果。第十一条合同的履行与变更11.1合同履行期限双方应按照合同约定的时间、地点、质量、数量等履行合同。11.2合同变更条件与程序合同变更应经双方协商一致,并签订书面变更协议。变更协议与原合同具有同等法律效力。11.3合同解除与终止合同解除或终止后,双方应按照合同约定或者公平原则处理合同解除或终止后的相关事宜。第十二条争议解决方式12.1协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。12.2调解解决如协商不成,双方可以选择第三方调解机构进行调解。12.3仲裁解决如调解不成,双方可以选择仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。12.4诉讼解决如仲裁不成,双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1合同的签订与生效本合同自双方签字或盖章之日起生效。13.2合同的保管与复制双方各自保管合同正本,并有权复制合同副本。13.3合同的修改与补充合同的修改与补充应经双方协商一致,并签订书面修改补充协议。第十四条合同的附件14.1附件清单附件清单列明合同附件的名称、数量、内容等。14.2附件的效力附件是合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。14.3附件的补充与修订附件的补充与修订应经双方协商一致,并签订书面补充修订协议。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外,参与或涉及本合同履行过程的各方,包括但不限于中介方、监理方、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方介入是指第三方根据本合同的约定或经甲乙方同意,参与合同的履行、监督、协调等过程。第二条第三方介入的方式与条件2.1第三方介入应符合合同约定的条件,并按照约定的方式进行。2.2第三方介入前,应向甲乙方提交介入申请,并经甲乙方同意。2.3第三方介入时,应遵守合同的约定,履行合同义务,并承担相应的责任。第三条第三方的主要权利与义务3.1第三方权利第三方根据合同约定,享有合同约定的权利,包括但不限于合同履行过程中的监督权、协调权等。3.2第三方义务第三方应按照合同约定,履行合同义务,并承担相应的责任。3.3第三方责任第三方应对其履行合同过程中产生的损失承担责任。如第三方因故意或重大过失导致甲乙方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额是指第三方对因其履行合同义务过程中产生的损失承担的最高赔偿限额。4.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同约定的金额或比例确定。如合同未约定,双方应协商确定。4.3第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整,应经甲乙方协商一致,并签订书面调整协议。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方独立签订合同,第三方对甲乙方承担责任。5.2第三方与甲乙方之间不存在代理、合伙或其他法律关系。5.3第三方对甲乙方承担责任后,不得向其他方追偿。第六条第三方介入后的争议解决6.1第三方介入产生的争议,应由甲乙方协商解决。6.2如协商不成,可选择调解、仲裁或诉讼解决。6.3第三方作为争议的一方,应参与争议解决过程。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入终止的条件第三方介入终止条件根据合同约定或第三方与甲乙方的协商确定。7.2第三方介入终止的程序第三方介入终止应经甲乙方同意,并签订书面终止协议。7.3第三方介入终止后的责任承担第三方介入终止后,第三方对终止前产生的损失承担责任。第八条第三方介入的变更8.1第三方介入的变更条件第三方介入变更条件根据合同约定或第三方与甲乙方的协商确定。8.2第三方介入的变更程序第三方介入变更应经甲乙方同意,并签订书面变更协议。8.3第三方介入变更后的责任承担第三方介入变更后,第三方对变更后产生的损失承担责任。第九条第三方介入与合同履行9.1第三方介入不影响甲乙方根据本合同履行各自义务。9.2第三方介入不影响本合同的解除、终止或履行完毕。9.3第三方介入不影响本合同的效力、适用法律和争议解决方式。第十条附件10.1本合同附件是合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。10.2附件的补充、修订应经甲乙方协商一致,并签订书面补充、修订协议。第十一条合同的签订与生效11.1本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。11.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。11.3本合同的签订地点为(签订地点)。第十二条其他条款12.1本合同的修改、补充应经甲乙方协商一致,并签订书面修改、补充协议。12.2本合同的履行、解释及争议解决适用中华人民共和国法律。12.3本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用普通话。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程图纸1.工程图纸是本合同的重要组成部分,应包括所有施工部位的详细设计图纸。2.工程图纸应由甲乙双方共同审核,确认无误后方可用于施工。3.工程图纸的修改和变更应经甲乙方协商一致,并签订书面变更协议。附件二:施工方案1.施工方案应详细说明施工过程中的各项操作步骤、施工方法和安全措施。2.施工方案应由甲乙双方共同审核,确认无误后方可用于施工。3.施工方案的修改和变更应经甲乙方协商一致,并签订书面变更协议。附件三:劳务人员名单1.劳务人员名单应详细列明承包人提供的劳务人员的姓名、身份证号码、职务等信息。2.劳务人员名单应由甲乙双方共同审核,确认无误后方可用于施工。3.劳务人员名单的修改和变更应经甲乙方协商一致,并签订书面变更协议。附件四:材料供应清单1.材料供应清单应详细列明发包人提供的施工材料名称、规格、数量等信息。2.材料供应清单应由甲乙双方共同审核,确认无误后方可用于施工。3.材料供应清单的修改和变更应经甲乙方协商一致,并签订书面变更协议。附件五:设备使用清单1.设备使用清单应详细列明发包人提供的施工设备名称、型号、数量等信息。2.设备使用清单应由甲乙双方共同审核,确认无误后方可用于施工。3.设备使用清单的修改和变更应经甲乙方协商一致,并签订书面变更协议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)甲乙任何一方未履行合同约定的义务。(2)甲乙任何一方迟延履行合同约定的义务。(3)甲乙任何一方违反合同约定的质量标准。(4)甲乙任何一方违反合同约定的保密条款。(5)甲乙任何一方违反合同约定的不可抗力条款。2.违约责

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论