某城市地下综合管廊建设工程施工合同2024年

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

某城市地下综合管廊建设工程施工合同2024年本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程地点1.4工程内容第二条合同价格2.1合同总价2.2工程款支付方式2.3价格调整第三条合同工期3.1开工日期3.2竣工日期3.3工期延误第四条工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量异议第五条施工安全5.1安全生产要求5.2安全事故处理5.3安全防护措施第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备质量第七条变更与调整7.1工程变更7.2工程量调整7.3合同价款调整第八条违约责任8.1发包方违约8.2承包方违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议方式9.2仲裁9.3诉讼第十条合同的解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理第十一条合同的转让11.1合同转让条件11.2合同转让程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密泄露的处理第十三条知识产权保护13.1知识产权归属13.2知识产权保护措施第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的生效、变更和终止14.4附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程地点本工程位于某城市规划区域内，具体施工地点以甲方提供的施工图纸和说明书为准。1.4工程内容本合同所述工程内容包括：管廊主体结构施工、排水系统施工、供电系统施工、通信系统施工、监控系统施工、照明系统施工、通风与空调系统施工、消防系统施工等。第二条合同价格2.1合同总价本工程合同总价为人民币元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），币种为人民币，支付方式详见本合同第五条。2.2工程款支付方式甲方按照乙方提交的工程进度报表和实际完成的工程量，按照约定的比例逐月支付工程款。具体支付方式为：每月25日前，甲方根据乙方提交的工程进度报表和实际完成的工程量，计算应付款项，并在下一个付款周期内支付给乙方。2.3价格调整合同履行过程中，如遇市场行情变化、政策调整等不可抗力因素，导致工程造价发生较大变化，甲乙双方可协商调整合同价格。价格调整的具体办法另行签订补充协议。第三条合同工期3.1开工日期本工程计划开工日期为2024年X月X日，具体开工日期以甲方书面通知为准。3.2竣工日期本工程计划竣工日期为2024年X月X日，具体竣工日期以甲方书面通知为准。3.3工期延误乙方如未按约定的工期完成工程，应按甲方要求采取措施加快工程进度。如乙方再次未能按约定工期完成工程，甲方有权按合同约定向乙方追究违约责任。第四条工程质量4.1质量标准本工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。具体质量标准以甲方提供的施工图纸和说明书为准。4.2质量控制乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改，确保工程质量符合约定标准。4.3质量异议甲方对工程质量有异议的，应当在验收过程中提出。甲方未能在验收过程中提出异议的，视为对本工程的认可。如工程投入使用后发现质量问题，甲乙双方可协商解决，必要时可按照约定进行质量修复或赔偿。第五条施工安全5.1安全生产要求乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，严格执行安全生产管理制度，确保施工过程中的人员安全和工程安全。5.2安全事故处理施工过程中发生安全事故的，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求采取措施防止事故扩大。乙方应承担因安全事故导致的一切经济损失和法律责任。5.3安全防护措施乙方应根据施工现场实际情况，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。包括但不限于：施工现场围挡、安全标志设置、施工现场照明、临时道路铺设、排水设施设置等。第六条材料与设备6.1材料供应乙方应按照甲方要求，采购、运输、保管合同约定的材料。材料质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。6.2设备供应乙方应按照甲方要求，提供合同约定的施工设备。设备应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。6.3材料与设备质量乙方应对供应的材料和设备质量负责。如因材料和设备质量问题导致工程质量问题，乙方应承担相应的责任。如甲方对材料和设备有特殊要求，乙方应按照甲方要求进行采购。第八条违约责任8.1发包方违约甲方违反合同约定，导致工程无法正常进行或造成乙方损失的，甲方应承担违约责任。具体包括但不限于：（1）甲方未按约定时间支付工程款的，每逾期一日，应支付乙方逾期付款金额的千分之二的违约金。（2）甲方未按约定提供施工图纸、技术资料等，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担相应责任。8.2承包方违约乙方违反合同约定，导致工程质量、进度等方面不符合约定的，乙方应承担违约责任。具体包括但不限于：（1）乙方未按约定时间完成工程的，每逾期一日，应支付甲方逾期付款金额的千分之二的违约金。（2）乙方提供的材料、设备不符合约定的，乙方应承担相应责任。8.3违约赔偿因一方违约导致合同解除或不能履行，给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。具体赔偿金额双方可协商确定，或按照合同约定的方式计算。第九条争议解决9.1争议方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁双方同意，如发生合同争议，可以向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。9.3诉讼如双方约定仲裁无效或一方不同意仲裁，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的解除10.1合同解除条件（1）甲方未按约定支付工程款，经乙方催告后仍不支付的。（2）乙方未按约定完成工程，经甲方催告后仍不整改的。（3）不可抗力因素导致合同无法履行的。10.2合同解除程序合同解除应书面通知对方，并由双方签字确认。合同解除后，乙方应按照甲方要求妥善处理施工现场，并承担相应责任。10.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，互相退还已收款项，并按照实际完成的工程量结算工程款。因合同解除给对方造成损失的，应承担相应赔偿责任。第十一条合同的转让11.1合同转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。11.2合同转让程序合同转让应书面通知对方，并由双方签字确认。转让方应承担转让过程中的相关责任。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起两年内有效。12.3保密泄露的处理如一方泄露对方保密信息，泄露方应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。第十三条知识产权保护13.1知识产权归属双方同意，合同履行过程中产生的知识产权，归甲方所有。乙方应协助甲方办理相关知识产权申请手续。13.2知识产权保护措施乙方应尊重甲方知识产权，不得侵犯甲方已拥有的知识产权。如乙方侵犯甲方知识产权，甲方有权要求乙方停止侵权行为，并承担相应责任。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行，受影响方应立即通知对方，并采取措施减少损失。不可抗力因素消失后，双方应尽快恢复合同履行。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的生效、变更和终止本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同的变更或终止，应书面签订补充协议，并经双方签字（或盖章）确认。补充协议与本合同具有同等法律效力。14.4附件本合同附件包括：合同图纸、技术资料、工程量清单、材料设备供应清单等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方定义本合同中所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本工程建设的其他各方，包括但不限于设计单位、监理单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、检测机构等。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于：（1）为本工程提供设计、咨询、监理等服务的单位或个人。（2）为本工程提供材料、设备的供应商。（3）为本工程提供施工、安装、检测等服务的单位或个人。（4）与本工程有合同关系或其他利害关系的单位或个人。第二条第三方介入的程序及责任2.1第三方介入程序第三方介入本工程，应与甲乙方协商一致，并签订相应的合同或协议。第三方介入前，应向甲乙方提交相关资质证明和承诺文件。2.2第三方责任第三方应按照合同约定，履行相应职责，并承担相应责任。第三方未按约定履行职责或造成甲方损失的，第三方应承担赔偿责任。2.3第三方权利第三方有权按照合同约定，获得相应的报酬和服务条件。第三方有权对甲乙双方的违约行为提出异议和索赔。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。第三方对甲方的任何承诺和保证，不视为对乙方的承诺和保证。3.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。第三方对乙方的任何承诺和保证，不视为对甲方的承诺和保证。3.3第三方与甲乙方关系第三方与甲乙双方之间的关系，属于并列关系。第三方不具有甲乙方之间的合同权利和义务。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额定义第三方责任限额，是指第三方在履行合同过程中，因过错造成甲方损失的最高赔偿限额。4.2第三方责任限额的确定第三方责任限额，根据第三方提供的担保、保险、信誉等情况确定。具体限额由甲乙双方协商确定，并在第三方合同中予以明确。4.3第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整，应由甲乙双方协商一致，并在第三方合同中予以明确。第五条第三方介入后的合同变更5.1第三方介入后的合同变更第三方介入后，如涉及合同内容的变更，应由甲乙双方协商一致，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。5.2第三方介入后的合同终止第三方介入后，如合同终止，甲乙双方应与第三方协商处理后续事宜，包括但不限于工程验收、结算、赔偿等。第六条第三方介入后的争议解决6.1第三方介入后的争议解决第三方介入后，如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。6.2第三方介入后的仲裁如甲乙双方约定仲裁，第三方介入后的争议，可向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。第七条第三方介入后的保密条款7.1第三方保密内容第三方应对甲乙双方在合同履行过程中获取的商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密。7.2第三方保密期限第三方保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起两年内有效。7.3第三方保密泄露的处理如第三方泄露甲乙双方保密信息，第三方应承担违约责任，并赔偿甲乙双方因此造成的损失。第八条第三方介入后的知识产权保护8.1第三方知识产权归属第三方介入后，如产生知识产权，归甲乙双方共同所有。第三方应协助甲乙双方办理相关知识产权申请手续。8.2第三方知识产权保护措施第三方应尊重甲乙双方的知识产权，不得侵犯甲乙双方已拥有的知识产权。如第三方侵犯甲乙双方知识产权，第三方应承担相应责任。第九条第三方介入后的其他条款9.1不可抗力第三方介入后，如发生不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行，受影响方应立即通知甲乙双方，并采取措施减少损失。不可抗力因素消失后，第三方应尽快恢复合同履行。9.2法律适用第三方介入后，本合同适用中华人民共和国法律。9.3合同的生效第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及设计变更施工图纸应包括管廊主体结构、排水系统、供电系统、通信系统、监控系统、照明系统、通风与空调系统、消防系统等各部分的详细设计。设计变更应包括变更原因、变更内容、变更日期等相关信息。2.技术资料技术资料应包括工程概述、施工方案、施工组织设计、施工进度计划、施工安全措施、环境保护措施等。3.工程量清单工程量清单应详细列明各分部分项工程的数量和计量单位，以及相应的单价和总价。4.材料设备供应清单材料设备供应清单应详细列明所需材料和设备的名称、规格、数量、单价、总价等信息。5.工程进度报表工程进度报表应包括工程实际完成情况、工程进度计划对比、工程款支付情况等内容。6.合同履行过程中形成的会议纪要、函件、通知等文件会议纪要应包括会议时间、地点、参会人员、会议内容等。函件、通知等文件应包括发送方、接收方、文件内容、发送时间等。7.工程验收报告工程验收报告应包括工程概况、验收标准、验收内容、验收结果等。8.工程结算报告工程结算报告应包括工程概况、结算依据、结算内容、结算结果等。9.质量检测报告质量检测报告应包括检测项目、检测结果、检测日期等。10.安全事故报告安全事故报告应包括事故时间、地点、原因、伤亡情况、处理措施等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方违约行为及责任认定（1）未按约定时间支付工程款，应按逾期付款金额的千分之二向承包方支付违约金。（2）未按约定提供施工图纸、技术资料等，应承担相应责任，包括但不限于赔偿承包方因此造成的损失。（3）未经承包方同意，擅自变更工程内容或解除合同，应承担相应责任，包括但不限于赔偿承包方因此造成的损失。2.承包方违约行为及责任