庭院绿化工程设计施工合同

合同编号：__________庭院绿化工程设计施工合同甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程内容1.1工程名称：_______庭院绿化工程1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程预算：_______元第二条工程设计2.1乙方应根据甲方的要求，结合庭院实际情况，进行庭院绿化工程的设计。2.2设计内容包括：植物配置、景观布局、庭院道路、照明系统、灌溉系统等。2.3乙方应在合同签订后_______天内完成设计方案，并提交甲方审批。2.4设计方案经甲方审批同意后，乙方应根据甲方意见进行修改完善。第三条工程施工3.1乙方应按照经甲方审批的设计方案进行施工。3.2乙方向甲方承诺，施工过程中使用的材料应符合国家相关标准和质量要求，不得使用假冒伪劣产品。3.3乙方应按照合同约定的工期完成施工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.4施工过程中，乙方应确保工程质量，对出现的质量问题负责及时整改。第四条质量保修4.1乙方对施工的庭院绿化工程质量保修期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。4.2在保修期内，如出现工程质量问题，乙方应及时予以修复，并承担修复费用。4.3保修期满后，乙方应对工程进行复查，如发现隐蔽质量问题，乙方应负责修复，并承担相应费用。第五条合同价款及支付5.1双方确认，本合同的合同价为_______元（大写：_______________________元整）。（1）合同签订后_______天内，甲方支付乙方合同价款的_______%；（2）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同价款的_______%；（3）质保期满后，甲方支付乙方合同价款的_______%。5.3乙方开具正规发票，甲方按照税务规定进行支付。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成设计方案，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2乙方未按照约定时间完成施工，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.3乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方整改，并承担相应费用。6.4甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲乙双方应按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。（2）乙方在施工过程中应严格按照设计方案进行，确保工程质量。（3）甲方应按照约定的时间支付合同价款，否则乙方有权解除合同。（4）双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自违约。2.解决办法：（1）双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。（2）如协商不成，可以向有管辖权的人民法院起诉。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的法律规则。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方之间关系的法律规范总称，包括建筑设计、施工、监理、验收等方面的法律规则。3.违约金：是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当向对方支付一定数额的金钱。4.质保期：是指承包人对工程质量承担保修责任的期限，一般自工程竣工验收合格之日起计算。5.管辖权：是指人民法院对一定范围内的民事案件有权进行审理和裁判的权力。特殊应用场合及补充条款：1.场合：甲方为政府部门或公共机构补充条款：鉴于甲方为政府部门或公共机构，乙方应遵守相关法律法规和政策要求，按照甲方提供的相关手续和程序进行合同的签订和履行。同时，乙方应保证工程质量和施工安全，确保工程符合政府规定的标准和要求。2.场合：工程涉及特殊植物或材料补充条款：如工程涉及特殊植物或材料，乙方应根据甲方的要求和相关法律法规，提供相应的植物或材料来源证明和质量检验报告。同时，乙方应负责特殊植物或材料的养护和管理，确保其生长状况和质量。3.场合：工程期限紧张补充条款：鉴于工程期限紧张，乙方应采取必要措施加快施工进度，确保工程按时完成。同时，乙方应提前与甲方沟通，协商确定合理的施工计划和进度安排，以确保工程质量和进