施工单位与建设单位质量责任合同

合同编号：__________施工单位与建设单位质量责任合同甲方（施工单位）：__________乙方（建设单位）：__________鉴于甲方为乙方提供施工服务，为确保工程质量，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方向乙方承担工程质量责任的事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程预算：__________第二条质量责任2.1甲方向乙方承诺，施工过程中严格按照国家有关法律法规、行业标准及合同约定进行，保证工程质量符合设计文件及标准要求。2.2甲方应按照约定的工期完成施工任务，确保工程按时交付。2.3甲方应对其施工过程中的质量问题承担责任，对于因施工原因导致的质量问题，甲方应无条件进行整改、维修，并承担由此产生的费用。2.4甲方应按照乙方要求，提供相关材料和产品合格证明，并对提供的材料和产品质量承担责任。第三条质量验收3.1工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段。3.2初步验收在工程进度达到70%时进行，由乙方组织，甲方配合。初步验收不合格的，甲方应按照乙方要求进行整改。3.3最终验收在工程完成后进行，由乙方组织，甲方配合。最终验收不合格的，甲方应按照乙方要求进行整改，并承担由此产生的费用。3.4甲乙双方应共同参加验收，验收合格后，乙方应在验收报告上签字确认。第四条违约责任4.1甲方未按照约定工期完成施工任务的，应按照违约部分工程造价的____%向乙方支付违约金。4.2甲方施工过程中出现质量问题，未按照约定进行整改、维修的，应承担由此产生的费用，并支付乙方因此造成的损失。4.3乙方未按照约定支付工程款项的，应按照逾期支付部分工程造价的____%向甲方支付违约金。4.4乙方未按照约定配合甲方进行验收的，应承担由此产生的费用，并支付甲方因此造成的损失。第五条争议解决5.1甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1甲乙双方应遵守国家有关法律法规，不得以任何形式损害国家、社会公共利益和他人的合法权益。6.2甲乙双方应严格保守合同秘密，未经对方同意，不得向第三方披露合同内容。6.3合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。6.4本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（施工单位）：__________乙方（建设单位）：__________签订日期：__________注意事项：1.合同签订前，双方应认真阅读合同条款，确保合同内容符合国家法律法规、行业标准和双方实际需求。2.合同中涉及的工程概况、质量责任、违约责任等关键条款，双方应仔细讨论并达成一致。3.合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自权利和义务，确保工程顺利进行。4.注意保护合同秘密，未经对方同意，不得向第三方披露合同内容。5.关注工程质量和进度，确保工程按时交付且质量符合约定标准。解决办法：1.双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。2.若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在合同中明确约定争议解决方式，如仲裁或诉讼。关键词语的法律名词解释：1.施工单位：指承担建筑工程施工的企业或组织。2.建设单位：指承担建筑工程项目的投资、组织、管理和使用的企业或组织。3.工程质量：指建筑工程满足设计文件、法律法规和合同约定要求的程度。4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的赔偿金。5.合同保密：指合同双方在合同履行过程中，对涉及商业秘密、技术秘密等信息予以保密。6.争议解决：指在合同履行过程中，双方对合同条款或履行情况产生分歧时，通过协商、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。特殊应用场合：1.情形一：甲方为乙方建设的是一座高层住宅楼，工程复杂，涉及众多建筑材料和施工工艺。补充条款：鉴于本工程的特殊性，甲方应提供详细的建设方案和施工图纸，并在合同中明确各阶段工程进度和质量标准。同时，双方应加强对施工现场的监督管理，确保工程安全和质量。附件列表：建设方案、施工图纸、工程进度计划、质量标准等。2.情形二：乙方是甲方公司的子公司，双方有长期的合作关系，但甲方对工程质量要求极高。补充条款：鉴于双方长期合作关系和甲方对工程质量的高要求，甲方有权对施工现场进行不定期检查，并要求乙方提供相关工程进度和质量报告。同时，乙方应严格按照甲方要求进行施工，确保工程质量达到预期目标。附件列表：工程进度报告、质量报告、甲方检查记录等。3.情形三：甲方要求在合同履行过程中，乙方应定期向甲方报告工程进度和质量情况。补充条款：乙方应定期向甲方报告工程进度和质量情况，包括但不限于工程完成情况、存在的问题及解决方案。甲方有权对报告内容进行核实，并提出意见和建议。附件列表：工程进度报告、质量报告、甲方意见反馈等。4.情形四：乙方因客观原因导致工程进度延误，需向甲方支付违约金。补充条款：如乙方因客观原因导致工程进度延误，应向甲方支付违约金。违约金计算方式为：每延误一天，按照合同总价款的____%计算。甲方有权根据实际情况调整违约金金额。附件列表：违约金计算公式、甲方调整违约金的依据等。5.