二零二四年度城市绿化工程设计与施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度城市绿化工程设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1设计方主体1.2施工方主体1.3甲方主体1.4乙方主体第二条合同范围与工程内容2.1工程设计范围2.2工程施工范围2.3工程验收范围第三条合同价格与支付条款3.1设计费用的确定3.2施工费用的确定3.3价格调整机制3.4支付方式和时间第四条工程进度与时间安排4.1设计阶段时间安排4.2施工阶段时间安排4.3工程延期及其处理第五条设计与施工质量要求5.1设计质量要求5.2施工质量要求5.3质量验收标准第六条合同的变更与解除6.1变更条件6.2解除条件6.3变更与解除的程序第七条违约责任与赔偿7.1设计方违约责任7.2施工方违约责任7.3甲方违约责任7.4乙方违约责任7.5违约赔偿方式第八条争议解决方式8.1双方协商解决8.2提交仲裁机构仲裁8.3向人民法院提起诉讼第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款第十一条知识产权保护11.1设计成果的知识产权11.2施工成果的知识产权11.3侵权责任处理第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力事件的处理12.3不可抗力导致的合同变更或解除第十三条合同的转让13.1转让条件13.2转让程序13.3转让后的责任与义务第十四条其他条款14.1信息与沟通14.2法律适用14.3争议时的时间和地点14.4附件清单第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1设计方主体designatingparty,referredtoas"Designer"inthiscontract,isalegalpersonororganizationthathastherighttoengageindesignactivitiesandhastheabilitytoassumecivilliability.1.2施工方主体Constructionparty,referredtoas"Contractor"inthiscontract,isalegalpersonororganizationthathastherighttoengageinconstructionactivitiesandhastheabilitytoassumecivilliability.1.3甲方主体ThepartyA,referredtoas"Client"inthiscontract,isthelegalpersonororganizationthathirestheDesignerandContractortocarryoutthedesignandconstructionwork.1.4乙方主体ThepartyB,referredtoas"Subcontractor"inthiscontract,isthelegalpersonororganizationthatentruststheContractortocarryouttheconstructionwork.第二条合同范围与工程内容2.1工程设计范围ThedesignworktobecarriedouttheDesignerunderthiscontractincludes,butisnotlimitedto,thefollowing:siteplanning,greeningdesign,landscapedesign,irrigationdesign,lightingdesign,etc.2.2工程施工范围TheconstructionworktobecarriedouttheContractorunderthiscontractincludes,butisnotlimitedto,thefollowing:earthwork,planting,irrigationanddrainage,lighting,greeningprotection,etc.2.3工程验收范围Theacceptanceoftheprojectshallbecarriedoutinaccordancewiththedesigndocumentsandrelevantnationalstandardsandspecifications.第三条合同价格与支付条款3.1设计费用的确定Thetotaldesignfeeshallbeyuan,includingyuanfortheinitialdesign,yuanfortheconstructiondrawingdesign,andyuanforthedesignmodification.3.2施工费用的确定Thetotalconstructioncostshallbeyuan,includingyuanfordirectconstructioncosts,yuanformaterialprocurement,andyuanforlaborexpenses.3.3价格调整mechanismIfthereisasignificantchangeinthemarketpriceofmaterialsandlaborduringtheconstructionperiod,thepartiesmaynegotiateandadjustthepriceaccordingly.3.4支付方式和时间Thepaymentshallbemadebanktransferorothermethodsagreedbothparties.Thepaymentshallbemadewithindaysafterthereceiptoftherelevantinvoiceorpaymentrequest.第四条工程进度与时间安排4.1设计阶段时间安排4.2施工阶段时间安排4.3工程延期及其处理Intheeventofprojectdelay,thepartyresponsibleforthedelayshallbearthecorrespondingresponsibilityinaccordancewiththeprovisionsofthiscontract.第五条设计与施工质量要求5.1设计质量要求Thedesigndocumentsshallmeettherelevantnationalstandardsandspecifications,andtheDesignershallberesponsibleforthequalityofthedesignwork.5.2施工质量要求TheContractorshallensurethequalityoftheconstructionwork,andshallberesponsibleforthequality,safetyandenvironmentalprotectionoftheconstructionproject.5.3质量验收standardTheacceptanceoftheprojectqualityshallbecarriedoutinaccordancewiththedesigndocuments,relevantnationalstandardsandspecifications,andtheacceptancereportshallbeissued.第六条合同的变更与解除6.1变更条件Eitherpartymayrequestacontractamendmentorterminationifnecessary,buttheotherpartyshallbenotifiedinwritingatleastdaysinadvance.6.2解除条件Eitherpartymayrequestterminationofthecontractiftheotherpartyfailstoperformitsobligationsunderthecontract,orifthereisaforcemajeureeventthatmakesitimpossibletocontinueperformance.6.3变更与解除的程序Theamendmentorterminationofthecontractshallbemadeinwritingandsignedbothparties.Therelevantrightsandobligationsshallbesettledaccordingly.第八条争议解决方式8.1双方协商解决IntheeventofanydisputearisingoutoforinconnectionwiththisContract,thepartiesshallendeavortosettlethedisputeamicablythroughconsultation.8.2提交仲裁机构仲裁Ifthedisputecannotberesolvedthroughconsultation,eitherpartymaysubmitthedisputetoarbitrationinaccordancewiththerulesofamutuallyagreedarbitrationinstitution.8.3向人民法院提起诉讼Ifthearbitrationfailsoreitherpartyrefusestoarbitrate,thedisputemaybebroughttothepeople'scourtattheplaceofcontractperformance.第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件ThisContractshalltakeeffectuponthesigningofbothpartiesandthefulfillmentofalltheconditionsprovidedforinthisContract.9.2合同终止条件ThisContractshallbeterminatedifalltheobligationsofthepartiesunderthisContracthavebeenperformed.9.3合同解除条件Eitherpartymayrequestterminationofthecontractiftheotherpartyfailstoperformitsobligationsunderthecontract,orifthereisaforcemajeureeventthatmakesitimpossibletocontinueperformance.第十条保密条款10.1保密内容ThepartiesshallkeepconfidentialallinformationobtainedfromorthroughtheperformanceofthisContract,whichisnotgenerallyknowntothepublicandisofimportancetotheotherparty'sbusiness.10.2保密期限TheconfidentialityobligationshallcontinueforaperiodofyearsfromthedateofterminationorexpirationofthisContract.10.3违约保密条款第十一条知识产权保护11.1设计成果的知识产权TheDesignershallbetheownerofallintellectualpropertyrightsinthedesignworks,includingbutnotlimitedtopatents,utilitymodels,designs,trademarks,copyrights,etc.11.2施工成果的知识产权TheContractorshallbetheownerofallintellectualpropertyrightsintheconstructionworks,includingbutnotlimitedtopatents,utilitymodels,designs,trademarks,copyrights,etc.11.3侵权责任处理Intheeventofathirdparty'sinfringementontheintellectualpropertyrightsoftheparties,theinjuredpartyshallhavetherighttotakelegalactionagainsttheinfringer,andtheotherpartyshallprovidenecessaryassistance.第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义Forcemajeureshallmeananyunforeseeableandinevitablecircumstancebeyondthecontroloftheparties,whichpreventseitherpartyfromperformingitsobligationsunderthisContract.12.2不可抗力事件的处理Intheeventofforcemajeure,theaffectedpartyshallnotifytheotherpartyinwritingassoonaspossible,andthepartiesshallconsultandadoptappropriatemeasurestomitigatetheimpactoftheforcemajeure.12.3不可抗力导致的合同变更或解除Iftheforcemajeurecontinuesforaperiodofmorethandays,eitherpartymayrequestterminationofthecontract,andthepartiesshallsettletherelevantrightsandobligationsinaccordancewiththeprovisionsofthisContract.第十三条合同的转让13.1转让条件ThisContractmaybeassignedeitherpartytoathirdpartywiththepriorwrittenconsentoftheotherparty.13.2转让程序TheassignmentofthisContractshallbeeffectedinwritingandshallbebindingontheparties.13.3转让后的责任与义务Aftertheassignment,theassigneeshallassumealltherightsandobligationsunderthisContractinplaceoftheassignor.第十四条其他条款14.1信息与沟通14.2法律适用ThisContractshallbegovernedandconstruedinaccordancewiththelawsofthePeople'sRepublicofChina.14.3争议时的时间和地点Intheeventofadispute,thepartiesagreetosubmitthemattertothepeople'scourtattheplaceofcontractperformance.14.4附件清单Attachedheretoisalistofannexes,whichformanintegralpartofthisContract.第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定ForthepurposesofthisContract,a"ThirdParty"shallmeananyindividual,entityororganizationthatisnottheClientortheDesignerorContractor,andthatisinvolvedintheperformanceofthisContract.2.第三方介入情形2.1DesignConsultationIntheeventthattheDesignerrequirestheassistanceofaThirdPartyfordesignconsultation,theDesignershallberesponsiblefornegotiatingthetermsofengagementwiththeThirdParty,andforensuringthattheThirdParty'sworkmeetsthequalityandtimerequirementsofthisContract.2.2ConstructionExecutionIntheeventthattheContractorrequirestheengagementofaThirdPartyfortheexecutionofconstructionwork,theContractorshallberesponsiblefornegotiatingthetermsofengagementwiththeThirdParty,andforensuringthattheThirdParty'sworkmeetsthequalityandtimerequirementsofthisContract.3.第三方责任限额3.1LiabilityCapTheliabilityofaThirdPartytotheClientortheDesignerorContractorshallbelimitedtotheextentoftheThirdParty'sinsurancecoverageortheagreedcontractualliabilitylimit,whicheverisless.3.2ThirdPartyInsuranceTheDesignerandContractorshallrequireanyThirdPartyengagedunderthisContracttomaintainappropriateinsurancecoverage,andshallprovideevidenceofsuchinsurancetotheClientuponrequest.第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设计委托书详细要求和说明：设计委托书应包括但不限于设计项目名称、设计内容、设计标准、设计周期、设计费用等条款。附件二：施工委托书详细要求和说明：施工委托书应包括但不限于施工项目名称、施工内容、施工标准、施工周期、施工费用等条款。附件三：设计费用支付证明详细要求和说明：设计费用支付证明应包括支付金额、支付时间、支付方式等详细信息。附件四：施工费用支付证明详细要求和说明：施工费用支付证明应包括支付金额、支付时间、支付方式等详细信息。附件五：设计成果交付证明详细要求和说明：设计成果交付证明应包括设计成果的名称、数量、交付时间、交付方式等详细信息。附件六：施工进度报告详细要求和说明：施工进度报告应包括但不限于施工阶段的完成情况、施工进度的符合程度、施工中的问题及解决方案等。附件七：设计修改记录详细要求和说明：设计修改记录应包括但不限于修改的原因、修改的内容、修改的次数、修改的日期等。附件八：施工质量验收报告详细要求和说明：施工质量验收报告应包括施工质量的评估、验收时间、验收人员等信息。附件九：违约行为记录详细要求和说明：违约行为记录应包括但不限于违约行为的描述、违约的时间、违约的责任认定等。附件十：合同变更记录详细要求和说明：合同变更记录应包括但不限于变更的原因、变更的内容、变更的时间、变更的责任认定等。说明二：违约行为及责任认定：1.设计方未按照合同约定的时间、质量完成设计工作。示例说明：如果设计方未能在约定的时间内完成设计工作，则应按照合同约定承担相应的违约责任。2.施工方未按照合同约定的时间、质量完成施工工作。示例说明：如果施工方未能在约定的时间内完成施工工作，则应按照合同约定承担相应的违约责任。3.设计方提供的设计成果不符合合同约定的质量标准。示例说明：如果设计方提供的设计成果被发现存在质量问题，则设计方应负责修复或重新提供设计成果。4.施工方未按照设计方案进行施工。示例说明：如果施工方在施工过程中未按照设计方案进行施工，导致施工质量问题，则施工方应承担相应的违约责任。5.甲方未按照合同约定支付设计费用或施工费用。示例说明：如果甲方未能在约定的时间内支付设计费用或施工费用，则应按照合同约定承担相应的违约责任。6.乙方未按照合同约定支付施工进度款或完成施工工作。示例说明：如果乙方未能在约定的时间内支付施工进度款或完成施工工作，则应按照合同约定承担相应的违约责任。全文完。二零二四年度城市绿化工程设计与施工合同2本合同目录一览第一条合同主体与工程概述1.1发包方名称与资质1.2承包方名称与资质1.3工程地点1.4工程名称1.5工程规模1.6工程性质第二条合同范围与内容2.1设计范围2.2施工范围2.3工程设计与施工的协调第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4设计费支付3.5施工费支付3.6价款调整第四条设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期条款第五条工程质量与标准5.1设计质量标准5.2施工质量标准5.3材料与设备标准5.4验收标准第六条合同双方的权利与义务6.1发包方的权利与义务6.2承包方的权利与义务第七条变更与调整7.1变更条件7.2变更程序7.3变更费用第八条违约责任8.1发包方的违约责任8.2承包方的违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点9.3仲裁效力第十条保险责任10.1承包方保险10.2发包方保险10.3保险索赔程序第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条辅助条款13.1监理与咨询服务13.2培训与技术支持13.3环境保护与安全防护第十四条其他条款14.1法律适用14.2争议解决14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体与工程概述1.1发包方名称与资质发包方全称为“某市城市管理局”，具有中华人民共和国行政事业单位法人资格，负责本市城市绿化工程的规划、管理与维护。1.2承包方名称与资质1.3工程地点工程位于某市区，具体位置详见附件一《工程地理位置图》。1.4工程名称工程名称为“某市区2024年度城市绿化工程”。1.5工程规模工程包括但不限于：绿化带建设、树木栽植、景观小品建设、灌溉系统安装、照明系统安装等，具体内容详见附件二《工程规模与内容说明》。1.6工程性质工程性质为新建工程，工程规模及施工内容详见附件二。第二条合同范围与内容2.1设计范围设计范围包括但不限于：绿化平面布局图、绿化种植设计图、景观小品设计图、灌溉及照明系统设计等，具体内容详见附件三《设计任务书》。2.2施工范围施工范围包括但不限于：绿化带建设、树木栽植、景观小品施工、灌溉系统安装、照明系统安装等，具体内容详见附件四《施工任务书》。2.3工程设计与施工的协调承包方应保证设计与施工的协调性，确保设计方案的可施工性。发包方应提供必要的设计审查意见，并对设计方案的修改提出建议。第三条合同价格与支付3.1合同总价合同总价为人民币【】元整（大写：【】元整），具体构成详见附件五《合同价格构成明细表》。3.2支付方式支付方式为银行转账，具体账户信息详见附件六《账户信息》。3.3进度付款进度付款按照工程进度分阶段支付，具体付款比例和时间详见附件七《进度付款计划》。3.4设计费支付设计费支付按照设计进度分阶段支付，具体付款比例和时间详见附件七。3.5施工费支付施工费支付按照施工进度分阶段支付，具体付款比例和时间详见附件七。3.6价款调整合同执行过程中，如遇材料价格上涨等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。调整方式详见附件八《价款调整办法》。第四条设计与施工期限4.1设计期限设计期限为自合同签订之日起【】日内完成，具体时间安排详见附件九《设计工作计划》。4.2施工期限施工期限为自设计文件批准之日起【】日内完成，具体时间安排详见附件十《施工工作计划》。4.3延期条款如因不可抗力等因素导致工程无法按期完成，双方可协商延长合同期限。延长期限的计算及费用承担详见附件十一《延期条款》。第五条工程质量与标准5.1设计质量标准设计质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范要求，并满足发包方的功能需求及审美要求。5.2施工质量标准施工质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范要求，并满足设计文件的要求。5.3材料与设备标准材料与设备应符合国家及地方相关法律法规、规范要求，并具有合格证明文件。5.4验收标准工程验收标准应符合国家及地方相关法律法规、规范要求，并满足设计文件及发包方的要求。第六条合同双方的权利与义务6.1发包方的权利与义务（1）提供工程项目的相关资料，包括地理位置、地形地貌、土壤条件等。（2）对设计方案进行审查，并提出修改意见。（3）按合同约定支付设计费和施工费。（4）组织工程验收，确认工程质量。6.2承包方的权利与义务（1）按照合同约定完成设计任务，并提供相应的设计文件。（2）按照合同约定完成施工任务，并保证工程质量。（3）对设计方案的修改提出建议，并配合发包方完成设计审查。（4）按合同约定支付进度付款。第八条违约责任8.1发包方的违约责任（1）发包方未按约定时间支付设计费或施工费的，应支付违约金，违约金计算方式为应付款额的【】%。（2）发包方未按约定提供工程资料或提供的资料不真实、不完整的，应承担由此导致的一切后果。8.2承包方的违约责任（1）承包方未按约定时间完成设计任务或施工任务的，应支付违约金，违约金计算方式为合同总价款的【】%。（2）承包方提供的材料、设备不符合合同约定的质量标准的，应负责更换或修复，并承担由此导致的一切后果。第九条争议解决9.1争议解决方式如合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点仲裁地点为某市中级人民法院。9.3仲裁效力仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有法律约束力。第十条保险责任10.1承包方保险承包方应为其施工人员、设备及材料购买工伤保险和意外伤害保险，并承担保险费用。10.2发包方保险发包方应为其提供的工程场地购买工程险，并承担保险费用。10.3保险索赔程序如发生保险事故，双方应按保险条款及时向保险公司提出索赔，并相互配合办理相关手续。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。11.3合同终止条件合同终止的条件详见附件十二《合同终止条件》。第十二条保密条款12.1保密内容双方应对合同内容及与合同执行相关的商业秘密予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止之日起【】年止。12.3违约保密条款如一方违反保密义务，应支付违约金，违约金计算方式为泄露信息造成的损失的【】倍。第十三条辅助条款13.1监理与咨询服务发包方应委托具有相应资质的监理机构对工程进行监理，并提供咨询服务。13.2培训与技术支持承包方应对发包方员工进行培训和技术支持，以确保工程顺利实施。13.3环境保护与安全防护双方应共同遵守国家及地方环境保护与安全防护的相关法律法规，确保工程环保和安全。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决如本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律规定予以解释。14.3合同附件本合同附件包括《设计任务书》、《施工任务书》、《设计工作计划》、《施工工作计划》、《合同价格构成明细表》、《进度付款计划》、《价款调整办法》、《设计工作计划》、《施工工作计划》、《保险条款》、《合同终止条件》、《保密协议》、《监理与咨询服务协议》、《培训与技术支持协议》、《环境保护与安全防护协议》等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方介入的概念第三方介入是指在合同执行过程中，除甲乙方之外的，为甲乙方提供中介、咨询、监理、技术支持等服务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于：中介机构、监理公司、咨询公司、技术支持团队等。第二条第三方介入的责权利2.1第三方介入的责任第三方介入方应按照合同约定及法律法规的规定，履行其职责，确保其提供的服务符合合同要求。2.2第三方介入的权利第三方介入方有权根据合同约定，获取相应的报酬和服务保障。2.3第三方介入的义务第三方介入方应遵守合同约定，保守合同秘密，不得泄露甲乙方之间的商业秘密。第三条第三方介入的限额责任3.1第三方介入方的责任限额第三方介入方对甲乙方之间的合同责任，以其在合同中的承诺范围和金额为限。3.2第三方介入方与甲乙方的责任划分如第三方介入方在履行合同过程中出现违约或过失，导致甲乙方损失的，由甲乙方按照合同约定，向第三方介入方追偿。第四条第三方介入的合同变更与终止4.1第三方介入的合同变更如甲乙方协商一致，需要变更第三方介入的范围、内容、报酬等条款的，应以书面形式