二零二四年度城市基础设施建设项目施工合同条件8000万元2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度城市基础设施建设项目施工合同条件8000万元本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方：市城市基础设施建设管理中心1.2承包方：X建筑工程有限公司1.3工程：二零二四年度城市基础设施建设项目1.4合同金额：人民币8000万元第二条合同范围与工程内容2.1工程范围：包括但不限于设计、采购、施工、验收等环节2.2工程内容：道路建设、桥梁建设、公共设施建设等第三条合同价格与支付方式3.1合同价格：人民币8000万元3.2支付方式：按工程进度分阶段支付第四条工程进度与交付4.1工程进度：按合同约定的时间表执行4.2工程交付：工程验收合格后交付使用第五条工程质量与标准5.1工程质量：符合国家相关法律法规及行业标准5.2工程标准：按设计文件和合同要求执行第六条合同的履行与变更6.1合同履行：双方按合同约定履行各自义务6.2合同变更：双方协商一致后可进行合同变更第七条违约责任与赔偿7.1违约行为：包括但不限于工期延误、质量问题等7.2赔偿方式：按合同约定和法律规定进行赔偿第八条争议解决8.1争议解决方式：友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院起诉第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效：自双方签字盖章之日起生效9.2合同终止：工程验收合格并支付完毕后终止9.3合同解除：双方协商一致后解除合同第十条保密条款10.1保密内容：合同内容及双方商业秘密10.2保密期限：合同终止后五年内第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用：中华人民共和国法律11.2争议解决：友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院起诉第十二条其他条款12.1双方认为需要约定的其他事项第十三条附件13.1合同设计文件13.2工程量清单13.3合同价款明细表第十四条签字盖章14.1发包方签字盖章14.2承包方签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条合同范围与工程内容2.1工程范围：包括但不限于设计、采购、施工、验收等环节，具体范围详见合同附件。2.2工程内容：包括但不限于道路建设、桥梁建设、公共设施建设等，具体内容详见合同附件。第三条合同价格与支付方式3.1合同价格：本合同项下的合同价格为人民币8000万元（捌仟万元整），该价格包括但不限于工程设计费、施工费、材料费、人员工资、管理费、利润等。3.2支付方式：甲方按照乙方提交的项目进度报告和工程验收报告，分阶段支付合同价款。具体支付方式详见合同附件。第四条工程进度与交付4.1工程进度：乙方向甲方承诺按照合同约定的时间表完成本项目。具体工程进度安排详见合同附件。4.2工程交付：工程验收合格后，乙方应将本项目交付给甲方使用。工程交付的具体时间和方式详见合同附件。第五条工程质量与标准5.1工程质量：乙方应保证本项目的质量符合国家相关法律法规及行业标准。工程质量的具体要求详见合同附件。5.2工程标准：乙方应按照设计文件和合同要求执行，确保本项目达到约定的标准。工程标准的具体要求详见合同附件。第六条合同的履行与变更6.1合同履行：双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。6.2合同变更：合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。合同变更的具体事项详见合同附件。第七条违约责任与赔偿7.1违约行为：包括但不限于工期延误、质量问题、安全事故等。7.2赔偿方式：对于乙方违约行为，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的具体计算方式详见合同附件。如违约行为给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。7.3甲方未按约定支付合同价款，应按同期银行贷款利率支付滞纳金。如甲方迟延支付导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。第八条争议解决8.1争议解决方式：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止：本合同在工程验收合格并支付完毕全部合同价款后终止。9.3合同解除：除本合同另有约定外，任何一方不得单方面解除合同。如双方协商一致解除合同的，应签订书面解除协议，经双方盖章确认后生效。第十条保密条款10.1保密内容：本合同内容及双方商业秘密。10.2保密期限：自本合同生效之日起至本合同终止或解除之日止。第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决：友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院起诉。第十二条其他条款12.1双方认为需要约定的其他事项。第十三条附件13.1合同设计文件13.2工程量清单13.3合同价款明细表13.4工程进度计划13.5工程质量标准13.6其他技术文件第十四条签字盖章14.1本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。14.2双方授权代表签字盖章后，本合同生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方：指除甲方和乙方之外，与本合同无关的法人、其他组织或自然人。1.2第三方介入：指在本合同履行过程中，第三方参与或影响合同的履行。1.3第三方介入的范围包括但不限于：工程咨询、监理、检测、评估、审计等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入的程序：甲方或乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的理由、范围和期限。2.2第三方介入的条件：第三方介入应符合国家相关法律法规及行业标准，且不违反本合同的约定。第三条第三方介入的责任与义务3.1第三方责任：第三方介入本合同项下的工程，应承担相应的责任。第三方的责任限于其介入的范围和期限，且不得超出其授权权限。3.2第三方义务：第三方应遵守本合同的约定，按照甲乙双方的指示和要求履行相关职责。第四条第三方介入的额外条款及说明4.1额外条款：甲方或乙方与第三方签订的介入协议，应作为本合同的附件，具有同等法律效力。4.2说明：第三方介入不影响甲乙双方的权利和义务。甲乙双方应与第三方明确分工和责任，确保工程顺利进行。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定：第三方介入的责任限额由甲方和乙方根据实际情况在介入协议中约定。5.2第三方责任限额的支付：第三方超出责任限额的部分，由甲方和乙方按照约定承担。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方：第三方介入本合同项下的工程，不代表甲方授权或委托，甲方不承担第三方超出介入范围的责任。6.2第三方与乙方：第三方介入本合同项下的工程，不代表乙方授权或委托，乙方不承担第三方超出介入范围的责任。第七条第三方介入的变更与终止7.1第三方介入的变更：甲方或乙方如需变更第三方介入的范围或期限，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。7.2第三方介入的终止：第三方介入协议约定的期限届满或者提前终止条件出现，第三方介入自动终止。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式：第三方介入引起的争议，通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的保密条款9.1保密内容：第三方介入协议内容及双方商业秘密。9.2保密期限：自第三方介入协议生效之日起至终止之日止。第十条其他条款10.1双方认为需要约定的其他事项。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同设计文件详细要求：包括工程设计图纸、设计说明书、设计计算书等，应符合国家相关法律法规及行业标准。附件2：工程量清单详细要求：列出本合同项下的所有工程项目的名称、数量、单位、单价等信息，准确反映工程成本。附件3：合同价款明细表详细要求：详细列出合同价款的构成，包括工程设计费、施工费、材料费、人员工资、管理费等。附件4：工程进度计划详细要求：明确本合同项下工程的时间节点、工期安排、阶段性目标等。附件5：工程质量标准详细要求：列出本合同项下工程的质量要求，包括材料合格标准、施工工艺标准、验收标准等。附件6：其他技术文件详细要求：包括施工方案、施工组织设计、安全防护措施等，以确保工程顺利进行。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：包括但不限于工期延误、质量问题、安全事故等。违约责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的工期计算违约金，违约金的具体计算方式详见合同附件。2.质量问题：按照合同约定的质量标准进行判定，如工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方修复或重新施工，并支付相应费用。3.安全事故：如发生安全事故，乙方应承担相应的安全责任，包括但不限于人员伤亡赔偿、财产损失赔偿等。示例说明：1.若乙方未能按照合同约定的时间节点完成工程，则构成工期延误。乙方应按照约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。2.若工程验收时发现工程质量不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方修复或重新施工，并支付相应费用。3.若在施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失，乙方应承担相应的安全责任。全文完。二零二四年度城市基础设施建设项目施工合同条件8000万元2本合同目录一览第一条合同概述1.1工程名称：二零二四年度城市基础设施建设项目1.2工程地点：具体施工地点1.3工程金额：人民币8000万元第二条合同主体2.1发包人：具体名称2.2承包人：具体名称第三条合同工期3.1计划开工日期：具体日期3.2计划竣工日期：具体日期第四条工程质量4.1工程质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准4.2质量保修期限：具体期限第五条工程量清单5.1工程量清单编制：附件一第六条合同价款6.1合同价款构成：附件二6.2合同价款支付方式：具体支付方式第七条施工组织设计7.1承包人应按照发包人要求提交施工组织设计方案第八条安全生产8.1承包人应严格按照国家安全生产法律法规进行施工8.2安全事故处理：具体处理方式第九条违约责任9.1违约情形：具体情形9.2违约责任：具体责任第十条争议解决10.1争议解决方式：协商解决或仲裁10.2仲裁机构：具体机构第十一条合同的签订、变更和解除11.1合同签订：双方签字盖章11.2合同变更：具体变更程序11.3合同解除：具体解除条件第十二条合同的生效、终止和档案归档12.1合同生效：双方签字盖章后生效12.2合同终止：具体终止条件12.3档案归档：按照国家和地方规定进行归档第十三条其他条款13.1保密条款：双方对合同内容保密13.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律13.3不可抗力：具体不可抗力情形及处理方式第十四条附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：合同价款构成明细表14.3附件三：施工组织设计方案14.4附件四：其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1工程名称：二零二四年度城市基础设施建设项目1.2工程地点：具体施工地点1.3工程金额：人民币8000万元第二条合同主体2.1发包人：具体名称2.2承包人：具体名称第三条合同工期3.1计划开工日期：具体日期3.2计划竣工日期：具体日期3.3工期延误：如因承包人原因导致工程延期，应按照约定的违约金比例向发包人支付违约金。第四条工程质量4.1工程质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准，包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）等。4.2质量保修期限：自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限按照《建设工程质量保修办法》（建设部令第80号）执行。第五条工程量清单5.1工程量清单编制：附件一详细列明工程项目的名称、数量、单位、工程量等，作为合同价款计算的基础。5.2工程量调整：如因设计变更等原因导致工程量增减，双方应按照实际情况进行调整，并签订工程量变更协议。第六条合同价款6.1合同价款构成：附件二详细列明合同价款的构成，包括工程费、材料费、人工费、管理费、利润等。6.2合同价款支付方式：6.2.1预付款：合同签订后七个工作日内，发包人向承包人支付合同价款的10%作为预付款。6.2.2进度付款：按照工程进度，承包人向发包人提交工程进度报告，发包人按照实际完成工程量的70%进行进度付款。6.2.3竣工结算：工程竣工验收合格后，承包人向发包人提交竣工结算报告，发包人按照实际完成工程量的100%进行结算。6.2.4质量保证金：合同价款的5%作为质量保证金，待工程保修期满后无质量问题，退还质量保证金。第七条施工组织设计7.1承包人应按照发包人要求提交施工组织设计方案，包括施工方案、施工进度计划、安全文明施工措施等。第八条安全生产8.1承包人应严格按照国家安全生产法律法规进行施工，建立健全安全生产管理制度，确保施工安全。8.2安全事故处理：如发生安全事故，承包人应立即报告发包人和相关部门，并按照有关规定进行处理。8.3安全生产费用：承包人应根据工程特点和安全生产需要，合理预算安全生产费用，并纳入合同价款。第九条违约责任9.1违约情形：包括但不限于未按约定时间完成工程、工程质量不符合约定标准、未按约定支付价款等。9.2违约责任：违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失，并支付违约金。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。10.2仲裁机构：如选择仲裁，双方可约定在具体仲裁机构进行仲裁。第十一条合同的签订、变更和解除11.1合同签订：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更：如合同内容需要变更，双方应签订书面变更协议，并经双方确认。11.3合同解除：如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。第十二条合同的生效、终止和档案归档12.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止：如合同约定的终止条件出现，合同即行终止。12.3档案归档：合同终止后，承包人应按照国家和地方规定将工程档案资料归档，并提交给发包人。第十三条其他条款13.1保密条款：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.3不可抗力：如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决，根据实际情况减轻或免除责任。第十四条附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：合同价款构成明细表14.3附件三：施工组织设计方案14.4附件四：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与介入条件1.1第三方定义：本合同所述第三方是指除甲乙方之外，参与或协助完成合同工程的其他主体，包括但不限于分包商、供应商、咨询机构、监理机构、检测机构等。1.2.1甲乙双方同意第三方参与合同工程；1.2.2第三方具备相应的资质和能力，能够完成合同约定的工作；1.2.3第三方与甲乙双方签订相应的合作协议，明确各自的权利和义务。第二条第三方责任2.1第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定，完成其职责范围内的工作，并对其工作成果负责。2.2第三方如因自身原因导致工程质量、安全等问题，应承担相应的责任，并赔偿甲乙双方的损失。2.3第三方如因违约、侵权等行为导致甲乙双方损失，应承担相应的违约责任或侵权责任。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方：第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求完成工作。3.2第三方与乙方：第三方应按照乙方的要求和技术标准进行施工，保证工程质量。3.3甲乙双方应积极协助第三方履行合同义务，提供必要的工作条件和支持。第四条第三方介入的协调与管理4.2甲乙双方应对第三方的工作进行监督和管理，确保第三方按照合同要求完成工作。4.3甲乙双方应定期召开协调会议，解决第三方介入过程中出现的问题。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额是指第三方对甲乙双方承担的最高赔偿责任限额。5.2第三方责任限额的确定：5.2.1甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额，该限额不应超过第三方合同价的一定比例；5.2.2甲乙双方应根据第三方的资质、业绩、信誉等因素，协商确定责任限额。第六条第三方保险6.1第三方应根据甲乙双方的要求，购买相应的保险，包括但不限于建筑工程一切险、雇主责任险等。6.2第三方保险的保额应不低于甲乙双方的要求，并保证甲乙双方为第一受益人。6.3第三方应在保险有效期内，将保险单据提交给甲乙双方进行备案。第七条第三方违约处理7.1第三方如发生违约行为，甲乙双方应按照合同约定和法律规定处理。7.2甲乙双方应与第三方协商解决，协商不成的，可以采取法律手段维权。第八条第三方退出与替代8.1第三方如因故需退出合同工程，应提前通知甲乙双方，并与甲乙双方协商解决。8.2第三方退出后，甲乙双方应按照合同约定和法律规定，选择合适的主体替代第三方继续完成工程。第九条第三方档案管理9.1第三方应按照甲乙双方的要求，提交相关的技术文件、资料、档案等。9.2甲乙双方应妥善保管第三方提供的文件、资料、档案等，不得泄露给第三方。第