2024年度涵洞建设劳务分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度涵洞建设劳务分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1承包人信息1.2分包人信息1.3涵洞建设劳务分包合同的定义第二条合同标的2.1工程概述2.2分包工程内容2.3分包工程量第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4完成付款3.5质量保证金第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延期4.3工期提前第五条质量与标准5.1工程质量标准5.2质量检验5.3质量问题处理第六条劳务人员管理6.1劳务人员配备6.2劳务人员培训6.3劳务人员福利第七条施工材料与设备7.1材料供应7.2设备使用7.3材料与设备质量第八条安全生产8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3安全事故处理第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任第十条违约责任10.1承包人违约10.2分包人违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼或仲裁地点第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同附件第十四条双方签字盖章14.1承包人签字盖章14.2分包人签字盖章14.3日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1承包人信息1.1.1名称：工程有限公司1.1.2地址：市区路号1.1.3法定代表人：X1.2分包人信息1.2.1名称：建筑劳务有限公司1.2.2地址：市区路号1.2.3法定代表人：X1.3涵洞建设劳务分包合同的定义1.3.1本合同是指承包人将涵洞建设劳务分包给分包人，分包人按照合同约定完成劳务工作，并支付相应的劳务报酬的合同。第二条合同标的2.1工程概述2.1.1工程名称：涵洞建设项目2.1.2工程地点：市区路号2.1.3工程规模：米2.2分包工程内容2.2.1分包工作范围：涵洞建设劳务，包括但不限于土方开挖、支护、混凝土浇筑、模板安装等工作。2.2.2分包工程量：根据工程量和工程进度安排，具体工程量以承包人提供的工程量清单为准。2.3分包工程量2.3.1承包人应根据工程进度和工程量需求，合理安排分包工程的施工计划，并提供相应的工程量清单。2.3.2分包人应按照承包人提供的工程量清单和施工计划进行施工，并保证工程质量符合合同约定。第三条合同价格及支付3.1合同总价3.1.1合同总价根据分包工程量清单和承包人提供的工程量进行计算，具体金额以双方协商一致的《分包工程量清单》为准。3.2支付方式3.2.1支付方式为银行转账，分包人提供相应的收款账号。3.3进度付款3.3.1承包人应按照分包人完成的工程进度支付相应的进度付款，具体付款比例和时间以双方协商一致的《付款计划》为准。3.4完成付款3.4.1分包人完成分包工程，经承包人验收合格后，承包人应支付分包人合同总价减去质量保证金的余额。3.5质量保证金第四条合同工期4.1工期要求4.1.1分包人应按照承包人提供的施工计划和工程量清单，保证按时完成分包工程。4.2工期延期4.2.1分包人因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。4.3工期提前4.3.1分包人提前完成分包工程，经承包人验收合格后，按实际完成时间计算工程款。第五条质量与标准5.1工程质量标准5.1.1分包人应按照国家和行业标准进行施工，保证分包工程的质量符合设计文件和规范要求。5.2质量检验5.2.1承包人有权对分包工程进行质量检验，分包人应配合检验工作，并提供必要的资料和记录。5.3质量问题处理5.3.1如分包工程出现质量问题，分包人应负责修复，并承担修复费用。如因承包人原因导致质量问题，承包人应承担修复费用。第六条劳务人员管理6.1劳务人员配备6.1.1分包人应按照工程需求，配备相应的劳务人员，并保证劳务人员具备相应的技能和资质。6.2劳务人员培训6.2.1分包人应对劳务人员进行必要的安全生产和技能培训，提高劳务人员的施工水平和安全意识。6.3劳务人员福利6.3.1分包人应依法为劳务人员办理社会保险，并按时支付劳务人员的工资和福利。第七条施工材料与设备7.1材料供应7.1.1承包第八条安全生产8.1安全生产责任8.1.1分包人应严格遵守国家和行业的安全生产法律法规，严格执行施工安全操作规程。8.1.2分包人应对其劳务人员的安全生产负责，确保劳务人员的人身安全和工程安全。8.2安全防护措施8.2.1分包人应根据工程特点，采取必要的安全防护措施，防止安全事故的发生。8.2.2分包人应定期对劳务人员进行安全教育和安全培训，提高劳务人员的安全意识。8.3安全事故处理8.3.1如分包工程发生安全事故，分包人应立即启动应急预案，及时报告并妥善处理。8.3.2分包人应承担因自身原因导致的安全事故的责任和损失。第九条保密条款9.1保密内容9.1.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密和技术秘密，包括但不限于工程设计、施工工艺、经营策略等。9.2保密期限9.2.1双方对彼此的保密信息承担保密义务，直至相关信息进入公共领域或因合法原因公开。9.3违约责任9.3.1如一方违反保密义务，泄露对方保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十条违约责任10.1承包人违约10.1.1如承包人未能按照约定支付劳务报酬、工程进度付款或质量保证金，应承担违约责任，向分包人支付违约金。10.2分包人违约10.2.1如分包人未能按照约定完成分包工程、未能保证工程质量或违反了合同其他条款，应承担违约责任，向承包人支付违约金。10.3违约赔偿10.3.1违约金的具体金额由双方协商确定，违约金不足以弥补损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2争议解决机构11.2.1如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.3诉讼或仲裁地点11.3.1诉讼或仲裁地点为合同签订地。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更12.2.1合同变更需双方协商一致，并以书面形式签署。12.3合同终止12.3.1合同终止的条件和程序按照合同约定或法律法规规定执行。第十三条其他条款13.1不可抗力13.1.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。13.2法律适用13.2.1本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同附件13.3.1本合同附件包括合同图纸、工程量清单、付款计划等，附件与合同具有同等法律效力。第十四条双方签字盖章14.1承包人签字盖章14.2分包人签字盖章14.3日期第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方是指除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、检测方等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，甲乙方根据合同约定或经双方协商一致，邀请第三方参与合同的履行、监督、评估或协调等环节。第二条第三方介入的程序和条件2.1甲乙方应在合同中明确第三方介入的条件、程序和方式。2.2甲乙方应就第三方介入的事宜达成一致意见，并签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务。2.3甲乙方应向第三方提供必要的合同文件和相关信息，并确保第三方能够充分了解合同内容和甲乙方的要求。第三条第三方介入的责任和义务3.1第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规，履行其在合同中的职责，并确保其行为合法、合规。3.2第三方应对其在合同履行过程中获取的甲乙方商业秘密和技术秘密予以保密，并承担相应的保密义务。3.3第三方应对其在合同履行过程中的行为造成的甲乙方损失承担赔偿责任。第四条第三方介入的费用和支付4.1甲乙方应根据合同约定或经双方协商一致，承担第三方介入的费用。4.2甲乙方应按照合同约定或经双方协商一致的支付方式，向第三方支付费用。第五条第三方介入的变更和终止5.1甲乙方应就第三方介入的变更或终止达成一致意见，并签订书面协议。5.2第三方介入的变更或终止应符合合同约定或经双方协商一致的条件和程序。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与其他各方应是独立的法律主体，各自承担相应的法律责任。6.2第三方不应与其他各方产生任何利益冲突，并应保持中立公正的态度。6.3第三方应在其职责范围内独立行事，不得干预甲乙方之间的合同履行。第七条第三方责任限额7.1甲乙方应与第三方协商确定第三方的责任限额，并在合同中明确。7.2第三方责任限额应根据第三方的资质、经验和合同履行风险等因素综合考虑。7.3甲乙方应确保第三方的责任限额符合相关法律法规的要求，并保障甲乙方的合法权益。第八条第三方介入的监督和评估8.1甲乙方应对第三方介入的履行情况进行监督和评估，确保第三方按合同要求履行职责。8.2甲乙方应定期召开会议，讨论第三方介入的履行情况，并及时解决存在的问题。第九条第三方介入的争议解决9.1甲乙方与第三方之间发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与终止10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更或终止不影响甲乙方与第三方之间就第三方介入所签订的协议的效力。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同附件包括合同图纸、工程量清单、付款计划等，附件与合同具有同等法律效力。第十二条双方签字盖章12.1甲乙双方签字盖章12.2第三方签字盖章12.3日期第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同图纸附件二：工程量清单附件三：付款计划附件四：施工方案附件五：安全防护措施方案附件六：质量检验标准附件七：保密协议附件八：第三方介入协议附件九：违约金计算公式附件十：争议解决方式说明附件一：合同图纸详细要求和说明：包含工程的整体布局、细节设计、施工步骤等详细信息。图纸应由承包人提供，并确保图纸的准确性和完整性。分包人应根据图纸进行施工，并确保施工结果与图纸相符。附件二：工程量清单详细要求和说明：列出分包工程所需的所有材料、设备和劳务的详细数量和规格。清单应由承包人提供，并确保清单的准确性和完整性。分包人应根据清单进行施工，并确保施工结果与清单相符。附件三：付款计划详细要求和说明：明确付款的时间、金额和条件。付款计划应由承包人提供，并确保计划的合理性和可行性。分包人应按照付款计划接受支付，并确保完成相应的工程进度。附件四：施工方案详细要求和说明：包含施工的具体步骤、方法、时间表等详细信息。方案应由承包人提供，并确保方案的可行性和合理性。分包人应根据方案进行施工，并确保施工结果与方案相符。附件五：安全防护措施方案详细要求和说明：包含施工期间的安全措施、应急预案等详细信息。方案应由承包人提供，并确保方案的全面性和有效性。分包人应根据方案采取相应的安全措施，并确保施工现场的安全。附件六：质量检验标准详细要求和说明：明确质量检验的标准、方法和程序。标准应由承包人提供，并确保标准的合理性和科学性。分包人应按照标准进行质量检验，并确保工程质量符合标准要求。附件七：保密协议详细要求和说明：明确双方对彼此保密信息的保密义务、保密期限和违约责任。协议应由双方签署，并确保协议的合法性和有效性。双方应遵守协议约定，保护对方的商业秘密和技术秘密。附件八：第三方介入协议详细要求和说明：明确第三方的职责、权利和义务。协议应由甲乙方与第三方签署，并确保协议的合法性和有效性。第三方应按照协议约定进行介入，并确保介入行为的合法性和合规性。附件九：违约金计算公式详细要求和说明：提供计算违约金的详细公式和计算方法。公式应由双方商定，并确保公式的合理性和可行性。违约方应根据公式计算违约金，并承担相应的违约责任。附件十：争议解决方式说明详细要求和说明：明确争议解决的途径、机构和程序。说明应由双方提供，并确保说明的清晰性和准确性。双方应按照说明选择的争议解决方式进行争议解决。全文完。2024年度涵洞建设劳务分包合同1本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1分包方主体资格及资质证明1.2发包方主体资格及资质证明1.3涵洞建设劳务分包合同的定义与范围第二条：合同标的与工程量2.1合同标的概述2.2分包工程量清单2.3工程质量标准与要求第三条：合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式与支付时间表3.3价格调整的条件与方法第四条：合同履行与施工管理4.1分包方的施工组织与管理4.2发包方的协助与支持4.3施工进度计划与变更第五条：工程质量与验收5.1工程质量的控制与保证5.2工程验收的标准与程序5.3工程质量问题的处理第六条：安全文明施工6.1安全生产的责任与措施6.2文明施工的要求与标准6.3安全事故的应急预案第七条：合同变更与解除7.1合同变更的条件与程序7.2合同解除的条件与程序7.3变更与解除合同的费用处理第八条：违约责任与赔偿8.1分包方的违约行为及责任8.2发包方的违约行为及责任8.3违约赔偿的计算与支付第九条：争议解决9.1合同争议的解决方式9.2仲裁程序与地点9.3诉讼管辖法院第十条：合同的生效、失效与保存10.1合同的生效条件10.2合同的失效条件10.3合同文件的保存与保管第十一条：法律法规与标准规范11.1适用法律法规11.2标准规范与技术要求第十二条：信息安全与保密12.1信息安全的责任与义务12.2保密信息的范围与期限12.3保密违约的责任与赔偿第十三条：合同的转让与分包13.1合同转让的条件与程序13.2分包行为的管理与监督13.3分包合同的签订与履行第十四条：其他条款14.1不可抗力事件的处理14.2合同信息的发布与通知14.3附件清单（如有）第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1分包方主体资格及资质证明分包方应具备相关行业资质证书，并按照法律法规的要求进行合法登记注册。分包方的资质证明文件应在本合同签订前提交给发包方进行审查，审查合格后方可签订本合同。1.2发包方主体资格及资质证明发包方应具备涵洞建设项目的相关资格，并按照法律法规的要求进行合法登记注册。发包方的资质证明文件应在本合同签订前提交给分包方进行审查，审查合格后方可签订本合同。1.3涵洞建设劳务分包合同的定义与范围本合同是指分包方按照发包方的要求，对涵洞建设项目提供劳务分包服务，发包方支付相应劳务报酬的合同。本合同的范围包括但不限于涵洞建设项目的施工、维修、保养等工作。第二条：合同标的与工程量2.1合同标的概述本合同的合同标的是指分包方按照发包方的要求，在合同约定的时间和质量要求下，完成涵洞建设项目劳务分包工作的行为。2.2分包工程量清单分包工程量清单详见附件一，分包方应按照约定的工程量完成工作。2.3工程质量标准与要求分包方应按照发包方提供的设计文件、技术规范和施工图纸等要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。第三条：合同价格与支付3.1合同总价本合同的合同总价是指分包方完成合同约定的工程量清单所列各项工程的价格，具体金额详见附件二。3.2支付方式与支付时间表发包方应按照本合同约定的支付方式和支付时间表向分包方支付合同款项。支付方式可以是银行转账、现金支付等方式。支付时间表详见附件三。3.3价格调整的条件与方法除合同约定的价格外，分包方应承担由于自身原因导致的价格变动。如遇不可抗力等特殊情况导致价格变动的，双方可协商调整价格，具体调整方法和条件详见附件四。第四条：合同履行与施工管理4.1分包方的施工组织与管理分包方应按照合同约定的工程量、质量要求和进度计划完成工作。分包方应建立健全施工组织和管理制度，确保施工安全、文明、高效。4.2发包方的协助与支持发包方应提供施工场地、施工图纸、技术规范等相关资料，并协助分包方解决施工过程中的有关问题。4.3施工进度计划与变更分包方应按照合同约定的时间节点提交施工进度计划，发包方有权对进度计划进行审核和调整。如因特殊情况需要变更施工进度的，双方可协商确定新的进度计划。第五条：工程质量与验收5.1工程质量的控制与保证分包方应建立健全工程质量控制体系，确保工程质量符合国家相关标准和规范。分包方应对施工过程中的质量问题及时进行整改。5.2工程验收的标准与程序工程验收应按照法律法规、国家相关标准和规范以及合同约定的要求进行。工程验收合格后，发包方应支付合同尾款。5.3工程质量问题的处理如发生工程质量问题，分包方应按照发包方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。如分包方不能及时整改或整改不力的，发包方有权另行安排其他施工单位进行整改，分包方应承担相应费用。第六条：安全文明施工6.1安全生产的责任与措施分包方应建立健全安全生产管理制度，严格执行国家安全生产法律法规和相关标准规范，确保施工现场的安全生产。6.2文明施工的要求与标准分包方应遵守施工现场的文明施工规定，做到文明施工、保护环境、关爱员工。6.3安全事故的应急预案分包方应制定安全事故应急预案，并定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力。如发生安全事故，分包方应立即启动应急预案，采取有效措施进行处理，并及时报告发包方。第八条：违约责任与赔偿8.1分包方的违约行为及责任分包方如未按照合同约定履行义务，应承担违约责任。分包方迟延履行、不履行或履行不符合约定的，应按照合同约定承担违约责任。8.2发包方的违约行为及责任发包方如未按照合同约定履行义务，应承担违约责任。发包方迟延履行、不履行或履行不符合约定的，应按照合同约定承担违约责任。8.3违约赔偿的计算与支付违约方应按照合同约定或按照国家相关法律法规的规定，向守约方支付违约赔偿金。违约赔偿金的计算方法详见附件五。第九条：争议解决9.1合同争议的解决方式本合同争议的解决方式包括但不限于协商、调解、仲裁和诉讼等。双方应优先选择协商和调解方式解决争议。9.2仲裁程序与地点如双方同意仲裁解决争议，仲裁程序应按照中华人民共和国仲裁法及仲裁机构的仲裁规则进行。仲裁地点为合同签订地。9.3诉讼管辖法院如双方同意诉讼解决争议，诉讼管辖法院应为合同签订地人民法院。第十条：合同的生效、失效与保存10.1合同的生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同的失效条件本合同在下列条件之一满足时失效：（1）合同约定的期限届满；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法应当终止的其他情形。10.3合同文件的保存与保管本合同及其附件、补充协议等文件应由双方分别妥善保存。任何一方不得随意毁损、涂改或泄露合同内容。第十一条：法律法规与标准规范11.1适用法律法规本合同的签订、履行、变更、解除和终止等行为，应遵守中华人民共和国相关法律法规。11.2标准规范与技术要求本合同的履行应遵守国家、行业和地方规定的标准规范及技术要求。第十二条：信息安全与保密12.1信息安全的责任与义务分包方和发包方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，并采取措施防止信息泄露。12.2保密信息的范围与期限保密信息包括但不限于合同内容、技术资料、商业计划等。保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。12.3保密违约的责任与赔偿如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应按照合同约定或按照国家相关法律法规的规定，向守约方支付违约赔偿金。第十三条：合同的转让与分包13.1合同转让的条件与程序未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方。如确实需要转让的，转让方应提前书面通知对方，并经对方书面同意后方可进行转让。13.2分包行为的管理与监督分包方不得将合同约定的工作内容分包给第三方。如分包方确实需要分包部分工作的，分包方应提前书面通知发包方，并经发包方书面同意后方可进行分包。13.3分包合同的签订与履行分包合同的签订、履行、变更、解除和终止等行为，不得影响本合同的履行。分包合同的履行情况应接受发包方的监督。第十四条：其他条款14.1不可抗力事件的处理如因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明材料。双方应根据事件的影响，协商决定继续履行合同还是解除合同。14.2合同信息的发布与通知双方应通过适当的方式，及时发布和通知与合同有关的文件、通知、函件等信息。14.3附件清单（如有）附件清单详见附件六。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义与范围1.1第三方是指除甲乙方之外的，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府监管机构等。1.2第三方介入的范围包括但不仅限于对合同的履行进行监督、检查、评估、协调等行为。第二条：第三方的责任与义务2.1第三方应按照法律法规及行业规范的要求，公正、公平、独立地履行其职责。2.2第三方应遵守合同的保密义务，保护甲乙双方的商业秘密、技术秘密等敏感信息。2.3第三方在介入过程中，应保持客观、公正的态度，不得偏袒任何一方。第三条：第三方介入的程序与条件3.1甲乙方根据合同的履行情况，可以协商决定是否引入第三方进行介入。3.2甲乙方应就第三方的选择、职责、权利等进行充分协商，并签订相应的补充协议。3.3第三方介入的具体程序、条件、期限等应在补充协议中明确。第四条：第三方介入的费用4.1第三方介入的费用应由甲乙方根据实际情况协商确定。4.2第三方介入费用的支付方式、支付时间表应在补充协议中明确。第五条：第三方介入对合同其他各方的影响5.1第三方介入不影响甲乙方之间的权利义务关系。5.2第三方介入不影响甲乙方对合同的履行和承担的责任。5.3第三方介入不影响甲乙方对合同的变更、解除和终止的权利。第六条：第三方责任的限制6.1第三方对甲乙方之间的合同履行不负有任何责任。6.2第三方不对甲乙方之间的争议承担解决责任。6.3甲乙方不对第三方的行为及其后果承担责任。第七条：第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件应在补充协议中明确。7.2第三方介入终止后，第三方应将介入过程中的相关资料、文件等提交给甲乙方。7.3第三方介入终止后，甲乙方应按照约定支付第三方介入费用。第八条：第三方介入的违约处理8.1如第三方未按照约定履行其职责，应承担违约责任。8.2如甲乙方未按照约定支付第三方介入费用，应承担违约责任。8.3违约责任的计算方法、赔偿金额等应在补充协议中明确。第九条：争议解决9.1如甲乙方与第三方之间发生争议，应通过协商解决。9.2如协商不成，双方可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.3诉讼过程中，甲乙方应按照法院的要求提供相关证据和文件。第十条：合同的变更、解除和终止10.1如甲乙方决定变更、解除或终止本合同，应与第三方协商一致。10.2第三方对于合同的变更、解除和终止不享有任何决定权。10.3合同的变更、解除和终止不影响甲乙方对第三方的违约责任追究。第十一条：附件11.1本附加条款的附件包括但不仅限于第三方介入的具体方案、费用明细、职责说明等。11.2附件应由甲乙方和第三方共同签署，并作为本合同不可分割的一部分。第十二条：生效与失效12.1本附加条款自甲乙方和第三方签字（或盖章）之日起生效。12.2本附加条款的失效条件、失效后的处理事项应在补充协议中明确。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程量清单详细列出合同约定的各项工程的数量、规格、技术要求等，以明确双方的责任和义务。附件二：合同总价明细表详细列出合同总价的各项费用，包括人工费、材料费、机械费、管理费、税费等，以明确双方的费用支付情况。附件三：支付时间表详细列出合同价款的支付时间和支付比例，以明确双方的支付责任。附件四：价格调整条件与方法详细列出价格调整的条件和方法，包括价格调整的时间