二零二四年度某历史文化名城保护劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度某历史文化名城保护劳务分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包方名称1.2分包方地址1.3分包方资质证明1.4发包方名称1.5发包方地址1.6发包方资质证明第二条合同范围及内容2.1保护劳务项目名称2.2保护劳务项目地点2.3保护劳务项目内容2.4保护劳务项目工期第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度3.4发票开具及报销第四条保护劳务质量标准4.1保护劳务质量要求4.2质量验收标准4.3质量保证措施第五条合同工期5.1合同开始日期5.2合同结束日期5.3工期延误及违约责任第六条合同变更6.1合同变更条件6.2合同变更程序6.3变更导致的费用调整第七条违约责任7.1分包方违约行为7.2发包方违约行为7.3违约责任处理方式第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点及机构8.3仲裁费用承担第九条合同的解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3解除合同后的责任处理第十条保密条款10.1保密信息范围10.2保密期限10.3违约泄露的后果第十一条不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力导致的合同变更11.3不可抗力导致的合同解除第十二条合同的转让12.1合同转让条件12.2合同转让程序12.3转让后的责任承担第十三条法律适用及争议解决13.1合同签订地法律13.2合同履行地法律13.3争议解决方式第十四条其他条款14.1合同的签订日期14.2合同的有效期14.3分包方和发包方的联系人和联系方式14.4合同附件清单第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.2分包方地址：某市某区某街道某号1.3分包方资质证明：分包方应具备相关行业保护劳务资质，并提供有效的资质证书复印件。1.5发包方地址：某市某区某街道某号1.6发包方资质证明：发包方应具备相关行业保护工程资质，并提供有效的资质证书复印件。第二条合同范围及内容2.1保护劳务项目名称：某历史文化名城保护劳务项目2.2保护劳务项目地点：某历史文化名城指定保护区域2.3保护劳务项目内容：包括但不限于古建筑维修、文物修复、历史文化遗址保护等劳务工作。2.4保护劳务项目工期：自合同签订之日起至合同约定的项目完成之日止。具体工期安排由双方另行协商确定。第三条合同价格及支付3.1合同总价：人民币【】元整（大写：【】元整）。3.2支付方式：银行转账。3.3支付进度：合同总价分为三个阶段支付，具体支付进度及金额由双方另行协商确定。3.4发票开具及报销：分包方应按照我国税收法律法规的规定，向发包方开具正规发票。发包方按约定时间支付分包方款项时，扣除相应税金后，将余款支付至分包方指定账户。第四条保护劳务质量标准4.1保护劳务质量要求：分包方应按照发包方提供的技术要求和质量标准进行劳务工作，确保项目质量符合相关法律法规及行业标准。4.2质量验收标准：保护劳务项目的质量验收标准由双方另行协商确定。4.3质量保证措施：分包方应建立健全质量管理体系，对劳务人员进行专业技术培训，确保项目质量。第五条合同工期5.1合同开始日期：双方协商确定。5.2合同结束日期：双方协商确定。5.3工期延误及违约责任：如分包方原因导致工期延误，应按照约定向发包方支付违约金。具体违约金计算方式及支付标准由双方另行协商确定。第六条合同变更6.1合同变更条件：合同履行过程中，如因客观原因需要变更合同内容，双方可协商一致进行变更。6.2合同变更程序：变更内容应书面签订补充协议，并由双方盖章确认。6.3变更导致的费用调整：合同变更后的费用调整应按照双方协商确定的方式进行。第八条违约责任8.1分包方违约行为：分包方如违反合同约定，导致合同无法履行或造成发包方损失的，应承担违约责任。8.2发包方违约行为：发包方如违反合同约定，导致合同无法履行或造成分包方损失的，应承担违约责任。8.3违约责任处理方式：违约方应承担对方因此遭受的直接经济损失，并支付违约金。具体违约金计算方式及支付标准由双方另行协商确定。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点及机构：如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为【】，仲裁机构为【】。9.3仲裁费用承担：仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。第十条保密条款10.1保密信息范围：本合同内容及双方在履行合同过程中形成的商业秘密、技术秘密等。10.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。10.3违约泄露的后果：如分包方泄露发包方的保密信息，应承担违约责任，赔偿发包方因此遭受的损失。第十一条不可抗力11.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力导致的合同变更：如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更合同内容或终止合同。11.3不可抗力导致的合同解除：如不可抗力导致合同无法履行，双方均有权解除合同。第十二条合同的转让12.1合同转让条件：未经对方书面同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。12.2合同转让程序：如需转让合同权利义务，应书面通知对方，并提交相关转让文件。12.3转让后的责任承担：合同转让后，转让方对原合同的权利义务不再承担，由受让方承继。第十三条法律适用及争议解决13.1合同签订地法律：本合同受中华人民共和国法律管辖。13.2合同履行地法律：本合同在中华人民共和国【】省（自治区、直辖市）【】市（州）【】县（区）履行。13.3争议解决方式：如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同的签订日期：【】。14.2合同的有效期：【】。14.3分包方和发包方的联系人和联系方式：【】。14.4合同附件清单：详见附件。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义及范围1.1第三方定义：本合同所述第三方指除甲乙方之外，参与或协助履行合同义务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方范围：包括但不限于中介方、监理方、检测机构、技术支持方等。第二条第三方介入程序2.1第三方选择：甲乙方应共同协商选择合适的第三方介入，并在合同中明确第三方的职责和权利。2.2第三方资质：第三方应具备相应的资质和能力，并提供有效的资质证书复印件。2.3第三方委托：甲乙方应与第三方签订委托协议，明确双方的权利义务。第三条第三方责任及限额3.1第三方责任：第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规，履行合同义务，并承担相应责任。3.2第三方限额：如第三方因违约、侵权或其他原因导致甲乙方损失，第三方应承担的责任限额由甲乙方在合同中约定。3.3第三方赔偿：第三方应在其责任限额内，对甲乙方遭受的损失进行赔偿。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方：第三方应服从甲乙方的管理和监督，按照甲乙方的要求履行合同义务。4.2第三方与分包方：第三方与分包方无直接合同关系，但第三方应保证其履行合同义务符合分包合同的要求。4.3第三方与发包方：第三方应按照发包方的要求和相关法律法规，保障项目质量、安全等方面的要求。第五条第三方违约处理5.1第三方违约：如第三方违反合同约定，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。5.2第三方赔偿：第三方应按照甲乙方的要求，承担违约金、赔偿金等费用。5.3第三方更换：如第三方严重违约，甲乙方有权要求更换第三方。第六条第三方介入的变更6.1第三方变更：如因特殊情况需要变更第三方，甲乙方应协商一致，并签订书面变更协议。6.2变更程序：第三方变更后的合同义务和责任由新的第三方承担。6.3变更通知：甲乙方应书面通知对方第三方变更的情况。第七条第三方退出7.1第三方退出：如第三方因故退出合同，甲乙方应协商一致，并签订书面退出协议。7.2退出程序：第三方退出后的合同义务和责任由甲乙方承担。7.3退出通知：甲乙方应书面通知对方第三方退出的情况。第八条第三方介入的合同附件8.1第三方合同附件：包括但不限于第三方资质证书、第三方委托协议、第三方责任限额等。8.2附件提供：甲乙方应按照对方要求，提供相关第三方合同附件。8.3附件保管：甲乙方应妥善保管第三方合同附件，不得泄露第三方商业秘密。第九条第三方介入的违约责任9.1第三方违约责任：第三方应按照合同约定和法律法规，承担违约责任。9.2甲乙方责任：甲乙方应履行合同约定，协助第三方履行合同义务，并承担相应责任。9.3责任划分：甲乙方与第三方的责任划分，按照合同约定和法律法规执行。第十条第三方介入的争议解决10.1争议解决方式：如甲乙方与第三方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点及机构：如甲乙方与第三方同意仲裁解决争议，仲裁地点为【】，仲裁机构为【】。10.3仲裁费用承担：仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。第十一条第三方介入的法律适用及争议解决11.1法律适用：本合同及第三方合同受中华人民共和国法律管辖。11.2争议解决：如甲乙方与第三方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。第十二条合同的转让、解除及终止12.1转让：如甲乙方与第三方同意转让合同权利义务，应书面通知对方，并提交相关转让文件。12.2解除：如甲乙方与第三方同意解除合同，应书面通知对方，并按照合同约定办理解除手续。12.3终止第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：某历史文化名城保护劳务分包公司资质证书复印件附件2：某历史文化名城保护工程有限公司资质证书复印件附件3：保护劳务项目技术要求和技术规范附件4：保护劳务项目施工图纸附件5：保护劳务项目质量验收标准附件6：保护劳务项目安全施工标准附件7：第三方资质证书复印件附件8：第三方委托协议附件9：第三方责任限额协议附件10：合同履行过程中的相关沟通记录附件的详细要求和说明：附件1：某历史文化名城保护劳务分包公司资质证书复印件要求：提供有效的资质证书复印件，证明分包方具备相关行业保护劳务资质。附件2：某历史文化名城保护工程有限公司资质证书复印件要求：提供有效的资质证书复印件，证明发包方具备相关行业保护工程资质。附件3：保护劳务项目技术要求和技术规范要求：详细列出保护劳务项目的技术要求和技术规范，包括但不限于施工工艺、材料要求、质量标准等。附件4：保护劳务项目施工图纸要求：提供保护劳务项目的施工图纸，包括但不限于平面图、立面图、剖面图等。附件5：保护劳务项目质量验收标准要求：详细列出保护劳务项目的质量验收标准，包括但不限于验收程序、验收方法、合格标准等。附件6：保护劳务项目安全施工标准要求：详细列出保护劳务项目的安全施工标准，包括但不限于安全措施、应急预案、安全培训等。附件7：第三方资质证书复印件要求：提供第三方的资质证书复印件，证明第三方具备相应的资质和能力。附件8：第三方委托协议要求：提供甲乙方与第三方签订的委托协议，明确双方的权责义务。附件9：第三方责任限额协议要求：提供甲乙方与第三方签订的责任限额协议，明确第三方的责任限额。附件10：合同履行过程中的相关沟通记录要求：提供合同履行过程中甲乙方与第三方之间的沟通记录，包括但不限于会议记录、邮件往来、电话通话等。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按照合同约定履行保护劳务项目，导致项目质量不达标、工期延误等。示例：分包方未按照技术规范进行施工，导致古建筑修复不当，需要重新返工。2.发包方未