工程建设招标投标合同 3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME工程建设招标投标合同本合同目录一览1.定义与术语解释1.1招标人1.2投标人1.3招标文件1.4投标文件1.5中标人1.6合同金额1.7工程质量1.8工程进度1.9违约责任1.10争议解决2.招标人与投标人的权利和义务2.1招标人的权利和义务2.2投标人的权利和义务3.招标程序3.1招标公告3.2购买招标文件3.3投标保证金3.4投标文件的提交3.5招标文件的澄清与修改3.6招标投标答疑会3.7中标通知4.投标文件的要求4.1投标文件的组成4.2投标文件的格式4.3投标文件的签字与盖章5.评标与中标5.1评标委员会组成5.2评标方法与标准5.3中标条件5.4中标结果公示6.合同的签订与履行6.1合同签订时间6.2合同签订地点6.3合同履行的期限6.4合同变更与解除7.合同金额与支付方式7.1合同金额7.2支付方式7.3进度付款7.4质量保证金8.工程质量与标准8.1工程质量要求8.2工程验收标准8.3工程质量保证措施9.工程进度与时间安排9.1施工计划9.2施工进度报告9.3工程延期10.违约责任与赔偿10.1违约行为10.2违约责任10.3赔偿方式与金额11.争议解决方式11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4法律途径12.合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3泄密责任14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件14.4合同修改与补充14.5合同解除后的责任与义务第一部分：合同如下：1.定义与术语解释1.1招标人：指根据我国有关法律法规，组织招标活动的法人或其他组织。1.2投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。1.3招标文件：指招标人发布的，包含招标项目的基本情况、技术要求、投标要求等内容的文件。1.4投标文件：指投标人按照招标文件的要求编制的，响应招标、参与竞争的文件。1.5中标人：指在招标投标过程中，被招标人确定为中标候选人的投标人。1.6合同金额：指根据招标文件和投标文件确定的，中标人应当完成的工程项目的价款。1.7工程质量：指工程项目满足招标文件和技术规范要求的所有品质特征。1.8工程进度：指工程项目按照招标文件和投标文件确定的时间表完成的程度。1.9违约责任：指合同当事人违反合同约定，应当承担的法律责任。1.10争议解决：指合同当事人之间因履行合同发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等途径予以解决。2.招标人与投标人的权利和义务2.1招标人的权利和义务（1）招标人有权要求投标人按照招标文件的要求提交投标文件。（2）招标人有权对投标文件进行评审，确定中标人。（3）招标人有义务保证招标过程的公正、公开。（4）招标人有义务按照投标文件和招标文件与中标人签订合同。2.2投标人的权利和义务（1）投标人有权按照招标文件的要求提交投标文件。（2）投标人有权了解招标文件的澄清和修改。（3）投标人有义务保证投标文件的的真实性、有效性。（4）投标人有义务在中标后按照招标文件和投标文件与招标人签订合同。3.招标程序3.1招标公告：招标人应当在媒体上发布招标公告，公告内容包括但不限于招标项目的名称、性质、规模、投标资格条件等。3.2购买招标文件：投标人应当在招标公告规定的期限内，向招标人购买招标文件。3.3投标保证金：投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金。3.4投标文件的提交：投标人应当在招标文件规定的截止时间前，将投标文件提交给招标人。3.5招标文件的澄清与修改：招标人在招标过程中，可以对招标文件进行澄清和修改，并通知所有购买招标文件的投标人。3.6招标投标答疑会：招标人可以组织招标投标答疑会，解答投标人的疑问。3.7中标通知：招标人应当在评审结束后，将中标结果通知中标人和未中标人。4.投标文件的要求4.1投标文件的组成：投标文件应当包括投标函、投标保证金、投标报价、施工组织设计、项目管理机构等。4.2投标文件的格式：投标文件应当按照招标文件的要求格式化，包括封面、目录、等。4.3投标文件的签字与盖章：投标文件应当由投标人的法定代表人或者其授权的代表签字，并加盖公章。5.评标与中标5.2评标方法与标准：评标委员会应当按照招标文件确定的评标方法和标准，对投标文件进行评审。5.3中标条件：中标人应当符合招标文件规定的投标资格条件，并在投标文件中提出明确、可行的施工方案。5.4中标结果公示：招标人应当在确定中标人后，将中标结果进行公示，公示期不得少于三天。6.合同的签订与履行6.1合同签订时间：招标人和中标人应当在中标通知书发出后三十日内，签订书面合同。6.2合同签订地点：合同签订地点为招标人的办公地点或者双方约定的其他地点。6.3合同履行的期限：合同履行期限为合同约定的工期，自合同签订之日起计算。6.4合同变更与解除：合同变更或者解除应当双方协商一致，并签订书面协议。8.合同金额与支付方式8.1合同金额：合同金额为人民币【】元整（大写：【】元整），根据工程进度和合同约定进行支付。8.2支付方式：支付方式分为进度付款和最终付款。8.3进度付款：进度付款按照工程进度的实际完成情况，根据合同约定的比例进行支付。8.4质量保证金：合同履行完毕后，中标人应当按照合同约定向招标人支付质量保证金。9.工程质量与标准9.1工程质量要求：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和招标文件的要求。9.2工程验收标准：工程验收应按照招标文件和合同约定的标准进行，包括质量、安全、环保等方面的验收。9.3工程质量保证措施：中标人应建立健全质量管理体系，确保工程质量满足合同要求。10.工程进度与时间安排10.1施工计划：中标人应按照招标文件和合同约定的时间节点，制定详细的施工计划，并报招标人批准。10.2施工进度报告：中标人应定期向招标人报告施工进度，报告内容应包括已完成工程量、工程进度、存在的问题及解决措施等。10.3工程延期：如因不可抗力或其他特殊情况导致工程延期，中标人应立即通知招标人，并按合同约定承担相应责任。11.违约责任与赔偿11.1违约行为：合同当事人违反合同约定，应当承担违约责任。11.2违约责任：违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、停止违约行为等。11.3赔偿方式与金额：赔偿方式可以为现金、银行转账等方式，具体赔偿金额根据合同约定和实际损失计算。12.争议解决方式12.1协商解决：合同当事人应当通过协商解决合同争议。12.2调解解决：如协商不成，可以申请第三方调解机构进行调解。12.3仲裁解决：如调解不成，合同当事人可以选择仲裁解决争议，仲裁地点为【】。12.4法律途径：如仲裁不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件：合同终止条件按照合同约定或者法律规定执行。13.3合同解除条件：合同解除条件按照合同约定或者法律规定执行。14.其他条款14.1不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件：合同附件包括招标文件、投标文件、中标通知书等。14.4合同修改与补充：合同修改与补充应当以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。14.5合同解除后的责任与义务：合同解除后，中标人应按照合同约定和招标人要求，完成工程收尾工作，并承担相应责任。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方：本合同中所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、审计方、评估方等，均是指除甲乙方之外的，与本合同无直接利益关系，但被甲乙方邀请或委托参与合同履行过程的独立个体或组织。15.2第三方介入的范围：第三方介入的范围包括但不仅限于工程项目的质量监督、进度控制、安全监管、技术咨询、合同纠纷调解等。16.第三方介入的责任与义务16.1第三方责任：第三方应按照甲乙双方的约定和合同要求，独立、公正、客观地履行其职责，并对其提供的服务或报告的真实性、准确性、完整性负责。16.2第三方义务：第三方应遵守国家相关法律法规，尊重甲乙双方的合法权益，保守合同秘密，不得泄露甲乙双方的商业机密和技术秘密。17.第三方介入的程序与方式17.1程序：甲乙双方应在合同中明确第三方介入的程序，包括第三方选定、委托书签署、职责界定、工作流程等。17.2方式：第三方介入可以通过现场监督、资料审查、定期汇报、临时检查等方式进行。18.第三方介入的费用与支付18.1费用：第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。18.2支付：第三方介入的费用支付方式、支付时间、支付比例等由甲乙双方在合同中约定。19.第三方介入的违约责任19.1第三方违约：如第三方未能按照合同约定履行其职责，导致合同履行受阻或产生损失，第三方应承担违约责任。19.2违约责任限额：第三方的违约责任限额由甲乙双方在合同中约定，该限额不应超过第三方介入费用的总额。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决：甲乙双方与第三方之间因合同履行产生的争议，应通过协商解决。20.2调解：如协商不成，可以申请第三方调解机构进行调解。20.3仲裁：如调解不成，甲乙双方可以选择仲裁解决争议，仲裁地点为【】。20.4法律途径：如仲裁不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。21.第三方介入对甲乙双方的影响21.1甲乙双方应积极配合第三方的介入工作，提供必要的工作条件和便利。21.2甲乙双方应遵守第三方提出的合理建议和意见，及时整改和完善合同履行中的不足。21.3甲乙双方应按照合同约定，履行对第三方的支付义务，确保第三方能够顺利完成介入工作。22.第三方介入的终止与解除22.1终止条件：第三方介入的终止条件按照合同约定或者法律规定执行。22.2解除条件：第三方介入的解除条件按照合同约定或者法律规定执行。23.其他条款23.1不可抗力：第三方因不可抗力导致无法履行其职责的，应立即通知甲乙双方，并按合同约定承担相应责任。23.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。23.3合同附件：合同附件包括招标文件、投标文件、中标通知书等。23.4合同修改与补充：合同修改与补充应当以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。23.5合同解除后的责任与义务：合同解除后，甲乙双方应按照合同约定和第三方要求，完成工程收尾工作，并承担相应责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：招标文件附件2：投标文件附件3：中标通知书附件4：合同协议书附件5：施工图纸附件6：技术规范书附件7：工程量清单附件8：合同履行计划附件9：质量保修书附件10：安全文明施工保证书附件11：投标保证金收据附件12：合同支付凭证附件13：工程验收报告附件14：竣工证书附件15：合同解除协议附件16：争议调解书附件17：仲裁裁决书附件18：法院判决书附件的详细要求和说明：1.招标文件：包括招标公告、招标说明书、投标须知、合同条款、技术规范、工程量清单等，用于指导投标人和中标人进行投标和施工。2.投标文件：包括投标函、投标保证金、投标报价、施工组织设计、项目管理机构等，用于投标人响应招标并参与竞争。3.中标通知书：由招标人向中标人发出的，通知其中标的结果的文件。4.合同协议书：甲乙双方签订的，明确双方权利义务的书面文件。5.施工图纸：详细表明工程设计的图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。6.技术规范书：详细说明工程的技术要求、施工标准、材料要求等。7.工程量清单：列出工程项目的所有工程量，用于计算工程总价。8.合同履行计划：包括工程进度计划、支付计划、质量保证计划等。9.质量保修书：甲乙双方关于工程质量保修的书面文件。10.安全文明施工保证书：甲乙双方关于施工安全文明措施的书面文件。11.投标保证金收据：证明投标人已缴纳投标保证金的收据。12.合同支付凭证：用于记录合同支付情况的凭证，包括支付金额、支付时间等。13.工程验收报告：由第三方出具的，证明工程已按合同要求完成的报告。14.竣工证书：由相关部门出具的，证明工程已竣工并满足合同要求的证书。15.合同解除协议：甲乙双方签订的，用于解除合同的书面文件。16.争议调解书：用于记录争议调解结果的书面文件。17.仲裁裁决书：由仲裁机构出具的，对争议进行裁决的书面文件。18.法院判决书：由法院出具的，对争议进行判决的书面文件。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙双方未按合同约定履行义务，包括但不限于工程进度延误、质量不达标、安全责任事故等。2.第三方未按合同约定履行其职责，包括但不限于质量监督不力、进度控制不力、安全监管不力等。3.合同当事人违反合同保密义务，泄露合同秘密。4.合同当事人未按合同约定支付价款或费用。5.合同当事人未按合同约定提供施工条件或材料。6.合同当事人未按合同约定完成工程收尾工作。违约责任认定标准：1.甲乙双方违约责任：根据合同约定和实际损失，甲乙双方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、停止违约行为等。2.第三方违约责任：第三方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、停止违约行为等。3.违约行为导致的损失计算：根据实际损失情况和合同约定，计算违约行为导致的损失金额。示例说明：如果甲乙双方未按合同约定完成工程进度，导致工程延期，甲方可以根据合同约定，向乙方要求支付违约金。具体违约金金额根据合同约定的比例和延期时间计算。如果第三方未按合同约定提供质量监督服务，导致工程质量问题，第三方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额根据实际损失和合同约定计算。全文完。工程建设招标投标合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3招标人1.4投标人1.5招标文件1.6投标文件1.7中标通知书1.8合同价款1.9工程质量1.10工程进度第二条合同签订及生效2.1签订时间2.2签订地点2.3合同生效条件2.4合同期限第三条工程范围及内容3.1工程概况3.2工程地点3.3工程规模3.4工程单价3.5工程总价第四条投标及中标4.1投标条件4.2投标保证金4.3投标截止时间4.4开标时间及地点4.5评标标准4.6中标通知4.7中标人义务第五条合同价款及支付5.1合同价款的确定5.2预付款5.3进度付款5.4竣工结算5.5付款方式及期限第六条工程质量及标准6.1工程质量要求6.2质量检验6.3质量保证期第七条工程进度及工期7.1施工工期7.2进度计划7.3工期延误第八条合同的变更和解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁机构10.3诉讼管辖第十一条合同的转让11.1合同转让条件11.2转让通知第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条强制性条款13.1法律法规13.2行业标准第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修改14.4合同解除14.5合同终止14.6合同遗迹处理第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3招标人招标人是指根据本合同约定，负责组织工程建设项目的招标活动，确定中标人的法人或其他组织，为甲方。1.4投标人1.5招标文件1.6投标文件1.7中标通知书1.8合同价款1.9工程质量1.10工程进度第二条合同签订及生效2.1签订时间本合同于____年____月____日由甲乙双方签订。2.2签订地点本合同签订地点为____（具体地址）。2.3合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。2.4合同期限本合同的有效期限为自合同生效之日起至合同约定的工程竣工交付之日止。第三条工程范围及内容3.1工程概况工程概况包括工程的建设项目、工程规模、建设地点等基本信息。3.2工程地点本工程位于____（具体地址）。3.3工程规模本工程的规模为____（具体规模）。3.4工程单价工程单价是指工程项目的各项工程量清单的单价，包括但不限于土建、安装、装饰等。3.5工程总价工程总价是指乙方完成本项目所涉及的各项工作内容，按照本合同约定的工程单价计算出的总价款，包括但不限于工程变更、工程索赔等。第四条投标及中标4.1投标条件乙方应具备国家规定的相应资质条件，并按照招标文件的要求提交投标文件。4.2投标保证金乙方应按照招标文件的要求，提交投标保证金，作为对其投标行为的担保。4.3投标截止时间投标截止时间为____年____月____日____时____分。4.4开标时间及地点开标时间为____年____月____日____时____分，开标地点为____（具体地址）。4.5评标标准评标标准包括但不限于乙方的资质条件、投标报价、施工方案、工期承诺等。4.6中标通知招标人将在评标结束后，向中标人发出中标通知书。4.7中标人义务中标人应按照中标通知书的要求，与招标人签订合同，并履行合同约定的义务。第五条合同价款及支付5.1合同价款的确定合同价款根据乙方投标文件中的报价确定，除非合同另有约定。5.2预付款甲方应在合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同总价款的____%作为预付款。5.3进度付款乙方完成合同约定的工程进度后，甲方应按照实际完成的工程量，支付相应的合同价款。5.4竣工结算工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程资料，甲方按照合同约定的质量、进度等条件进行验收，验收合格后进行竣工结算。5.5付款方式及期限付款方式为____（现金、转账、支票等），付款期限为自甲方收到乙方提交的工程资料之日起____个工作日内。第八条合同的变更和解除8.1合同变更条件（1）甲方根据工程建设的需要，对工程项目的范围、内容、质量、进度等提出变更要求；（2）因法律法规、政策变化，导致合同内容需要变更；（3）因不可抗力因素，导致合同无法履行或者继续履行。8.2合同解除条件（1）甲方违反合同约定，严重影响到乙方的合法权益；（2）乙方违反合同约定，严重影响到甲方的合法权益；（3）因不可抗力因素，导致合同无法履行或者继续履行。第九条违约责任9.1发包人违约甲方违反合同约定的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方因此造成的损失等。9.2承包人违约乙方违反合同约定的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此造成的损失等。9.3违约赔偿违约赔偿的具体金额和方式，按照合同约定的违约责任条款执行。第十条争议解决10.1争议解决方式合同争议的解决方式包括但不限于协商、调解、仲裁和诉讼。10.2仲裁机构如选择仲裁解决争议，仲裁机构为____（具体名称）。10.3诉讼管辖如选择诉讼解决争议，诉讼管辖法院为____（具体名称）。第十一条合同的转让11.1合同转让条件乙方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方，除非经甲方书面同意。11.2转让通知乙方如确需转让合同权利和义务，应提前____个工作日通知甲方，并提交相关转让文件。第十二条保密条款12.1保密内容双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同解除或履行完毕之日止。第十三条强制性条款13.1法律法规双方应遵守与本合同有关的法律法规，并按照法律法规的要求履行合同义务。13.2行业标准双方应按照工程建设行业的相关标准、规范要求，履行合同义务。第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议双方就本合同未尽事宜，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同修改本合同的修改，应经双方协商一致，并以书面形式进行。14.4合同解除一方如拟解除合同，应提前____个工作日书面通知对方，并经双方协商一致。14.5合同终止本合同在合同约定的工程竣工交付之日终止。14.6合同遗迹处理合同终止后，双方应按照合同约定的方式处理合同遗迹，包括但不限于工程保修、资料归档等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的条件1.1定义第三方是指除甲乙双方外，与本合同无关的法人、其他组织或个人。1.2介入条件（1）甲方或乙方根据合同约定，需要第三方提供专业技术服务、材料供应或设备租赁等；（2）甲方或乙方与第三方签订补充协议，约定第三方参与合同的履行；（3）合同履行过程中，出现不可抗力因素，导致甲方或乙方需要第三方的协助。第二条第三方责任及限额2.1第三方责任第三方应按照合同约定或甲乙双方的授权，履行相应的义务，并承担相应责任。2.2第三方责任限额甲乙双方与第三方签订的补充协议中，应明确第三方的责任限额，包括但不限于责任范围、赔偿限额等。第三条第三方与甲乙双方的关系3.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的权利义务关系，应由甲方与第三方签订的补充协议进行约定。3.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的权利义务关系，应由乙方与第三方签订的补充协议进行约定。第四条第三方介入的程序4.1甲方或乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的原因和方式。4.2甲方或乙方与第三方签订的补充协议，应提交给对方进行备案。4.3第三方介入后，甲乙双方应与第三方共同协商，确定合同的履行方案和责任分配。第五条第三方介入对合同履行影响5.1第三方介入不影响甲乙双方按照本合同约定的权利和义务履行。5.2第三方介入导致合同履行发生变化时，甲乙双方应按照本合同约定的变更程序进行协商。第六条第三方违约处理6.1第三方违反合同约定或补充协议的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方违约造成甲乙双方损失的，甲乙双方有权要求第三方进行赔偿。第七条第三方与合同解除7.1第三方介入导致合同解除的，甲乙双方应按照本合同约定的解除程序进行协商。7.2第三方解除合同的，甲乙双方有权要求第三方承担相应的违约责任。第八条第三方与保密条款8.1第三方应遵守本合同约定的保密条款，保护甲乙双方的商业秘密和技术秘密。8.2第三方泄露甲乙双方的保密信息的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。第九条第三方与法律法规9.1第三方应遵守与本合同有关的法律法规，并按照法律法规的要求履行合同义务。9.2第三方违反法律法规的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。第十条补充协议的签订10.1甲乙双方与第三方签订的补充协议，应符合本合同的约定。10.2补充协议的签订，应经甲乙双方协商一致，并明确第三方的责任限额。第十一条第三方介入的终止11.1第三方介入的条件消失后，甲乙双方应与第三方协商终止第三方介入。11.2第三方介入终止后，甲乙双方与第三方应按照本合同约定的方式处理后续事项。第十二条争议解决12.1因第三方介入引起的争议，甲乙双方应通过协商解决。12.2如协商不成，甲乙双方可以按照本合同约定的争议解决方式解决。第十三条强制性条款13.1甲乙双方与第三方签订的补充协议，不得违反本合同的强制性条款。13.2甲乙双方与第三方签订的补充协议，应符合法律法规的要求。第十四条其他条款14.1甲乙双方与第三方签订的补充协议，应明确双方的权利义务。14.2甲乙双方与第三方签订的补充协议，应经甲乙双方备案。14.3甲乙双方与第三方签订的补充协议，不得影响本合同的履行。14.4甲乙双方与第三方签订的补充协议，应遵守本合同的保密条款。14.5甲乙双方与第三方签订的补充协议，应明确第三方的责任限额。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程建设项目招标文件详细要求和说明：包括工程项目的具体情况、技术要求、投标条件、评标标准等信息。附件二：投标报价单详细要求和说明：包括乙方对工程项目的报价、工程量清单、材料和设备价格等信息。附件三：施工方案详细要求和说明：包括乙方施工的具体方案、施工工艺、施工组织设计等信息。附件四：工期承诺详细要求和说明：包括乙方对工程项目的工期承诺、施工进度计划等信息。附件五：合同价款确认单详细要求和说明：包括合同价款的确认依据、支付方式、支付时间表等信息。附件六：工程质量保修书详细要求和说明：包括乙方对工程质量的承诺、保修期限、保修条件等信息。附件七：工程进度报告详细要求和说明：包括乙方定期提交的工程进度报告、工程完成情况等信息。附件八：变更协议详细要求和说明：包括合同履行过程中双方就工程范围、内容、质量、进度等方面达成的变更协议。附件九：违约金计算公式及计算依据详细要求和说明：包括违约金的计算公式、计算依据、计算方法等信息。附件十：争议解决方式确认书详细要求和说明：包括双方选择的争议解决方式、仲裁机构、诉讼管辖等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定的时间、质量、进度完成工程项目，视为违约。示例说明：如果乙方未能在约定的工期内完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并按照合同约定的方式计算违约金金额。2.乙方未按照合同约定的质量标准完成工程项目，视为违约。示例说明：如果乙方完成的工程质量不符合约定的质量标准，甲方有权要求乙方重新施工，并承担由此产生的费用。3.乙方未按照合同约定的价款支付，视为违约。示例说明：如果乙方未能按照约定的时间支付合同价款，甲方有权暂停合同的履行，并要求乙方支付违约金。4.乙方在合同履行过程中，未履行合同约定的保密义务，视为违约。示例说明：如果乙方泄露了甲方的商业秘密，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方支付违约金。5.乙方在合同履行过程中，违反法律法规、行业标准等强制性规定，视为违约。示例说明：如果乙方在施工过程中违反了相关的法律法规，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方支付违约金。全文完。工程建设招标投标合同2本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3招标人1.4投标人1.5招标代理机构第二条：合同标的及范围2.1工程建设项目概况2.2招标内容和要求2.3工程量及工程单价2.4工程质量标准2.5工程进度要求第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算3.5支付方式及期限第四条：合同履行及保证4.1承包方的义务与责任4.2发包方的义务与责任4.3合同的变更与解除4.4违约责任4.5合同争议的解决第五条：合同的生效、终止与解除5.1合同生效条件5.2合同终止条件5.3合同解除条件第六条：合同的监督与管理6.1项目监督机构6.2合同管理方式6.3合同履行情况的检查与评估第七条：合同的保密条款7.1保密信息的内容7.2保密责任的履行7.3保密期限第八条：合同的附加条款8.1技术规格与要求8.2安全生产与环保要求8.3工程验收与保修第九条：合同的附件9.1招标文件9.2投标文件9.3合同协议书第十条：合同的签订与生效10.1合同签订程序10.2合同生效时间第十一条：合同的修订与补充11.1合同修订的条件11.2合同补充的内容第十二条：合同争议的解决方式12.1协商解决12.2调解解决12.3仲裁解决12.4诉讼解决第十三条：合同的法律适用及争议解决地点13.1法律适用13.2争议解决地点第十四条：其他约定事项14.1合同的保管14.2合同的复印件效力14.3合同的送达方式及期限第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3招标人招标人是指依法组织招标活动的发包方，负责对招标项目的组织实施、协调管理等工作。1.4投标人投标人是指参加招标活动的法人或其他组织，愿意按照招标文件的要求，承担工程建设项目并提交投标文件的单位。1.5招标代理机构招标代理机构是指依法设立，专门从事招标代理业务的机构，负责为招标人提供招标代理服务。第二条：合同标的及范围2.1工程建设项目概况工程建设项目概况包括工程名称、工程地点、工程规模、工程性质、工程投资等。2.2招标内容和要求招标内容和要求包括工程建设的具体内容、工程质量标准、工程进度要求、工程安全要求等。2.3工程量及工程单价工程量及工程单价是指工程建设项目中各个分部分项工程的工程量及其对应的单价。2.4工程质量标准工程质量标准是指工程建设项目应符合的国家相关法律法规、行业标准和技术规范。2.5工程进度要求工程进度要求是指工程建设项目按照合同约定的时间节点完成工程建设的具体要求。第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价合同总价是指双方约定的完成工程建设项目所需支付的总金额。3.2预付款预付款是指甲方在合同签订后按照约定的时间和比例向乙方支付的款项。3.3进度付款进度付款是指甲方按照工程进度和完成情况，按照约定的时间和比例向乙方支付的款项。3.4竣工结算竣工结算是指工程建设项目完成后，双方根据实际完成情况进行的最终款项结算。3.5支付方式及期限支付方式及期限是指双方约定的支付预付款、进度付款和竣工结算的方式和时间。第四条：合同履行及保证4.1承包方的义务与责任承包方应按照合同约定完成工程建设项目，保证工程质量、安全、进度等方面的要求，并承担相应的义务和责任。4.2发包方的义务与责任发包方应按照合同约定提供工程建设项目所需的各项条件，并承担相应的义务和责任。4.3合同的变更与解除合同的变更与解除应按照双方约定或者国家相关法律法规的规定进行。4.4违约责任违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。4.5合同争议的解决合同争议的解决应按照双方约定或者国家相关法律法规的规定进行。第五条：合同的生效、终止与解除5.1合同生效条件合同生效条件包括双方签字盖章、政府批准、法律法规规定的其他条件等。5.2合同终止条件合同终止条件包括工程建设项目完工、合同履行完毕、双方约定其他终止条件等。5.3合同解除条件合同解除条件包括双方约定解除、不可抗力导致合同无法履行、法律法规规定的其他解除条件等。第六条：合同的监督与管理6.1项目监督机构项目监督机构是指依法对工程建设项目进行监督检查的政府有关部门或者依法设立的第三方机构。6.2合同管理方式合同管理方式包括甲方对乙方的工程进度、质量、安全等方面的监督检查，以及双方之间的沟通、协调等。6.3合同履行情况的检查与评估合同履行情况的检查与评估包括对乙方工程进度、质量、安全等方面的定期检查和评估。第八条：合同的附加条款8.1技术规格与要求技术规格与要求是指工程建设项目中各个分部分项工程的技术标准、材质要求、施工工艺等。8.2安全生产与环保要求安全生产与环保要求是指工程建设项目在施工过程中应遵守的国家相关法律法规、行业标准和技术规范，以及对环境保护的要求。8.3工程验收与保修工程验收与保修是指工程建设项目完成后，双方按照约定进行工程质量验收，以及乙方对工程质量承担保修责任的具体规定。第九条：合同的附件9.1招标文件招标文件包括招标公告、招标文件、投标文件等。9.2投标文件投标文件包括投标书、投标保证金、资格证明文件等。9.3合同协议书合同协议书是双方签订的具有法律效力的合同文件。第十条：合同的签订与生效10.1合同签订程序合同签订程序包括双方对合同条款的协商、签字盖章、政府批准等。10.2合同生效时间合同生效时间是指合同开始履行并产生法律效力的时间。第十一条：合同的修订与补充11.1合同修订的条件合同修订的条件包括双方约定或者国家相关法律法规的规定。11.2合同补充的内容合同补充的内容包括对原合同条款的修改、增加或者删除。第十二条：合同争议的解决方式12.1协商解决协商解决是指双方通过友好协商，达成一致解决争议的方式。12.2调解解决调解解决是指双方通过第三方调解机构进行调解，达成一致解决争议的方式。12.3仲裁解决仲裁解决是指双方约定仲裁机构进行仲裁，达成一致解决争议的方式。12.4诉讼解决诉讼解决是指双方通过司法机关进行诉讼，解决合同争议的方式。第十三条：合同的法律适用及争议解决地点13.1法律适用合同适用法律是指双方约定的合同法律适用国家或者地区。13.2争议解决地点争议解决地点是指双方约定的争议解决的具体地点。第十四条：其他约定事项14.1合同的保管合同的保管是指双方对合同文件及其附件的存储、保管和保密等事项。14.2合同的复印件效力合同的复印件效力是指双方对合同复印件的法律效力的约定。14.3合同的送达方式及期限合同的送达方式及期限是指双方约定合同文件送达的具体方式和时间限制。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方外，涉及到合同标的、合同义务或者合同权利的第三方主体。1.2第三方范围包括但不限于：中介机构、评估机构、审计机构、监管机构、政府部门、社会公众等。第二条：第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件第三方介入的条件包括但不限于：法律法规要求、合同约定、甲方要求、乙方请求、公共利益需要等。2.2第三方介入的程序第三方介入的程序包括但不限于：甲方、乙方通知第三方、第三方同意介入、甲方、乙方与第三方协商确定介入的具体事项和方式等。第三条：第三方的权利与义务3.1第三方权利第三方的权利包括但不限于：获得合同相关信息、提出意见和建议、监督甲乙方的合同履行、要求甲乙方提供必要的协助等。3.2第三方义务第三方的义务包括但不限于：遵守国家相关法律法规、保守合同商业秘密、公正中立地履行职责、不得干预甲乙方的正常经营活动等。第四条：第三方介入的费用4.1第三方介入的费用是指第三方在介入过程中产生的费用，包括但不限于：第三方的人员工资、差旅费用、咨询费、材料费等。4.2第三方介入费用的承担方式第三方介入费用的承担方式包括但不限于：甲方承担、乙方承担、双方共同承担、第三方自行承担等，具体费用承担方式由甲乙双方与第三方协商确定。第五条：第三方介入的结果运用5.1第三方介入结果是指第三方在介入过程中形成的意见、评估、审计等结果。5.2第三方介入结果的运用第三方介入结果作为甲乙双方合同履行、监督和管理的重要依据，甲乙双方应认真履行第三方介入结果确定的义务。第六条：第三方责任限额6.1第三方责任限额是指第三方在介入过程中因故意或者过失给甲乙方造成损失时，第三方应承担的赔偿责任限额。6.2第三方责任限额的确定第三方责任限额由甲乙双方与第三方协商确定，并在合同中予以明确。6.3第三方责任限额的赔偿范围第三方责任限额的赔偿范围包括但不限于：第三方故意或者过失造成的直接经济损失、第三方未履行合同义务产生的间接经济损失等。第七条：第三方介入与其他方的关系7.1第三方介入与其他方的关系是指第三方在介入过程中与其他合同主体（如甲方、乙方、中标人等）的关系。7.2第三方介入与其他方的划分说明第三方介入与其他方的划分说明包括但不限于：第三方在介入过程中应保持公正中立、不得偏袒任何一方、第三方与甲方、乙方、中标人等之间的沟通与协作等。第八条：第三方介入的变更与解除8.1第三方介入的变更第三方介入的变更包括但不限于：第三方介入的事项和范围的变更、第三方介入费用的变更等。8.2第三方介入的解除第三方介入的解除包括但不限于：合同履行完毕、合同解除、第三方主动退出等。第九条：第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议解决方式第三方介入的争议解决方式包括但不限于：协商解决、调解解决、仲裁解决、诉讼解决等。9.2第三方介入的争议解决地点第三方介入的争议解决地点由甲乙双方与第三方协商确定。第十条：合同的修订与补充10.1合同修订的条件合同修订的条件包括但不限于：法律法规要求、合同约定、甲方要求、乙方请求、第三方建议等。10.2合同补充的内容合同补充的内容包括但不限于：对原合同条款的修改、增加或者删除、第三方介入事项的调整等。第十一条：合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件合同生效条件包括但不限于：双方签字盖章、政府批准、法律法规规定的其他条件等。11.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于：工程建设项目完工、合同履行完毕、双方约定其他终止条件等。11.3合同解除条件合同解除条件包括但不限于：双方约定解除、不可抗力导致合同无法履行、法律法规规定的其他解除条件等。第十二条：其