04版地坪工程进度款支付合同3篇_第1页
04版地坪工程进度款支付合同3篇_第2页
04版地坪工程进度款支付合同3篇_第3页
04版地坪工程进度款支付合同3篇_第4页
04版地坪工程进度款支付合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME04版地坪工程进度款支付合同本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.进度款支付方式2.1支付比例2.2支付周期2.3支付方式2.4支付账户3.进度款支付条件3.1工程进度要求3.2工程质量要求3.3工程安全要求3.4工程材料要求4.进度款支付流程4.1进度款申请4.2进度款审核4.3进度款支付4.4进度款支付凭证5.进度款支付的调整5.1工程进度调整5.2工程质量调整5.3工程安全调整5.4工程材料调整6.进度款支付的暂停与恢复6.1暂停支付条件6.2暂停支付通知6.3恢复支付条件6.4恢复支付通知7.进度款支付的终止7.1终止支付条件7.2终止支付通知7.3终止支付后的处理8.进度款支付的违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿金额计算9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同生效时间10.3合同变更条件10.4合同解除条件11.合同的解除与终止11.1解除条件11.2终止条件11.3解除与终止的程序12.合同的继承与转让12.1继承条件12.2转让条件12.3继承与转让的程序13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约保密条款的赔偿14.合同的适用法律与争议解决14.1适用法律14.2争议解决方式14.3争议解决机构第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:04版地坪工程1.2工程地点:市区路号1.3工程规模:平方米1.4工程内容:地坪施工,包括地面处理、涂层施工、耐磨地坪施工等。第二条进度款支付方式2.1支付比例:按照工程进度的完成情况进行支付,支付比例为已完成工程量的70%。2.2支付周期:每个支付周期为一个月,每个月的25日前完成进度款的支付。2.3支付方式:银行转账方式支付。2.4支付账户:收款方账户信息见附件一。第三条进度款支付条件3.1工程进度要求:按照合同约定的施工进度要求完成相应的工程量。3.2工程质量要求:工程质量应符合国家相关标准和规范要求。3.3工程安全要求:严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定,确保工程施工安全。3.4工程材料要求:使用的工程材料应符合国家相关标准和合同要求。第四条进度款支付流程4.1进度款申请:承包方按照工程进度完成情况,向甲方提出进度款支付申请。4.2进度款审核:甲方对承包方提交的进度款支付申请进行审核,确认无误后进行支付。4.3进度款支付:甲方按照确认的进度款支付申请,通过银行转账方式支付进度款。4.4进度款支付凭证:甲方提供进度款支付的银行转账凭证给承包方。第五条进度款支付的调整5.1工程进度调整:由于甲方原因导致工程进度发生变化,双方可协商调整进度款支付比例。5.2工程质量调整:如工程质量不符合要求,甲方有权要求承包方进行整改,并相应调整进度款支付。5.3工程安全调整:如工程施工过程中发生安全事故,导致工程暂停或终止,双方可协商调整进度款支付。5.4工程材料调整:如工程材料不符合要求,甲方有权要求承包方进行更换,并相应调整进度款支付。第六条进度款支付的暂停与恢复6.1暂停支付条件:(1)承包方未按照合同约定的施工进度完成工程量;(2)承包方工程质量、安全、材料不符合要求,甲方要求暂停施工;(3)由于不可抗力因素导致工程暂停。6.2暂停支付通知:甲方书面通知承包方暂停支付进度款。6.3恢复支付条件:(1)承包方按照合同约定完成工程量,并通过甲方审核;(2)承包方整改达到甲方要求,甲方书面通知恢复支付。6.4恢复支付通知:甲方书面通知承包方恢复支付进度款。第八条进度款支付的终止8.1终止支付条件:(1)承包方严重违约,导致合同无法继续履行;(2)甲方因自身原因要求终止合同;(3)合同约定的终止条件发生。8.2终止支付通知:甲方书面通知承包方终止支付进度款。8.3终止支付后的处理:(1)甲方扣除已支付的进度款中应扣除的部分,退还剩余款项;(2)双方按照合同约定处理合同终止后的相关事宜。第九条进度款支付的违约责任9.1违约情形:(1)甲方未按时支付进度款;(2)承包方未按合同约定完成工程量;(3)双方未按合同约定履行其他义务。9.2违约责任承担:(1)甲方逾期支付进度款,应按照逾期天数支付违约金;(3)双方未履行其他义务,应承担相应的违约责任。9.3违约赔偿金额计算:(1)逾期支付违约金计算:逾期天数×应支付进度款×违约金比例;(3)其他违约责任根据合同约定计算。第十条争议解决(1)提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决;(2)提交双方约定的仲裁机构仲裁解决。10.2争议解决机构:双方约定选择甲方所在地有管辖权的人民法院或者双方约定的仲裁机构作为争议解决机构。10.3争议解决期限:自争议发生之日起,双方应在30日内解决争议;如未能解决,应提交争议解决机构处理。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件:合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同生效时间:本合同自签字(或盖章)之日起生效。11.3合同变更条件:合同变更需双方协商一致,并书面确认。11.4合同解除条件:双方协商一致解除合同,并书面确认。第十二条合同的解除与终止12.1解除条件:(1)双方协商一致解除合同;(2)合同约定的解除条件发生。12.2终止条件:(1)合同约定的终止条件发生;(2)双方协商一致终止合同。12.3解除与终止的程序:(1)双方协商确定解除或终止合同的事宜;(2)双方签署解除或终止合同的书面文件;(3)按照合同约定处理合同解除或终止后的相关事宜。第十三条合同的继承与转让13.1继承条件:合同的权利义务依法转移给继承人。13.2转让条件:合同的权利义务经双方协商一致,可以转让给第三方。13.3继承与转让的程序:(1)双方协商确定继承人或受让方;(2)双方签署转让或继承的书面文件;(3)按照合同约定处理合同继承或转让后的相关事宜。第十四条保密条款14.1保密内容:双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。14.2保密期限:自合同签字(或盖章)之日起至合同解除或终止之日起2年。14.3违约保密条款的赔偿:违约方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十五条合同的适用法律与争议解决15.1适用法律:本合同适用中华人民共和国法律。15.2争议解决方式:双方约定选择甲方所在地有管辖权的人民法院或者双方约定的仲裁机构作为争议解决机构。15.3争议解决机构:双方约定选择甲方所在地有管辖权的人民法院或者双方约定的仲裁机构作为争议解决机构。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方定义:本合同所述第三方是指除甲、乙双方之外,与本合同无关的个体或组织,包括但不限于中介方、监理方、审计方、保险公司等。1.2第三方责任:第三方介入后,仅对其承担的职责和义务负责,不承担合同约定的甲乙双方的责任和义务。2.第三方介入的条件和程序2.1第三方介入条件:甲乙双方在合同履行过程中,如需第三方介入,应提前书面通知对方,并说明介入的原因和目的。2.2第三方介入程序:(1)甲乙双方达成第三方介入的共识,并明确介入的第三方;(2)甲乙双方与第三方签订相关的合作协议或合同,明确双方的权利和义务;(3)甲乙双方按照约定向第三方支付相应的费用;(4)第三方按照约定履行合同义务,并接受甲乙双方的监督和管理。3.第三方权利和义务3.1第三方权利:(1)按照约定的条件和程序介入合同履行;(2)要求甲乙双方履行合同约定的义务;(3)获得甲乙双方支付的费用和报酬。3.2第三方义务:(1)按照约定履行合同义务,确保合同的正常履行;(2)不得干涉甲乙双方的合作关系,仅限于合同约定的范围内行事;(3)遵守国家相关法律法规,不得从事违法违纪行为。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定:第三方介入后的责任限额,由甲乙双方在合同中约定,并明确限额的具体金额或比例。4.2第三方责任限额的支付:(1)如第三方因履行合同义务造成甲乙双方损失,第三方应承担相应的赔偿责任;(2)第三方赔偿限额不超过甲乙双方与第三方约定的责任限额;(3)甲乙双方与第三方另有约定的,从其约定。5.第三方与甲乙双方的权利义务划分5.1第三方与甲乙双方的权利义务划分:第三方介入后,仅对甲乙双方履行合同义务过程中产生的纠纷负责,不涉及甲乙双方之间的其他权利义务。5.2第三方与甲乙双方的责任划分:如第三方因履行合同义务导致甲乙双方损失,由第三方承担责任;如甲乙双方未履行合同义务,由甲乙双方承担相应责任。6.第三方介入对合同其他条款的影响6.1第三方介入不影响合同其他条款的执行,甲乙双方应继续履行合同约定的义务。6.2如第三方介入导致合同履行发生变化,甲乙双方应协商调整合同相关条款,并书面确认。7.第三方介入的终止7.1第三方介入终止条件:第三方完成合同约定的义务,或者甲乙双方书面同意终止第三方介入。7.2第三方介入终止程序:(1)甲乙双方与第三方协商终止介入;(2)甲乙双方与第三方签订终止协议,明确终止时间和条件;(3)甲乙双方按照约定向第三方支付终止费用。8.违约责任及争议解决8.1第三方违约:如第三方未按照约定履行合同义务,应承担违约责任,并赔偿甲乙双方损失。(1)提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决;(2)提交双方约定的仲裁机构仲裁解决。9.适用法律与争议解决9.1适用法律:本合同及其补充协议的第三方介入部分,适用中华人民共和国法律。9.2争议解决方式:甲乙双方与第三方之间的争议,选择甲方所在地有管辖权的人民法院或者双方约定的仲裁机构作为争议解决机构。10.合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件:本合同及其补充协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。10.2合同变更条件:甲乙双方与第三方之间的合同变更,需双方协商一致,并书面确认。10.3合同解除条件:甲乙双方与第三方之间的合同解除,需双方协商一致,并书面确认。11.合同的继承与转让11.1继承条件:合同的权利义务依法转移给继承人。11.2转让条件:合同的权利义务经甲乙双方与第三方协商一致,第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程图纸附件二:材料规格书附件三:施工方案附件四:安全防护措施方案附件五:质量保证书附件六:进度计划表附件七:支付申请表附件八:违约金计算公式附件九:保险单据附件十:中介服务协议附件一:工程图纸详细要求:工程图纸应详细反映工程的具体情况,包括尺寸、材料、施工工艺等。图纸应由专业人员进行审核,确保无误。附件二:材料规格书详细要求:材料规格书应详细列出所需材料的名称、型号、性能、数量等信息,并附上材料供应商的相关资质证明。附件三:施工方案详细要求:施工方案应详细制定施工步骤、施工工艺、施工周期等,并明确施工过程中的质量、安全要求。附件四:安全防护措施方案详细要求:安全防护措施方案应详细制定工程施工过程中的安全防护措施,包括人员安全、材料安全、设备安全等。附件五:质量保证书详细要求:质量保证书应由施工方提供,承诺工程质量符合国家相关标准和合同要求。附件六:进度计划表详细要求:进度计划表应详细列出工程的各个阶段的完成时间,并明确各阶段的验收标准。附件七:支付申请表详细要求:支付申请表应详细列出申请支付的工程进度、工程量、支付金额等信息,并附上相关证明文件。附件八:违约金计算公式详细要求:违约金计算公式应明确违约金的计算方式,包括计算基数、比例、计算周期等。附件九:保险单据详细要求:保险单据应包括保险合同、保险费收据、保单副本等,证明保险的有效性。附件十:中介服务协议详细要求:中介服务协议应明确中介方的服务内容、服务期限、服务费用等,并明确中介方的责任义务。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)甲方未按时支付进度款;(2)乙方未按合同约定完成工程量;(3)乙方工程质量、安全、材料不符合要求;(4)乙方违反合同约定的其他义务。2.违约责任认定:(1)甲方逾期支付进度款,应按照逾期天数支付违约金;(3)乙方工程质量、安全、材料不符合要求,甲方有权要求乙方进行整改,并相应调整进度款支付;(4)乙方违反合同约定的其他义务,应承担相应的违约责任。示例说明:如甲方未按时支付进度款,乙方可以依据合同附件八中的违约金计算公式,计算出应支付的违约金金额,并向甲方提出违约金支付的要求。全文完。04版地坪工程进度款支付合同1本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同当事人1.2工程进度款1.3合同金额1.4进度款支付比例1.5进度款支付时间2.合同金额及支付方式2.1合同金额确认2.2支付方式2.3支付账户3.工程进度款支付条件3.1工程进度达到约定比例3.2工程质量符合约定标准3.3承包人提交相关资料4.进度款支付程序4.1承包人提交进度款支付申请4.2发包人审核进度款支付申请4.3发包人支付进度款5.工程质量与进度监控5.1工程质量监控5.2工程进度监控6.违约责任6.1发包人违约6.2承包人违约7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4诉讼解决8.合同的变更与解除8.1合同变更8.2合同解除9.合同的终止与验收9.1合同终止条件9.2工程验收10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄密责任11.合同的适用法律与解释11.1适用法律11.2合同解释12.合同的签订与生效12.1签订地点与时间12.2合同生效条件13.合同附件13.1附件清单13.2附件效力14.其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3合同的续签第一部分:合同如下:第一条定义与术语解释1.1合同当事人本合同当事人包括发包人和承包人。发包人指合同中约定的一方,负责委托承包人进行地坪工程施工;承包人指合同中约定的一方,负责按照合同约定进行地坪工程施工。1.2工程进度款工程进度款是指根据工程实际进度,按照合同约定的比例,发包人应支付给承包人的款项。1.3合同金额合同金额指承包人完成合同约定的地坪工程后,应得的工程总价款。1.4进度款支付比例进度款支付比例是指根据工程实际进度,发包人支付给承包人的款项占合同金额的比例。1.5进度款支付时间进度款支付时间是指根据工程实际进度,发包人应在何时支付进度款给承包人。第二条合同金额及支付方式2.1合同金额确认合同金额为双方在合同中约定的地坪工程总价款,包括但不限于工程设计、施工、材料、人工等费用。2.2支付方式本合同的支付方式为银行转账,发包人应将进度款支付至承包人指定的银行账户。2.3支付账户承包人应向发包人提供其指定的银行账户信息,以便发包人支付进度款。第三条工程进度款支付条件3.1工程进度达到约定比例承包人完成的地坪工程进度达到合同约定的比例,且质量符合合同约定标准,方可申请进度款支付。3.2工程质量符合约定标准承包人完成的地坪工程质量应符合合同约定的标准,如有质量问题,承包人应负责整改,直至满足合同约定的质量标准。3.3承包人提交相关资料(1)工程进度报告;(2)已完成工程量清单;(3)相关发票及支付凭证;(4)合同约定的其他资料。第四条进度款支付程序4.1承包人提交进度款支付申请承包人完成合同约定的工程进度,且质量符合合同约定标准后,应向发包人提交进度款支付申请。4.2发包人审核进度款支付申请发包人应在收到承包人提交的进度款支付申请后,对申请资料进行审核,确认无误后支付进度款。4.3发包人支付进度款发包人应在审核确认进度款支付申请后,按照合同约定的支付方式和账户,将进度款支付给承包人。第五条工程质量与进度监控5.1工程质量监控承包人应按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量。发包人有权对工程质量进行监督和检验,如发现质量问题,承包人应负责整改。5.2工程进度监控承包人应按照合同约定的工期进行施工,确保工程进度。发包人有权对工程进度进行监督,如发现进度延误,承包人应承担相应的违约责任。第六条违约责任6.1发包人违约发包人未按照合同约定支付进度款,或未按照合同约定履行其他义务的,应承担违约责任,向承包人支付违约金,并赔偿因此给承包人造成的损失。6.2承包人违约承包人未按照合同约定完成工程,或未按照合同约定质量标准施工的,应承担违约责任,向发包人支付违约金,并赔偿因此给发包人造成的损失。第八条合同的变更与解除8.1合同变更合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。8.2合同解除合同解除的条件和程序按照法律规定和合同约定执行。双方协商一致解除合同的,应签订书面解除协议,并按照约定处理合同解除后的相关事项。第九条合同的终止与验收9.1合同终止条件合同终止条件按照法律规定和合同约定执行。合同终止后,承包人应按照合同约定完成工程收尾工作,并将工程交付发包人。9.2工程验收工程验收按照合同约定和法律规定进行。验收合格的,发包人应当按照合同约定支付尾款;验收不合格的,承包人应当按照合同约定负责整改,并承担由此产生的费用。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应当予以保密。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算,至合同终止或履行完毕之日止。10.3泄密责任如一方违反保密义务,导致对方遭受损失的,违约方应当承担赔偿责任。第十一条合同的适用法律与解释11.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。11.2合同解释本合同的解释权归双方共同所有。合同条款如有争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同的签订与生效12.1签订地点与时间本合同在____年__月__日于____(地点)签订。12.2合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。第十三条合同附件13.1附件清单(1)工程设计文件;(2)施工方案;(3)材料合格证;(4)施工人员资格证书;(5)其他与合同履行相关的文件。13.2附件效力附件与本合同具有同等法律效力。附件内容如有变更,应以书面形式签订补充协议,并经双方盖章确认。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担违约责任。14.2合同的转让未经对方同意,任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。14.3合同的续签合同到期后,如双方愿意续签,应提前__个月协商并签订书面续签协议。本部分为合同的后续内容,与前述合同部分共同构成完整的合同文本。双方在签订合同时,应仔细阅读合同及附件,确认无误后签字(或盖章)生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方定义本合同所述第三方是指除甲乙方以外的其他主体,包括但不限于中介方、监理方、审计方、融资方等。1.2第三方范围(1)中介方:协助甲乙方进行合同谈判、签订合同等事宜;(2)监理方:对工程施工过程进行监督、检查,确保工程质量、进度等符合合同约定;(3)审计方:对工程量、工程款等进行审计,确保支付的合理性;(4)融资方:为合同履行提供融资支持;(5)其他与合同履行相关的第三方。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序第三方介入应遵循合同约定和法律规定,未经甲乙方同意,第三方不得介入合同履行过程。2.2第三方介入条件(1)甲乙方同意第三方介入;(2)第三方具备相应的资质和能力;(3)第三方介入不违反相关法律法规;(4)第三方介入不损害甲乙方的合法权益。第三条第三方责任限额3.1第三方责任第三方在合同履行过程中,应对其提供的服务或产品负责。如因第三方原因导致合同无法履行或造成损失的,第三方应承担相应的责任。3.2责任限额第三方责任限额应根据合同约定和法律规定确定。双方应在合同中明确第三方的责任限额,以确保甲乙方的合法权益。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方第三方与甲乙方之间的合同关系应以书面形式签订,并明确双方的权利义务。4.2第三方与监理方、审计方等第三方与监理方、审计方等之间的关系应符合合同约定和法律规定。第三方应积极配合监理、审计等工作,确保合同履行顺利。第五条第三方介入的变更与解除5.1第三方变更如合同履行过程中,甲乙方同意第三方变更,应签订书面变更协议,并明确变更后的权利义务。5.2第三方解除如合同履行过程中,甲乙方同意解除第三方介入,应签订书面解除协议,并按照约定处理后续事项。第六条第三方介入的违约责任6.1第三方违约第三方未按照合同约定履行义务,或因第三方原因导致合同无法履行的,第三方应承担违约责任,向甲乙方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。6.2甲乙方违约甲乙方未按照合同约定履行义务,或违反第三方合同约定的,甲乙方应承担违约责任,向第三方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。第七条第三方介入的争议解决7.1协商解决双方应通过友好协商解决因第三方介入引起的争议。7.2调解解决如协商不成,双方可向合同签订地人民法院提起调解申请。7.3仲裁解决如调解不成,双方可约定仲裁机构进行仲裁。7.4诉讼解决如仲裁不成,双方可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的适用法律与解释8.1适用法律本合同及其附件适用中华人民共和国法律。8.2合同解释本合同及其附件的解释权归甲乙方共同所有。如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可按照合同约定选择争议解决方式。第九条第三方介入的签订与生效9.1签订地点与时间本合同及其附件在____年__月__日于____(地点)签订。9.2合同生效条件本合同及其附件自双方签字(或盖章)之日起生效。第十条第三方介入的附件10.1附件清单(1)第三方资质证明;(2)第三方服务协议;(3)第三方介入方案;(4)其他与第三方介入相关的文件。10.2附件效力附件与本合同及其附件具有同等法律效力。附件内容如有变更,应以书面形式签订补充协议,并经双方盖章确认。本部分为合同及其附件的第三方介入修正内容,与前述合同及其附件共同构成完整的合同文本。双方在签订合同时,应仔细阅读合同及其附件,确认无误后签字(或盖章)生效第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:工程设计文件详细要求和说明:工程设计文件应包括完整的工程设计图纸、设计说明书、设计计算书等,须经甲乙方共同审核确认。附件2:施工方案详细要求和说明:施工方案应详细阐述施工工艺、施工步骤、施工计划等,须经甲乙方共同审核确认。附件3:材料合格证详细要求和说明:材料合格证应证明所使用材料的质量符合国家标准和合同要求,由第三方监理方审核并出具。附件4:施工人员资格证书详细要求和说明:施工人员资格证书应证明施工人员的专业技能和资格,由第三方审计方审核并出具。附件5:工程进度报告详细要求和说明:工程进度报告应详细记录工程实际进度、已完成工程量、质量情况等,每月末由承包人提交给甲乙方。附件6:已完成工程量清单详细要求和说明:已完成工程量清单应详细列明已完成的工程量和工程部位,由承包人提交给甲乙方审核。附件7:相关发票及支付凭证详细要求和说明:相关发票及支付凭证应证明付款的合理性和合法性,由甲乙方审核确认。附件8:合同约定的其他文件详细要求和说明:根据本合同约定的其他文件,包括但不限于工程变更文件、验收报告、竣工图纸等。说明二:违约行为及责任认定:1.承包人违约(1)未按照合同约定完成工程;(2)工程质量不符合合同约定标准;(3)未按照合同约定时间提交进度款支付申请;(4)其他违反合同约定的行为。违约责任认定:(1)承包人未按照合同约定完成工程的,应承担违约金支付责任,违约金为合同金额的__%;(2)承包人工程质量不符合合同约定标准的,应负责整改,并承担因此造成的损失;(3)承包人未按照合同约定时间提交进度款支付申请的,应承担逾期付款的违约金,违约金为应付款项的__%。示例说明:如果承包人未能在合同约定的时间内完成工程,根据合同约定,承包人应承担违约金支付责任。假设合同金额为100万元,违约金比例为5%,则承包人应支付5万元的违约金。2.发包人违约(1)未按照合同约定支付进度款;(2)未按照合同约定提供施工条件;(3)未按照合同约定时间完成工程验收;(4)其他违反合同约定的行为。违约责任认定:(1)发包人未按照合同约定支付进度款的,应承担逾期付款的违约金,违约金为应付款项的__%;(2)发包人未按照合同约定提供施工条件的,应承担因此造成的损失;(3)发包人未按照合同约定时间完成工程验收的,应承担违约金支付责任,违约金为合同金额的__%。示例说明:如果发包人未能在合同约定的时间内支付进度款,根据合同约定,发包人应承担逾期付款的违约金支付责任。假设应付款项为50万元,违约金比例为3%,则发包人应支付1.5万元的违约金。全文完。04版地坪工程进度款支付合同2本合同目录一览1.付款条件1.1工程进度1.2质量验收1.3付款申请2.付款金额2.1工程总价2.2进度款比例2.3尾款支付3.付款时间3.1进度款支付时间3.2尾款支付时间3.3支付方式4.工程进度款支付流程4.1进度款申请4.2进度款审核4.3进度款支付5.质量保证5.1工程质量标准5.2质量问题处理5.3质量保证期6.工程变更6.1变更条件6.2变更金额6.3变更支付7.违约责任7.1甲方违约7.2乙方违约7.3违约赔偿8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3法律途径9.合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密11.合同的适用法律11.1适用法律11.2争议解决方式12.其他条款12.1甲方权利和义务12.2乙方权利和义务12.3第三方权利和义务13.附件13.1工程图纸13.2工程量清单13.3付款凭证14.签字盖章14.1甲方签字14.2乙方签字14.3第三方签字第一部分:合同如下:第一条付款条件1.1工程进度本合同的付款进度款支付基于工程实际进度,按照合同约定的工程节点进行支付。甲方应在每个工程节点完成后,对乙方的工程进度和质量进行验收。1.2质量验收乙方应按照合同约定的质量标准完成工程。工程完成后,甲方应对工程进行验收。验收合格的,甲方应在验收合格后的五个工作日内支付相应的进度款。1.3付款申请乙方应在工程进度达到合同约定的节点后,向甲方提交进度款支付申请。甲方应在收到乙方支付申请后的十个工作日内进行审核,并在审核无误后支付进度款。第二条付款金额2.1工程总价本合同的工程总价为人民币【】元整(大写:【】元整),币种为人民币。2.2进度款比例本合同的进度款支付比例为:【】%。2.3尾款支付工程完成后,乙方应向甲方提交工程结算报告。甲方应在收到结算报告后的十个工作日内进行审核,并在审核无误后支付尾款。第三条付款时间3.1进度款支付时间甲方应在审核通过乙方进度款支付申请后的五个工作日内支付进度款。3.2尾款支付时间甲方应在审核通过乙方工程结算报告后的十个工作日内支付尾款。3.3支付方式本合同的付款方式为银行转账,甲方将款项转入乙方指定的银行账户。第四条工程进度款支付流程4.1进度款申请乙方应在工程进度达到合同约定的节点后,向甲方提交进度款支付申请,并提供相应的工程进度证明材料。4.2进度款审核甲方收到乙方进度款支付申请后,应在一个工作日内进行审核。审核内容包括但不限于工程进度、质量、工程量等。审核无误的,甲方应在审核通过后的五个工作日内支付进度款。4.3进度款支付甲方审核通过乙方进度款支付申请后,应按照本合同约定的付款方式,将进度款支付到乙方指定的银行账户。第五条质量保证5.1工程质量标准乙方应按照合同约定的质量标准完成工程。工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.2质量问题处理如乙方工程存在质量问题,甲方有权要求乙方在约定的时间内进行整改或重做。整改或重做产生的费用由乙方承担。5.3质量保证期本合同的质量保证期为:【】年,自工程验收合格之日起计算。第六条工程变更6.1变更条件在合同履行过程中,如因甲方需求变更、工程量增减等原因导致工程变更的,双方应签订书面变更协议,并明确变更金额和支付方式。6.2变更金额变更金额应根据实际情况确定,双方可协商确定变更金额。6.3变更支付甲方应在变更协议签订后的十个工作日内支付变更款项。第八条违约责任7.1甲方违约甲方未按照合同约定支付进度款或尾款的,应向乙方支付违约金,违约金为本合同进度款或尾款金额的【】%。7.2乙方违约乙方未按照合同约定完成工程或存在质量问题的,应向甲方支付违约金,违约金为本合同进度款或尾款金额的【】%。7.3违约赔偿因一方违约导致合同无法履行或造成对方损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决8.1协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议和纠纷。8.2调解解决如协商不成,双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。8.3法律途径如调解不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同变更合同履行过程中,如双方同意变更合同内容的,应签订书面变更协议。9.3合同终止合同履行完毕或双方同意终止合同的,本合同即告终止。第十一条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。10.2保密期限双方的保密义务自本合同生效之日起延续至本合同终止或履行完毕之日止。10.3违约保密如一方违反保密义务,泄露对方保密信息,应承担违约责任,向对方支付违约金,违约金为泄露信息所造成对方损失的【】倍。第十二条合同的适用法律11.1适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十三条其他条款12.1甲方权利和义务甲方应按照合同约定支付进度款和尾款,提供施工场地,确保工程顺利实施。12.2乙方权利和义务乙方应按照合同约定完成工程,保证工程质量,配合甲方进行工程验收。12.3第三方权利和义务本合同涉及的第三方(如有)应按照合同约定履行相应义务,确保工程顺利进行。第十四条签字盖章13.1甲方签字甲方(全称):____________________甲方代表(签字):______________日期:____年__月__日13.2乙方签字乙方(全称):____________________乙方代表(签字):______________日期:____年__月__日13.3第三方签字第三方(如有)(全称):____________________第三方代表(签字):______________日期:____年__月__日第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方,是指除甲方和乙方之外,根据合同约定参与合同履行过程的其他各方,包括但不限于监理方、设计方、施工分包方、材料供应商等。15.2第三方责任第三方应按照合同约定履行相应义务,确保工程顺利进行。第三方对工程的质量和进度承担连带责任。15.3第三方权益第三方根据合同约定享有权益,包括但不限于工程款支付、质量保证等。第十六条第三方介入的额外条款16.1第三方选择甲方和乙方应共同协商确定第三方的选择,并确保第三方具备相应的资质和能力。16.2第三方合同甲方、乙方与第三方签订的合同,应作为本合同的附件,具有同等法律效力。16.3第三方协调甲方和乙方应协调第三方按照合同约定履行义务,确保工程顺利进行。第十七条第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指甲方和乙方根据本合同约定,对第三方承担的责任限制。17.2责任限额确定第三方责任限额根据合同约定和第三方资质、信誉等因素确定。17.3责任限额承担甲方和乙方承担的第三方责任限额,不应超过合同约定的限额。第十八条第三方违约处理18.1第三方违约如第三方未按照合同约定履行义务,甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。18.2违约处理程序甲方和乙方应与第三方协商解决违约问题;协商不成的,可按照本合同争议解决条款处理。18.3违约赔偿第三方违约造成甲方和乙方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。第十九条第三方权益保护19.1权益保护甲方和乙方应共同维护第三方的合法权益,确保第三方按照合同约定履行义务。19.2权益变更如第三方权益发生变更,甲方和乙方应签订书面变更协议,并明确变更内容。19.3权益转让第三方如需将合同权益转让给其他方,应取得甲方和乙方的书面同意。第二十条第三方与甲方、乙方的关系20.1独立关系第三方与甲方、乙方之间保持独立关系,各方不得干涉对方内部事务。20.2合同关系第三方与甲方、乙方之间的合同关系,不影响本合同的履行。20.3权利义务划分本合同约定的权利义务,适用于甲方、乙方及第三方。各方按照合同约定履行义务,享有权益。第二十一条第三方介入的修订21.1修订内容如本合同履行过程中

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论