二零二四年度建筑施工合同工程名称、工程量、工程款支付及工期协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度建筑施工合同工程名称、工程量、工程款支付及工期协议本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及资质1.2乙方名称及资质1.3工程名称及地点第二条工程量及工程内容2.1工程总量及分项工程量2.2工程质量标准2.3工程内容详细描述第三条工程款支付方式及时间3.1工程预付款3.1.1预付款比例3.1.2预付款支付时间3.2工程进度款3.2.1进度款支付比例3.2.2进度款支付时间3.3工程竣工款3.3.1竣工款支付比例3.3.2竣工款支付时间3.4工程质量保证金3.4.1保证金比例3.4.2保证金支付时间第四条工期协议4.1合同约定的工期4.2工期延误及延期手续4.3工期提前及相应措施第五条甲方义务及责任5.1提供施工场地及条件5.2负责办理相关手续及审批5.3按时支付工程款项第六条乙方义务及责任6.1按合同约定完成工程6.2负责工程质量及安全6.3按期提交进度报告及施工图纸第七条合同的变更及解除7.1合同变更的条件7.2合同解除的条件第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任第九条争议解决方式9.1双方协商解决9.2提交仲裁机构仲裁9.3向人民法院提起诉讼第十条合同的生效、终止及解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件第十一条合同的附件11.1工程量清单11.2施工图纸11.3相关法律法规及规范文件第十二条其他约定12.1保密条款12.2知识产权保护12.3不可抗力第十三条合同的修订及补充13.1合同修订的条件13.2合同补充的内容第十四条合同的份数及保管14.1合同正本份数14.2合同副本份数14.3合同的保管责任第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及资质甲方全称为：×××建筑安装工程有限公司，资质等级为建筑工程施工总承包一级资质。1.2乙方名称及资质乙方全称为：×××建筑劳务分包有限公司，资质等级为建筑劳务分包一级资质。1.3工程名称及地点工程名称为：×××住宅小区建筑工程，工程地点位于×××城市×××街道×××号。第二条工程量及工程内容2.1工程总量及分项工程量工程总量为：建筑工程总面积约为×××平方米，包括土建、装修、安装等分项工程。2.2工程质量标准工程质量标准按照国家标准《建筑工程质量验收统一标准》GB503002013执行，要求达到优良等级。2.3工程内容详细描述工程内容包括：土建工程、钢结构工程、水电安装工程、装饰装修工程、园林绿化工程等。第三条工程款支付方式及时间3.1工程预付款3.1.1预付款比例预付款比例为合同总价款的10%。3.1.2预付款支付时间预付款支付时间为合同签订后的7个工作日内。3.2工程进度款3.2.1进度款支付比例进度款支付比例为合同总价款的60%。3.2.2进度款支付时间进度款支付时间为每完成一个分项工程，经甲方验收合格后7个工作日内。3.3工程竣工款3.3.1竣工款支付比例竣工款支付比例为合同总价款的30%。3.3.2竣工款支付时间竣工款支付时间为工程竣工验收合格后7个工作日内。3.4工程质量保证金3.4.1保证金比例保证金比例为合同总价款的5%。3.4.2保证金支付时间保证金支付时间为工程竣工验收合格后7个工作日内。第四条工期协议4.1合同约定的工期合同约定的工期为×××天，自开工之日起算。4.2工期延误及延期手续如遇不可抗力等因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，并提供相关证明材料。甲方确认后，工期相应顺延。4.3工期提前及相应措施如乙方提前完成工程，应提前向甲方报告。甲方确认后，提前完成部分工程量的付款比例按实际完成时间比例调整。第五条甲方义务及责任5.1提供施工场地及条件甲方应保证施工场地及施工条件，确保乙方顺利施工。如因甲方原因导致施工场地不具备施工条件，甲方应承担相应责任。5.2负责办理相关手续及审批甲方负责办理工程所需的相关手续及审批，确保工程合法合规进行。如因甲方原因导致手续未办理齐全，甲方应承担相应责任。5.3按时支付工程款项甲方应按照合同约定的付款时间及时支付工程款项，否则乙方有权暂停施工。第六条乙方义务及责任6.1按合同约定完成工程乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成工程。如因乙方原因导致工程质量不达标或工期延误，乙方应承担相应责任。6.2负责工程质量及安全乙方应严格按照国家法律法规及施工规范进行施工，确保工程质量和施工安全。如因乙方原因导致工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应责任。6.3按期提交进度报告及施工图纸乙方应按照甲方要求，定期提交工程进度报告及施工图纸。如因乙方原因导致报告及图纸未按时提交，乙方应承担相应责任。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方如未按合同约定履行义务，包括但不限于未按时支付工程款项、提供施工场地及条件不符合约定等，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价款的1%。8.2乙方违约责任乙方如未按合同约定履行义务，包括但不限于工程质量不达标、工期延误、未按时提交进度报告及施工图纸等，乙方应承担相应责任，并支付甲方违约金，违约金为合同总价款的1%。第九条争议解决方式9.1双方协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。9.2提交仲裁机构仲裁如双方协商无果，任何一方均可向约定的仲裁机构提交仲裁申请。9.3向人民法院提起诉讼如双方约定仲裁无效或未约定仲裁，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、终止及解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件合同终止条件为工程竣工验收合格。10.3合同解除条件合同解除条件为双方协商一致。第十一条合同的附件11.1工程量清单工程量清单作为合同附件，详细列明工程各项工程量及价格。11.2施工图纸施工图纸作为合同附件，包括工程各项施工细节。11.3相关法律法规及规范文件相关法律法规及规范文件作为合同附件，用于指导合同履行。第十二条其他约定12.1保密条款双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。12.2知识产权保护双方应对工程中涉及的知识产权予以保护，未经对方同意不得使用对方的商标、专利等技术成果。12.3不可抗力不可抗力事件导致合同无法履行或造成损失，双方应按国家法律法规及合同约定承担相应责任。第十三条合同的修订及补充13.1合同修订的条件合同修订的条件为合同履行过程中出现新的情况，需要对合同内容进行调整。13.2合同补充的内容合同补充的内容为双方约定的、有利于合同履行的新条款。第十四条合同的份数及保管14.1合同正本份数合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。14.2合同副本份数合同副本一式两份，甲乙双方各执一份。14.3合同的保管责任甲乙双方均有责任保管好合同正本及副本，确保合同内容的完整、准确。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的条件1.1甲乙方在合同履行过程中，如遇到不可抗力等因素，导致合同无法正常履行，双方可协商决定引入第三方以解决合同履行问题。1.2甲乙方在合同履行过程中，如产生合同争议，经协商无法解决，可共同选择第三方进行调解或仲裁。1.3甲乙方在合同履行过程中，如需专业咨询或技术支持，可协商决定引入第三方。第二条第三方介入的方式2.1甲乙方应共同选择第三方，并签订第三方介入协议，明确第三方的职责、权利和义务。2.2第三方介入协议应作为本合同的附件，具有同等法律效力。2.3甲乙方应按照第三方介入协议约定，向第三方支付费用。第三条第三方的主要职责3.1第三方应按照甲乙方的要求，协助解决合同履行过程中的问题，提供专业咨询或技术支持。3.2第三方应公正、中立地调解或仲裁合同争议，并提供调解或仲裁结果。3.3第三方应对其在合同履行过程中的行为负责，并承担相应的法律责任。第四条第三方权利与义务4.1第三方有权获得甲乙方支付的费用。4.2第三方有权要求甲乙方提供与合同履行相关的资料和信息。4.3第三方应按照甲乙方的要求，积极履行第三方介入协议约定的职责。4.4第三方应遵守国家法律法规，不得滥用职权，损害甲乙方的合法权益。第五条第三方责任限额5.1第三方对甲乙方的损失承担有限责任，责任限额为第三方介入协议约定的金额。5.2第三方对因其过错导致的损失承担赔偿责任，但不超过其责任限额。5.3第三方对不可抗力等因素导致的损失不承担责任。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方为合同关系，第三方并非本合同的当事人。6.2甲乙方与第三方之间的合同纠纷，不影响本合同的履行。6.3第三方对甲乙方之间的合同权利义务不承担责任。第七条第三方介入协议的变更和解除7.1甲乙方协商一致，可以变更或解除第三方介入协议。7.2第三方介入协议的变更或解除，应书面形式签订，并经甲乙方双方确认。7.3第三方介入协议的变更或解除，不影响本合同的履行。第八条第三方介入后的合同履行8.1第三方介入后，甲乙方应继续按照本合同履行合同义务。8.3甲乙方应按照第三方介入协议的约定，履行合同义务。第九条第三方介入的终止9.1第三方介入协议约定的介入期限届满，第三方介入终止。9.2甲乙方协商一致，可以提前终止第三方介入。9.3第三方介入终止后，甲乙方与第三方之间的合同关系终止。第十条第三方介入后的合同争议解决10.1第三方介入终止后，如出现合同争议，甲乙方应协商解决。10.2如协商无果，甲乙方可以按照本合同约定的争议解决方式解决争议。第十一条第三方介入的费用11.1第三方介入的费用，包括第三方的人工费用、材料费用等。11.2甲乙方应按照第三方介入协议的约定，向第三方支付费用。11.3第三方介入费用不计入本合同的工程总价款。第十二条第三方介入的保密义务12.1第三方应对其在合同履行过程中获取的甲乙方商业秘密予以保密。12.2第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件导致第三方无法履行其职责的，第三方不承担责任。13.2不可抗力事件导致本合同无法履行的，甲乙方应协商解决。第十四条其他约定14.1本合同未尽事宜，甲乙方可以另行签订补充协议。14.2本合同及其补充协议的变更或解除，应经甲乙方协商一致。14.3本合同及其补充协议的签订、变更或解除，应遵守国家法律法规。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单详细列明工程各项工程量及价格，包括单位工程量、工程单价、总价等。附件2：施工图纸包括工程各项施工细节，如建筑平面图、立面图、剖面图等。附件3：相关法律法规及规范文件用于指导合同履行的国家法律法规及施工规范文件。附件4：第三方介入协议明确第三方的职责、权利和义务，包括第三方的工作内容、工作时间、费用支付等。附件5：付款凭证包括工程预付款、进度款、竣工款等支付的凭证。附件6：验收报告包括工程各分项工程的验收报告，证明工程质量达到约定标准。附件7：违约金计算公式明确违约金的计算方式，如逾期付款违约金计算公式、工期延误违约金计算公式等。附件8：争议调解书或仲裁裁决书用于解决合同争议的调解书或仲裁裁决书。附件9：不可抗力事件证明证明不可抗力事件发生的文件，如自然灾害、政策变动等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定甲方未按合同约定履行义务，包括但不限于未按时支付工程款项、提供施工场地及条件不符合约定等，甲方应支付违约金，违约金计算方式见附件7。例如，若甲方逾期支付工程进度款，按合同约定的进度款支付比例计算违约金。2.乙方违约行为及责任认定乙方未按合同约定履行义务，包括但不限于工程质量不达标、工期延误、未按时提交进度报告及施工图纸等，乙方应支付违约金，违约金计算方式见附件7。例如，若乙方未按时完成工程，按合同约定的工期延误违约金计算公式支付违约金。3.第三方违约行为及责任认定第三方未按第三方介入协议约定履行义务，包括但不限于未提供专业咨询或技术支持、未公正调解或仲裁合同争议等，第三方应支付违约金，违约金