2024版风电设备拆除与回收工程分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024版风电设备拆除与回收工程分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2风电设备1.3拆除与回收工程1.4分包合同第二条合同范围与工作内容2.1工作范围2.2工作内容2.3工作量第三条合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3支付进度第四条合同工期4.1开始工期4.2结束工期4.3工期延误第五条质量与标准5.1质量要求5.2检验标准5.3质量保证第六条安全与环保6.1安全要求6.2环保要求6.3安全事故处理第七条技术支持与培训7.1技术支持7.2培训内容7.3培训时间第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议方式9.2调解机构9.3诉讼地点第十条合同的变更与终止10.1变更条件10.2终止条件10.3变更与终止的程序第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条合同的生效、修改与解除12.1生效条件12.2修改条件12.3解除条件第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1合同附件14.2合同修改记录14.3双方签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方甲方：风力发电有限公司乙方：风电设备拆除与回收有限公司1.2风电设备本合同所指风电设备包括但不限于：风力发电机组、塔架、基础、电缆、变压器等及相关附属设施。1.3拆除与回收工程拆除与回收工程包括但不限于：风电设备的拆除、拆解、回收、运输及处理等环节。1.4分包合同本合同为甲方将风电设备拆除与回收工程分包给乙方的合同，乙方应按照本合同约定完成相关工作。第二条合同范围与工作内容2.1工作范围乙方负责风电设备的拆除、拆解、回收、运输及处理等环节，并承担相应责任。2.2工作内容乙方应按照甲方提供的技术要求和操作规程，安全、高效地完成风电设备的拆除与回收工作。2.3工作量风电设备的具体数量、型号、位置等详见附件一。乙方应按照附件一中的要求完成工作。第三条合同价格与支付3.1合同价格本合同的合同价格为人民币元整（大写：人民币元整），详见附件二。3.2支付方式甲方支付乙方合同款项的方式为：（方式）3.3支付进度甲方按照乙方完成工作量的实际情况，分阶段支付合同款项。具体支付进度详见附件三。第四条合同工期4.1开始工期本合同工作的开始工期为：（日期）4.2结束工期本合同工作的结束工期为：（日期）4.3工期延误如乙方原因导致工期延误，应按照约定的违约责任承担相应的违约责任。第五条质量与标准5.1质量要求乙方应保证风电设备拆除与回收工作的质量，确保拆除后的设备符合相关环保要求。5.2检验标准乙方完成工作后，应按照甲方提供的检验标准进行自检，并提交验收申请。甲方有权对乙方的工作进行验收。5.3质量保证乙方应承担因质量问题导致的全部责任，并负责修复或重新拆除不符合要求的设备。第六条安全与环保6.1安全要求乙方应严格按照国家相关安全法规和甲方提供的操作规程进行工作，确保人身和设备安全。6.2环保要求乙方在进行拆除与回收工作时，应遵守国家环保法规，确保不对环境造成污染。6.3安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，并按照约定承担相应责任。第八条违约责任8.1违约行为乙方未按照约定时间、质量完成工作，或违反国家相关法律法规、合同约定的，视为违约。8.2违约责任乙方应承担因违约导致的甲方损失，包括但不限于：拆除费用、运输费用、环保处理费用等。8.3违约赔偿乙方应按照甲方实际损失的金额进行赔偿，如无法计算损失金额，乙方应支付合同金额的10%作为赔偿。第九条争议解决9.1争议方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2调解机构如双方同意，可向合同签订地的调解机构申请调解，调解不成的，仍可向人民法院提起诉讼。9.3诉讼地点双方约定以甲方所在地为诉讼地点。第十条合同的变更与终止10.1变更条件合同履行过程中，如需变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。10.2终止条件合同履行完毕，双方签字盖章，合同即告终止。10.3变更与终止的程序变更或终止合同，应提前书面通知对方，并在约定的时间内签订书面协议。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。11.3泄密责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担相应的赔偿责任。第十二条合同的生效、修改与解除12.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2修改条件合同履行过程中，如需修改，应签订书面修改协议，经双方盖章确认后生效。12.3解除条件合同履行完毕，双方签字盖章，合同即告解除。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的签订、履行、变更、终止及解除等事项，适用中华人民共和国法律。13.2争议解决如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同附件本合同附件包括：附件一、风电设备清单；附件二、合同价格明细；附件三、支付进度安排。14.2合同修改记录本合同的修改记录应由双方签字盖章后生效。14.3双方签字盖章本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义本合同所述第三方是指除甲方和乙方之外，参与本合同项目实施的其他各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、运输方等。1.2第三方范围第三方包括但不限于：提供技术咨询、设备租赁、物流运输、安全监理等与本合同项目实施相关的个人或单位。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲方根据项目需求，选择合适的第三方进行合作。乙方应尊重甲方的选择，并配合甲方与第三方进行沟通与协作。2.2第三方协作甲方、乙方与第三方应签订相应的协作协议，明确各自的权利义务，确保项目顺利进行。2.3第三方责任第三方应按照协作协议的约定，承担相应的责任，确保项目质量、安全、进度等方面的要求得到满足。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指甲方、乙方对第三方在合同项下的责任承担的最高限额。3.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同金额的一定比例确定，具体比例由甲方、乙方在合同中约定。3.3第三方责任限额的调整如第三方因特殊情况导致责任限额需调整，甲方、乙方应协商一致，并在合同中进行修改。第四条第三方违约处理4.1第三方违约行为第三方未按照协作协议的约定履行义务，或违反国家相关法律法规、合同约定的，视为违约。4.2第三方违约责任第三方应承担因违约导致的甲方、乙方损失，包括但不限于：拆除费用、运输费用、环保处理费用等。4.3第三方违约赔偿第三方应按照甲方、乙方实际损失的金额进行赔偿，如无法计算损失金额，第三方应支付合同金额的10%作为赔偿。第五条第三方权益保护5.1第三方权益保护甲方、乙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除与第三方的合同。5.2第三方合同解除如甲方、乙方因特殊情况需要解除与第三方的合同，应提前书面通知第三方，并在约定的时间内签订书面协议。5.3第三方权益保障措施甲方、乙方应采取必要措施，确保第三方的合法权益得到保障，避免因合同履行不当导致第三方遭受损失。第六条第三方与甲乙方的沟通协作6.1沟通协作机制甲方、乙方与第三方应建立定期沟通协作机制，及时解决项目实施过程中的问题。6.2协调人职责甲方、乙方应指定专人与第三方进行沟通协调，确保项目顺利进行。6.3协调人变更如协调人无法履行协调职责，甲方、乙方有权变更协调人，并提前通知第三方。第七条第三方资料保密7.1第三方资料保密甲方、乙方对第三方提供的技术资料、商业秘密等，应予以保密。7.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。7.3泄密责任如甲方、乙方违反保密义务，导致第三方遭受损失，甲方、乙方应承担相应的赔偿责任。第八条第三方税收与费用8.1第三方税收第三方应按照国家相关法律法规，承担合同项下的税收责任。8.2第三方费用第三方在合同项下的费用，包括但不限于：人工费、材料费、运输费等，由第三方自行承担。第九条第三方保险9.1第三方保险第三方应根据项目风险，自行购买相应的保险，确保项目顺利进行。9.2保险理赔如第三方发生保险理赔事项，甲方、乙方应协助第三方办理相关手续。第十条合同的变更与终止10.1变更条件合同履行过程中，如需变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。10.2终止条件合同履行完毕，双方签字盖章，合同即告终止。10.3变更与终止的程序变更或终止合同，应提前书面通知对方，并在约定的时间内签订书面协议。第十一条违约责任与争议解决11.1违约行为甲方、乙方、第三方如未履行合同约定的义务，或违反国家相关法律法规、合同约定的，视为违约。11.2违约责任甲方、乙方、第三方应承担因违约导致的损失，包括但不限于：拆除费用、运输费用、环保处理费用等。11.3争议解决如甲方、乙方、第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：风电设备清单详细列出所有风电设备的名称、型号、数量、安装位置等信息，以便乙方进行准确的拆除与回收工作。附件二：合同价格明细详细列出合同价格的构成，包括拆除费用、回收费用、运输费用等，以便双方明确合同金额的构成。附件三：支付进度安排明确支付进度的时间节点和支付金额，以便双方按照约定的进度进行支付。附件四：技术要求与操作规程提供风电设备拆除与回收的技术要求与操作规程，以便乙方进行规范操作，保证项目质量。附件五：安全与环保要求详细列出安全与环保的要求，包括个人防护装备的配备、废弃物的处理方式等，以便乙方遵守。附件六：协作协议甲乙双方与第三方签订的协作协议，明确各方的权利义务。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定的时间、质量完成工作，或违反国家相关法律法规、合同约定的。2.乙方未按照甲方提供的要求进行工作，导致项目质量、安全、进度等方面出现问题。3.第三方未按照协作协议的约定履行义务，或违反国家相关法律法规、合同约定的。4.甲方、乙方未按照合同约定履行支付、协调等义务的。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约责任进行认定，包括但不限于赔