二零二四年度工程建设项目劳务分包合同（锚杆锚索专业）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度工程建设项目劳务分包合同（锚杆锚索专业）本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3劳务分包人1.4锚杆锚索专业第二条合同范围及工作内容2.1工程建设项目2.2劳务分包范围2.3锚杆锚索专业工作内容第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付条件3.4支付时间第四条工期及进度4.1合同工期4.2工程进度计划4.3工期延误第五条质量标准及要求5.1工程质量标准5.2锚杆锚索专业质量要求5.3质量检查与验收第六条劳务分包人的义务与责任6.1劳务分包人的一般义务6.2劳务分包人的专业义务6.3劳务分包人的责任限制第七条发包人和承包人的义务与责任7.1发包人的义务7.2承包人的义务7.3发包人和承包人的责任限制第八条保密条款8.1保密信息8.2保密期限8.3保密泄露的责任第九条违约责任9.1劳务分包人的违约行为9.2发包人和承包人的违约行为9.3违约责任的具体处理第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼或仲裁地点10.3诉讼或仲裁适用法律第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件第十二条合同的转让12.1合同转让的条件12.2转让通知第十三条合同的生效、终止和失效13.1合同的生效条件13.2合同的终止条件13.3合同失效后的处理第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律变化14.3附件说明14.4合同的语言及解释14.5合同的修订记录第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即项目的委托方。1.2承包人承包人是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即承担锚杆锚索专业施工任务的一方。1.3劳务分包人劳务分包人是指根据本合同约定，向承包人提供劳务的一方，即实际进行锚杆锚索专业施工的工人。1.4锚杆锚索专业锚杆锚索专业是指根据本合同约定，承包人应完成的锚杆锚索施工任务，包括锚杆锚索的制作、安装、检测等。第二条合同范围及工作内容2.1工程建设项目工程建设项目是指本合同约定的需要进行锚杆锚索施工的工程部位，具体位置、数量和施工要求详见合同附件。2.2劳务分包范围劳务分包范围是指根据本合同约定，劳务分包人应向承包人提供的劳务内容，包括锚杆锚索的制作、安装、检测等。2.3锚杆锚索专业工作内容锚杆锚索专业工作内容是指根据本合同约定，承包人应完成的锚杆锚索施工任务，包括锚杆锚索的制作、安装、检测等。第三条合同价格及支付3.1合同总价合同总价是指根据本合同约定，承包人完成合同约定的锚杆锚索施工任务后，应获得的合同价款。合同总价详见合同附件。3.2支付方式支付方式是指发包人按照本合同约定，向承包人支付合同总价的方式，本合同采用分期支付的方式。3.3支付条件支付条件是指发包人在合同约定的条件下，向承包人支付合同总价的条件。支付条件包括：（1）承包人按照合同约定的时间节点完成锚杆锚索施工任务；（2）承包人按照合同约定的质量标准完成锚杆锚索施工任务；（3）承包人按照合同约定的安全标准完成锚杆锚索施工任务。3.4支付时间支付时间是指发包人按照本合同约定，向承包人支付合同总价的时间。支付时间按照合同约定的时间节点进行。第四条工期及进度4.1合同工期合同工期是指根据本合同约定，承包人完成合同约定的锚杆锚索施工任务的期限。合同工期详见合同附件。4.2工程进度计划工程进度计划是指承包人根据本合同约定，制定的锚杆锚索施工任务的进度计划。承包人应按照工程进度计划完成施工任务。4.3工期延误工期延误是指承包人未能按照本合同约定的工期完成锚杆锚索施工任务的情况。工期延误的处理按照本合同约定的工期延误条款执行。第五条质量标准及要求5.1工程质量标准工程质量标准是指根据本合同约定，承包人完成锚杆锚索施工任务应达到的质量要求。工程质量标准详见合同附件。5.2锚杆锚索专业质量要求锚杆锚索专业质量要求是指根据本合同约定，承包人完成锚杆锚索施工任务应达到的专业质量要求。锚杆锚索专业质量要求详见合同附件。5.3质量检查与验收质量检查与验收是指根据本合同约定，对承包人完成的锚杆锚索施工任务进行的质量检查和验收。质量检查与验收按照合同约定的程序进行。第六条劳务分包人的义务与责任6.1劳务分包人的一般义务劳务分包人应按照本合同约定的工作内容，向承包人提供合格的劳务。6.2劳务分包人的专业义务劳务分包人应按照本合同约定的锚杆锚索专业工作内容，向承包人提供合格的劳务。6.3劳务分包人的责任限制劳务分包人对因提供劳务而产生的任何损失或损害，不承担责任。但劳务分包人因故意或重大过失造成损失或损害的，应承担相应的责任。第八条保密条款8.1保密信息保密信息是指本合同签订过程中以及合同履行过程中，发包人、承包人和劳务分包人之间相互提供的、未公开的、具有商业价值的信息。保密信息包括但不限于工程设计资料、施工方案、商业计划、财务数据等。8.2保密期限保密期限是指发包人、承包人和劳务分包人对于保密信息承担保密义务的期限。除非另有约定，保密期限自本合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起两年。8.3保密泄露的责任如发包人、承包人或劳务分包人违反本合同保密条款，泄露保密信息给第三方，泄露方应承担相应的违约责任，赔偿因此给守约方造成的损失。第九条违约责任9.1劳务分包人的违约行为劳务分包人如违反本合同的约定，未能按照约定的工作内容、质量标准、工期等完成施工任务，应承担违约责任。具体违约责任按照本合同约定的违约责任条款执行。9.2发包人和承包人的违约行为发包人和承包人如违反本合同的约定，未能按照约定的支付条件、工期、质量标准等履行合同义务，应承担违约责任。具体违约责任按照本合同约定的违约责任条款执行。9.3违约责任的具体处理如发生违约行为，违约方应承担相应的违约责任，赔偿因此给守约方造成的损失。守约方有权要求违约方支付违约金、赔偿金或者采取其他补救措施。第十条争议解决10.1争议解决方式如本合同履行过程中发生争议，各方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。10.2诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点是指发生争议后，各方选择的进行诉讼或仲裁的地点。本合同约定的诉讼或仲裁地点为合同签订地。10.3诉讼或仲裁适用法律诉讼或仲裁适用法律是指解决争议时所适用的法律。本合同争议的解决适用中华人民共和国法律。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件合同变更的条件包括：（1）各方协商一致；（2）因政策调整、法律法规变化、甲方需求变化等原因，需要对合同内容进行变更。11.2合同解除的条件合同解除的条件包括：（1）合同履行完毕；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）各方协商一致解除合同。第十二条合同的转让12.1合同转让的条件合同转让的条件包括：（1）各方协商一致；（2）转让方将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2转让通知合同转让应书面通知其他各方，其他各方在收到转让通知后，应在10日内书面回复确认。第十三条合同的生效、终止和失效13.1合同的生效条件合同的生效条件包括：（1）各方签字或盖章；（2）合同满足法律、法规要求的生效条件。13.2合同的终止条件合同的终止条件包括：（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）合同到期。13.3合同失效后的处理合同失效后，各方应按照合同约定处理未了事项，包括但不限于结算、清理现场、移交资料等。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。发生不可抗力事件的一方应及时通知其他各方，并采取合理措施减少损失。14.2法律变化如国家法律法规发生变化，影响本合同的履行，各方应按照变化后的法律法规执行。14.3附件说明本合同附件包括合同履行过程中涉及的各类文件、图纸、资料等，附件与合同具有同等法律效力。14.4合同的语言及解释本合同采用中文书写，各方对合同的解释应遵循合同的文字表述。14.5合同的修订记录合同修订记录应详细记录合同的修订日期、修订内容以及各方的签字或盖章确认。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方概念界定第三方是指非本合同当事人，但根据本合同约定或法律法规规定，参与合同履行或与合同履行有关的一方。第三方可以是个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、检测方、审计方等。15.2第三方介入的情形第三方介入的情形包括但不限于：（1）发包人或承包人委托第三方进行合同履行过程中的某些特定任务，如监理、检测等；（2）法律法规规定必须有第三方参与的情况，如政府审计、环保检测等；（3）合同约定第三方参与的情形，如专业咨询、技术支持等。15.3第三方责任及权利第三方根据本合同介入时，应履行合同约定的义务，并享有相应的权利。第三方的责任及权利包括但不限于：（1）按照合同约定的标准、要求和方法，完成介入的任务；（2）对介入的任务结果负责，并承担相应的责任；（3）获得合同约定的报酬或费用。15.4第三方与其他各方的关系第三方与其他各方之间的关系如下：（1）第三方非合同当事人，不承担合同履行过程中的违约责任；（2）第三方应独立完成介入的任务，不得干预其他合同当事人的合同履行；（3）第三方与合同当事人之间的纠纷，应由双方自行解决。15.5第三方责任限额第三方根据本合同介入时，对其责任限额的界定如下：（1）第三方应对其完成任务的结果承担责任，但对其无法控制的原因导致的损失或损害不承担责任；（2）第三方责任限额应根据合同约定的金额或比例确定；（3）如第三方责任限额不足以弥补损失或损害，不足部分由合同当事人按比例承担。15.6第三方介入的额外条款及说明根据本合同有第三方介入时，需增加的额外条款及说明包括但不限于：（1）明确第三方的身份和职责；（2）约定第三方的报酬或费用；（3）确定第三方责任限额；（4）规定第三方与合同当事人的沟通和协调机制。15.7第三方介入的修正程序（1）各方协商一致，确定需要第三方介入的事项；（2）明确第三方的身份、职责和权利；（3）签订补充协议，纳入合同附件；（4）第三方签字或盖章确认；（5）合同当事人备案并履行合同约定的义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程建设项目合同2.劳务分包范围及工作内容说明3.锚杆锚索专业工作内容详细说明4.工程质量标准及要求5.安全施工标准及要求6.支付方式及支付条件详细说明7.工期及进度计划详细说明8.合同价格明细表9.质量检查与验收标准及程序10.劳务分包人义务与责任说明11.发包人和承包人义务与责任详细说明12.保密信息清单13.争议解决方式及程序14.合同变更、解除及转让程序15.不可抗力条款说明16.法律法规变化对合同的影响说明17.合同语言及解释说明18.合同修订记录19.第三方介入协议及补充协议20.其它相关文件及资料说明二：违约行为及责任认定：1.劳务分包人违约行为：未按约定时间节点完成施工任务；未按约定质量标准完成施工任务；未按约定安全标准完成施工任务；未按约定提供劳务；泄露保密信息。责任认定：劳务分包人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿金，或采取其他补救措施。2.发包人和承包人违约行为：未按约定支付合同价款；未按约定提供施工条件；未按约定履行其他合同义务；泄露保密信息。责任认定：发包人和承包人应承担违约责任，包括但不限于支付违