二零二四年度地标建筑材料供应与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度地标建筑材料供应与施工合同本合同目录一览第一条材料供应1.1材料种类与规格1.2供应数量与质量标准1.3供应时间与地点1.4材料价格与支付方式第二条施工要求2.1施工范围与工程量2.2施工标准与工艺2.3施工进度与工期2.4施工质量与验收第三条合同价格3.1总价与报价明细3.2价格调整机制3.3税收与费用承担3.4支付进度与时间第四条质量保障4.1材料合格证明4.2施工质量责任4.3质量问题处理4.4质保期与售后服务第五条合同的履行与变更5.1双方的权利与义务5.2合同变更条件与程序5.3合同解除与违约责任5.4争议解决方式第六条信息安全与保密6.1商业秘密保护6.2信息安全措施6.3违反保密义务的责任第七条违约责任7.1供应商的违约行为7.2施工方的违约行为7.3违约责任的具体规定第八条不可抗力8.1不可抗力事件8.2不可抗力事件的后果处理8.3不可抗力事件的证明与认定第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除程序第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁机构与管辖法院10.3法律适用第十一条合同的附件11.1材料供应清单11.2施工方案与工艺流程11.3相关资质证明文件第十二条其他约定12.1双方的其他权利与义务12.2合同的修改与补充12.3双方约定的其他事项第十三条合同的签字盖章13.1合同签字盖章的程序13.2签字盖章后的合同副本数量与分发第十四条合同的生效日期14.1合同的签订日期14.2合同的生效时间14.3合同的有效期限第一部分：合同如下：第一条材料供应1.1材料种类与规格供应商应按照施工图纸和施工规范的要求，提供符合国家质量标准的建筑材料。材料种类包括但不限于水泥、钢材、木材、砖石、玻璃、涂料等。每种材料的具体规格、等级、性能要求等均以施工图纸和规范为准。供应商提供的材料应具备产品质量检验报告，并应在有效期内。1.2供应数量与质量标准供应商应根据施工进度计划和施工图纸的要求，提前合理安排材料的供应计划，确保材料供应的及时性。供应数量应满足施工需要，具体数量以施工图纸和工程量清单为准。供应商提供的材料应符合国家或行业规定的质量标准，不得低于规定的最低标准。1.3供应时间与地点供应商应按照施工进度计划和施工图纸的要求，按时供应材料。具体供应时间应以合同约定的时间为准，供应商应保证在规定时间内完成材料的供应。材料供应地点为施工工地指定地点。1.4材料价格与支付方式材料价格应按照国家或行业规定的价格执行，如无明确规定，则由双方协商确定。双方应在合同中明确材料价格，并按照约定的支付方式和时间进行支付。支付方式可采用预付、货到付款、分期付款等方式。第二条施工要求2.1施工范围与工程量施工范围包括但不限于土建工程、装修工程、安装工程等。具体施工范围和工程量以施工图纸和工程量清单为准。供应商应严格按照施工图纸和规范进行施工，确保施工质量。2.2施工标准与工艺施工标准应符合国家或行业规定的标准，如无明确规定，则由双方协商确定。施工工艺应符合施工图纸和规范的要求，供应商应具备相应的施工技术和经验，确保施工的顺利进行。2.3施工进度与工期供应商应按照施工图纸和施工计划的要求，合理安排施工进度，确保工程按时完成。具体施工进度和工期应以合同约定的时间为准。供应商应保证在规定的时间内完成施工。2.4施工质量与验收供应商应保证施工质量，确保工程达到约定的质量标准。施工过程中，供应商应接受发包人的监督和检查。工程完成后，供应商应按照约定的验收标准进行验收。如验收不合格，供应商应按照发包人的要求进行整改，直至达到约定的质量标准。第三条合同价格3.1总价与报价明细合同总价应包括材料供应费、施工费、运输费、损耗费等全部费用。供应商应按照约定的时间提交详细的报价明细表，包括材料价格、施工费用、其他费用等。报价明细表应明确各项费用的计算依据和计算方法。3.2价格调整机制合同执行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等因素导致成本变动，双方可协商调整合同价格。价格调整的具体办法和幅度应在合同中约定。3.3税收与费用承担供应商应承担合同执行过程中发生的税收及其他相关费用。如因政策变化导致税收费用变动，双方可协商调整合同价格。3.4支付进度与时间支付进度和时间应按照双方约定的支付计划执行。支付计划应包括预付款、进度款、尾款等。供应商应按照约定的时间和金额接受支付。第四条质量保障4.1材料合格证明供应商应提供所供应材料的合格证明，包括产品质量检验报告、产品合格证等。材料供应前，供应商应将合格证明提交给发包人备案。4.2施工质量责任供应商应对施工质量承担责任。如施工过程中出现质量问题，供应商应按照发包人的要求及时整改，并承担由此产生的费用。如因供应商原因导致工程质量问题，供应商应承担相应的法律责任。4.3质量问题处理施工过程中如出现质量问题，供应商应立即通知发包人，并按照发包人的要求进行整改。如质量问题导致工程进度延误，供应商应承担相应的责任。4.4质保期与售后服务工程完成后，供应商应提供一定期限的质保服务。质保期自工程验收合格之日起计算。质保期内，如工程出现质量问题，供应商应负责维修或更换，并承担相应费用。第五条合同的履行与变更5.1双方的权利与义务供应商应按照合同约定履行供应材料和施工的义务，保证施工质量。发包人应按照约定的时间和金额支付合同价款。5.2合同变更条件与程序合同执行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，并明确变更的条件和程序。变更协议经双方第八条不可抗力8.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）和政府行为（如政策调整、法律法规变化等）。不可抗力事件发生后，双方应立即通知对方，并提供相关证明文件。8.2不可抗力事件的后果处理如不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难，双方应立即协商处理后果。根据不可抗力事件对合同履行影响的程度，双方可部分或全部免除责任。8.3不可抗力事件的证明与认定供应商应提供不可抗力事件的证明文件，如政府公告、媒体报道等。双方可共同认定不可抗力事件的发生和影响。第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应按照约定的内容履行合同义务。9.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于工程完工、合同到期、双方协商一致等。合同终止后，双方的权利和义务随之终止。9.3合同解除程序如合同执行过程中出现合同解除的情形，双方应协商确定解除程序。合同解除后，双方应按照约定处理后续事项，如结算、清理现场等。第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁机构与管辖法院双方可在合同中约定仲裁机构。如未约定，则按照《中华人民共和国仲裁法》的规定选择仲裁机构。诉讼应提交合同签订地或工程所在地的人民法院管辖。10.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的附件11.1材料供应清单附件中应包括供应商应提供的材料名称、规格、数量、单价等信息。清单应详细列明每种材料的相关信息，并经双方确认。11.2施工方案与工艺流程附件中应包括施工方案、工艺流程、施工组织设计等文件。施工方案应详细描述施工过程中的各项操作，工艺流程应明确施工步骤和顺序。11.3相关资质证明文件供应商应提供与合同相关的企业资质证明、安全生产许可证、专业技术人员资格证书等文件。第十二条其他约定12.1双方的其他权利与义务双方在合同执行过程中应遵守国家法律法规，履行社会责任，保护环境，确保工程安全。12.2合同的修改与补充合同执行过程中，如双方认为有必要修改或补充合同内容，应签订书面修改或补充协议，并经双方确认。12.3双方约定的其他事项双方可根据合同执行过程中的实际情况，约定其他事项，以书面形式附加于合同中。第十三条合同的签字盖章13.1合同签字盖章的程序合同签字盖章仪式应在合同签订地举行。双方授权代表在合同文本上签字并加盖公章，以示合同正式成立。13.2签字盖章后的合同副本数量与分发合同签字盖章后，双方应按照约定的数量制作合同副本，并分别留存。合同副本应具有同等法律效力。第十四条合同的生效日期14.1合同的签订日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的生效时间合同生效时间应为合同签字盖章之日起。14.3合同的有效期限合同有效期限为签字盖章之日起至合同终止条件满足之日止。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义第三方是指除甲乙方之外的，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等。第三方介入是指在合同执行过程中，由于合同约定或法律法规规定，第三方需参与部分或全部合同履行的行为。1.2第三方责任划分第三方介入时，其责任应由第三方自行承担。甲乙方不承担第三方因介入而产生的任何直接或间接损失。第三方对甲乙方负有连带责任，甲乙方有权向第三方追偿。第二条第三方介入的情形2.1法定介入根据法律法规规定，需要第三方介入的情形，包括但不限于政府审批、监管、验收等。在此情形下，甲乙方应按照法律法规的要求，配合第三方进行相关工作。2.2约定介入合同中约定需要第三方介入的情形，包括但不限于技术咨询、质量监督、安全检查等。在此情形下，甲乙方应按照合同约定，允许第三方进行相关工作。第三条第三方义务与责任3.1第三方义务第三方应按照甲乙方的要求，履行相关的介入义务，包括但不限于提供专业意见、监督工程进度、质量控制等。第三方应确保其介入行为不会对甲乙方的合法权益造成不利影响。3.2第三方责任第三方应对其介入行为产生的后果负责。如第三方因过错导致甲乙方损失，甲乙方有权向第三方追偿。第三方应承担的赔偿责任不应超过其介入行为的直接因果关系所导致的损失。第四条第三方介入的协调与管理4.1协调机制甲乙方应与第三方建立有效的沟通协调机制，确保第三方介入行为的顺利进行。甲乙方应定期与第三方进行沟通，及时解决介入过程中出现的问题。4.2管理职责甲乙方应对第三方介入行为进行监督管理，确保第三方按照法律法规和合同约定履行义务。甲乙方应定期对第三方的工作进行评估，如有需要，可要求第三方进行调整。第五条第三方费用5.1第三方费用的承担第三方介入所需的费用，包括但不限于第三方的人员工资、差旅费、咨询费等，由甲乙方按照合同约定承担。如无约定，甲乙方可与第三方协商确定费用承担方式。5.2第三方费用的支付甲乙方应在第三方完成介入行为后，按照约定的时间和方式支付费用。支付方式可采用一次性支付或分期支付。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件第三方介入终止条件包括但不限于合同履行完毕、第三方职责履行完毕、法律法规规定终止等。6.2第三方介入的终止程序甲乙方应与第三方协商确定终止程序。第三方介入终止后，甲乙方应与第三方进行工作交接，并支付约定费用。第七条第三方介入的记录与归档7.1记录保存甲乙方应详细记录第三方介入的行为和结果，包括但不限于第三方的工作内容、工作时间、工作成果等。7.2归档管理甲乙方应将第三方介入的相关文件和记录归档管理，以备后续查询和审计使用。第八条第三方与其他各方的关系8.1第三方与甲乙方第三方介入时，不代表甲乙方立场，不享有甲乙方权利，也不承担甲乙方义务。甲乙方与第三方的沟通和协作，不代表对第三方的认可。8.2第三方与丙方第三方介入时，与丙方无直接法律关系。丙方不应将第三方视为合作伙伴或代理，第三方也不应将丙方视为客户或委托人。第九条第三方责任限额9.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方对甲乙方承担的最高赔偿责任限制。第三方责任限额应根据第三方介入的具体情形和合同约定确定。9.2责任限额的确定甲乙方应与第三方协商确定责任限额。如无约定，第三方责任限额应根据第三方介入行为的风险程度和影响范围确定。9.3责任限额的调整合同执行过程中，如第三方介入情形发生变更，甲乙方应与第三方协商调整责任限额。第十条第三方介入的违约处理10.1第三方违约情形第三方如违反法律法规或合同约定，导致甲乙方损失，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。10.2违约责任的具体规定第三方违约责任的具体规定应包括但不限于违约金的计算、赔偿范围的确定、违约处理程序等。第十一条第三方介入的合同变更11.1合同变更情形如因第三方介入导致合同内容发生变更，甲乙方应与第三方协商确定变更后的合同内容。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.材料供应清单：详细列明供应商应提供的材料名称、规格、数量、单价等信息。2.施工方案与工艺流程：包括施工方案、工艺流程、施工组织设计等文件。3.相关资质证明文件：供应商应提供与合同相关的企业资质证明、安全生产许可证、专业技术人员资格证书等文件。4.质量检验报告：包括材料供应和施工过程的质量检验报告。5.进度计划与工期安排：包括施工进度计划和工期安排。6.合同变更协议：如合同执行过程中需要变更，双方应签订书面变更协议。7.争议解决协议：如合同执行过程中出现争议，双方应签订书面争议解决协议。8.第三方介入协议：如合同执行过程中需要第三方介入，双方应签订书面第三方介入协议。9.付款凭证：包括预付款、进度款、尾款的付款凭证。10.完工证明：工程完工后，双方应签署完工证明。11.质保书：供应商应提供质保书，承诺在质保期内对工程质量问题负责。12.验收报告：工程验收合格后，