二零二四年份园林绿化设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年份园林绿化设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同签订日期第二条合同范围与工程内容2.1园林绿化设计范围2.2园林绿化施工范围2.3设计与施工的具体内容第三条合同价格与支付条款3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期条款第五条设计要求与标准5.1设计依据5.2设计质量标准5.3设计修改与变更第六条施工要求与标准6.1施工依据6.2施工质量标准6.3施工安全标准第七条材料与设备7.1材料质量标准7.2设备质量标准7.3材料与设备的供应与验收第八条质量保证与保修8.1质量保证期限8.2保修条款8.3质量问题的处理第九条合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更与解除的程序第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁地点与机构11.3仲裁结果的执行第十二条合同的生效、终止与失效12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同失效条件第十三条合同的保管与复印件13.1合同正本与副本13.2合同保管13.3合同复印件的效力第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3信息保密14.4合同的书面形式14.5合同的修订记录第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的本合同标的为甲方所委托的园林绿化设计与施工工程。1.3合同签订日期本合同于二零二四年份签订。第二条合同范围与工程内容2.1园林绿化设计范围乙方负责根据甲方的需求和场地条件，进行园林绿化设计，包括但不限于植被配置、景观布局、灌溉系统等。2.2园林绿化施工范围乙方负责按照设计方案进行园林绿化的施工，包括但不限于植被种植、景观建设、灌溉系统安装等。2.3设计与施工的具体内容具体内容包括但不限于：（1）根据甲方提供的场地情况和需求，进行园林绿化设计，提供完整的设计方案；（2）按照设计方案进行施工，确保施工质量符合设计要求；（3）提供施工期间的技术支持和指导；（4）负责施工过程中的现场管理和协调；（5）提供施工完成后的一年保修服务。第三条合同价格与支付条款3.1合同总价本合同的总价为人民币【金额】元整（大写：【金额】元整），包括设计费、施工费、材料费、设备费等。3.2支付方式甲方支付乙方合同款项的方式为分期支付，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价的30%作为预付款；（2）设计方案提交后，支付合同总价的30%作为设计费；（3）施工进度达到约定的阶段性成果后，支付合同总价的20%作为施工进度款；（4）工程验收合格后，支付合同总价的10%作为质量保证金。3.3进度付款乙方向甲方提交工程进度报告和相应的付款申请，甲方按照约定的付款比例进行进度付款。3.4最终付款甲方在收到乙方提交的工程验收报告后，对工程进行验收。验收合格后七个工作日内，支付合同总价的10%作为质量保证金。第四条设计与施工期限4.1设计期限乙方应在合同签订后【时间】内完成设计方案的提交。4.2施工期限乙方应在设计方案提交后【时间】内完成施工。4.3延期条款如乙方因不可抗力原因无法按照约定的期限完成设计或施工，应提前通知甲方，并协商延期。如甲方同意延期，乙方应按照甲方要求的期限完成设计或施工。如甲方不同意延期，乙方应承担相应的违约责任。第五条设计要求与标准5.1设计依据乙方的设计应依据甲方的需求、场地条件及相关法规进行。5.2设计质量标准（1）符合甲方的需求和场地条件；（2）布局合理，景观效果良好；（4）施工可行性强，易于施工。5.3设计修改与变更如甲方在设计过程中提出修改或变更需求，乙方应根据甲方的需求进行相应的修改或变更。修改或变更后的设计方案应经甲方确认后方能实施。第六条施工要求与标准6.1施工依据乙方的施工应依据设计方案进行，并符合相关法规和标准。6.2施工质量标准（1）符合设计方案的要求；（2）施工质量符合相关法规和标准；（3）植被成活率高，景观效果良好；（4）施工安全，无安全事故发生。6.3施工安全标准乙方应按照相关法规和标准进行施工安全管理，确保施工现场的安全，防止安全事故的发生。第八条材料与设备8.1材料质量标准（1）植物材料应具有较高的成活率和生长潜力；（3）其他材料应满足工程需求，具有相应的性能和质量。8.2设备质量标准（3）其他设备应满足工程需求，具有相应的功能和质量。8.3材料与设备的供应与验收乙方负责材料的采购和设备的供应，并按照合同约定的时间交付甲方验收。甲方对材料和设备进行验收，确认合格后予以接收。第九条质量保证与保修9.1质量保证期限乙方对施工质量提供的保证期限为一年，自工程验收合格之日起计算。9.2保修条款乙方应按照设计方案和施工质量标准进行保修，对于因施工原因导致的质量问题，乙方应在接到甲方通知后【时间】内予以修复。9.3质量问题的处理如甲方发现工程存在质量问题，应及时通知乙方。乙方应在接到通知后【时间】内派员现场查看，并根据实际情况采取修复或其他补救措施。第十条合同的变更与解除10.1变更条件合同的变更需经甲方和乙方协商一致，并签订书面变更协议。10.2解除条件合同的解除需经甲方和乙方协商一致，并签订书面解除协议。10.3变更与解除的程序变更或解除合同的程序如下：（1）双方协商一致，确定变更或解除的内容和条件；（2）双方签订书面变更协议或解除协议；（3）根据变更协议或解除协议的内容执行相应的变更或解除手续。第十一条争议解决11.1争议解决方式如合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2仲裁地点与机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为【地点】，仲裁机构为【机构】。11.3仲裁结果的执行仲裁结果为终局裁决，对双方均具有法律约束力。双方应按照仲裁结果执行。第十二条合同的生效、终止与失效12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同的终止条件如下：（1）工程验收合格，乙方完成合同约定的全部义务；（2）双方协商一致，提前终止合同。12.3合同失效条件合同失效条件如下：（1）合同期限届满，双方未续签；（2）一方违约，导致合同无法履行；（3）不可抗力原因导致合同无法履行。第十三条合同的保管与复印件13.1合同正本与副本本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。13.2合同保管双方应妥善保管合同正本，不得泄露合同内容。13.3合同复印件的效力合同复印件经双方确认后具有法律效力，但不得用于履行合同。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。如因不可抗力导致乙方无法履行合同，乙方应立即通知甲方，并采取合理措施减少损失。14.2法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.3信息保密双方应对合同内容及与合同相关的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.4合同的书面形式本合同采用书面形式，包括合同及附件。附件为本合同不可分割的一部分，与具有同等法律效力。14.5合同的修订记录本合同的修订记录应由双方共同签署，并作为合同的附件。修订记录应明确记录修订的内容、日期及双方的代表。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同中的第三方介入是指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同履行过程的各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、施工分包方等。1.2第三方范围（1）中介方：提供项目介绍、咨询服务的中介机构或个人；（2）咨询方：提供专业咨询服务，如设计咨询、技术咨询等；（3）监理方：对施工过程进行监督管理的机构或个人；（4）施工分包方：根据乙方分包计划，参与施工的各方。第二条第三方介入的程序与责任2.1第三方介入程序（1）甲方、乙方协商一致，确定需要第三方介入的事项；（2）甲方、乙方共同选定第三方，并与第三方签订相应的协议；（3）第三方根据甲方、乙方的要求，参与或涉及本合同履行过程；（4）甲方、乙方与第三方共同确认履行结果。2.2第三方责任第三方介入后的责任划分如下：（1）第三方应按照甲方、乙方的要求，履行相应的职责；（2）第三方应保证其提供的服务或产品的质量、安全、合规性；（3）第三方应承担其履行过程中产生的费用；（4）第三方对甲方、乙方承担连带责任。第三条第三方介入的额外条款与说明3.1额外条款（1）第三方选定及合作方式；（2）第三方介入的具体事项与范围；（3）第三方的权利与义务；（4）甲方、乙方与第三方之间的沟通协调机制。3.2说明第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据合同金额、第三方介入的事项及风险等因素确定。具体责任限额由甲方、乙方协商一致后确定。4.2第三方责任限额的支付第三方责任限额的支付方式如下：（1）甲方、乙方应在合同中约定支付第三方责任限额的具体金额；（2）第三方责任限额支付给第三方；（3）甲方、乙方应保留第三方责任限额的支付凭证。第五条第三方介入的变更与解除5.1变更条件第三方介入的变更条件如下：（1）甲方、乙方协商一致，认为需要变更第三方介入的事项；（2）第三方因故无法继续履行合同义务。5.2解除条件第三方介入的解除条件如下：（1）甲方、乙方协商一致，认为无需继续第三方介入；（2）第三方因故无法继续履行合同义务。5.3变更与解除的程序第三方介入的变更与解除程序如下：（1）甲方、乙方协商一致，确定变更或解除事项；（2）甲方、乙方与第三方签订变更协议或解除协议；（3）根据变更协议或解除协议的内容执行相应的变更或解除手续。第六条第三方介入的争议解决6.1争议解决方式如第三方介入过程中发生争议，甲方、乙方应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。6.2仲裁地点与机构如甲方、乙方同意仲裁解决争议，仲裁地点为【地点】，仲裁机构为【机构】。6.3仲裁结果的执行仲裁结果为终局裁决，对甲方、乙方及第三方均具有法律约束力。甲方、乙方及第三方应按照仲裁结果执行。第七条第三方介入的保密与信息保护7.1保密义务甲方、乙方与第三方均应对合同内容及与合同相关的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。7.2信息保护甲方、乙方与第三方应采取适当措施，保护合同涉及的信息安全，防止信息泄露。第八条第三方介入的法律适用与管辖8.1法律适用本合同及其补充协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。8.2管辖本合同及其补充协议的签订、争议解决等事项，均适用合同签订地人民法院管辖。第九条第三方介入的修订记录9.1修订记录本合同第三方介入的修订记录应由甲方、乙方第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计方案：包括园林绿化设计方案、施工图纸、植物配置表等。2.施工计划：包括施工进度计划、施工人员安排、材料采购计划等。3.合同补充协议：包括对合同条款的修改、补充或解释的协议。4.支付证明：包括预付款、进度款、质量保证金等支付的证明文件。5.工程验收报告：包括工程竣工验收报告、质量评估报告等。6.变更协议：包括对设计方案、施工计划等变更的协议。7.解除协议：包括对合同解除的协议。8.第三方合作协议：包括与第三方签订的合作协议。9.第三方责任限额协议：包括与第三方签订的责任限额协议。10.保密协议：包括对合同内容及商业秘密保密的协议。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定（1）未按约定支付款项：甲方应按照合同约定的付款方式和时间支付款项。如甲方未按时支付款项，应承担逾期付款的违约责任，包括支付逾期付款的利息。（2）擅自变更设计方案：甲方不得擅自变更设计方案，如甲方擅自变更设计方案，应承担由此产生的费用，并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定（1）未按约定完成设计或施工：乙方应按照合同约定的设计和施工期限完成工作。如乙方未按时完成设计或施工，应承担逾期完成的违约责任，包括