二零二四年度碧桂园国际医院建设项目合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度碧桂园国际医院建设项目合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条合同范围2.1建设项目名称2.2建设项目地点2.3建设项目内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误第五条质量标准5.1工程质量要求5.2质量监督与验收第六条合同履行6.1承包人义务6.2发包人义务第七条变更与调整7.1合同变更7.2合同调整第八条违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三条其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3合同的解除13.4违约金13.5税收13.6保险13.7环境保护13.8知识产权第十四条合同的签署、修改和解除14.1合同签署14.2合同修改14.3合同解除第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1单位名称：碧桂园国际医院建设项目管理中心1.1.2单位地址：中华人民共和国省市区路号1.1.3联系人：X1.1.4联系电话：X1.2承包人1.2.1单位名称：X建设有限公司1.2.2单位地址：中华人民共和国省市区路号1.2.3联系人：X1.2.4联系电话：X第二条合同范围2.1建设项目名称：二零二四年度碧桂园国际医院建设项目2.2建设项目地点：中华人民共和国省市区路号2.3建设项目内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、绿化工程、医疗器械采购与安装、医疗技术支持等。第三条合同价格3.1合同总价：人民币亿元（大写：亿元整）3.2价格调整机制：合同总价在合同签订后，如遇材料价格、人工费用等变动，按照双方商定的调价公式进行调整。3.3支付方式：合同总价分为五个阶段支付，每个阶段的支付比例和支付时间详见附件一。第四条合同工期4.1工期要求：本项目自合同签订之日起至工程验收合格之日止，总工期为个月。4.2工期延误：如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方协商解决。如非不可抗力因素导致工期延误，承包人应按约定向发包人支付违约金。第五条质量标准5.1工程质量要求：本工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定。5.2质量监督与验收：工程验收合格后，发包人应按照合同约定进行质量保修，保修期为年。如在保修期内出现质量问题，承包人应在接到通知后个工作日内予以修复。第六条合同履行6.1承包人义务6.1.1按照合同约定完成工程设计、施工、设备采购、安装及调试等工作。6.1.2保证工程质量、安全、进度等满足合同约定。6.1.3负责办理工程所需的各种手续和证件。6.1.4接受发包人的监督和检查，对发包人提出的问题和改进要求及时予以回复和整改。6.2发包人义务6.2.1按照合同约定支付合同价款。6.2.2提供施工场地，保障施工所需的用水、用电、通信等基础设施。6.2.3协助承包人办理工程所需的各种手续和证件。6.2.4对承包人的履约情况进行监督和检查，对承包人提出的问题和改进要求及时予以回复和整改。第八条违约责任8.1承包人违约8.1.1承包人未能按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成工程的，应向发包人支付违约金，违约金计算方式详见附件二。8.1.2承包人违反合同约定的，应承担相应的法律责任。8.2发包人违约8.2.1发包人未能按照合同约定的支付合同价款的，应向承包人支付滞纳金，滞纳金计算方式详见附件二。8.2.2发包人违反合同约定的，应承担相应的法律责任。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构：合同签订地人民法院。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序：合同履行过程中，如双方同意变更合同内容的，应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。10.3合同终止条件：合同履行完毕，双方权利义务履行完毕后，本合同终止。第十一条保密条款11.1保密内容：双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、运营数据等。11.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止之日起年。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决：双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。13.3合同的解除：双方同意提前解除本合同的，应签订书面解除协议，经双方盖章确认后生效。解除协议应明确解除原因、解除时间、解除后的权利义务处理等事项。13.4违约金：双方违反合同约定，应向对方支付违约金。违约金的计算方式详见附件二。13.5税收：合同履行过程中产生的税费，按照国家相关法律法规和政策规定承担。13.6保险：承包人应按照合同约定购买建筑工程一切险、安装工程一切险等必要的保险。13.7环境保护：承包人应按照相关法律法规和政策要求，做好施工现场的环境保护工作。13.8知识产权：双方在合同履行过程中产生的知识产权，按照相关法律法规和双方约定处理。第十四条合同的签署、修改和解除14.1合同签署：本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。14.2合同修改：合同履行过程中，如双方同意修改合同内容的，应签订书面修改协议，经双方盖章确认后生效。14.3合同解除：双方同意提前解除本合同的，应签订书面解除协议，经双方盖章确认后生效。解除协议应明确解除原因、解除时间、解除后的权利义务处理等事项。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的概念，是指在本合同履行过程中，甲乙方因特定原因需要第三方提供服务或参与，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、技术支持方等。第三方介入后的修正条款旨在明确第三方的责任、权益以及与其他各方的关系。第一条第三方定义与资质要求1.1第三方定义：本合同所指的第三方，是指除甲乙方之外，根据合同约定参与合同履行或提供服务的自然人、法人和其他组织。1.2第三方资质要求：第三方应具备履行合同所必需的资质、资格和能力，并提供相应的证明文件。第二条第三方介入的条件和方式2.1第三方介入条件：甲乙方在合同履行过程中，因特定原因需要第三方提供服务或参与时，应提前书面通知对方，并说明介入理由、范围和期限。2.2第三方介入方式：第三方介入应通过甲乙方协商一致，并在本合同中明确第三方的权利、义务和责任。第三条第三方的主要责任和义务3.1第三方责任：第三方应按照合同约定和法律法规要求，履行提供的服务或参与事项，并对其提供的服务或参与事项承担责任。3.2第三方义务：第三方应遵守甲乙双方的保密协议，不得泄露合同相关商业秘密、技术秘密等。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系：第三方应视为甲方合作伙伴，按照甲方的指示和要求提供服务或参与事项。4.2第三方与乙方关系：第三方应视为乙方合作伙伴，按照乙方的指示和要求提供服务或参与事项。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额：第三方对甲乙方的责任限额，应根据合同约定和法律法规要求确定。如合同中无明确约定，第三方责任限额应为其提供服务或参与事项的实际收入。第六条第三方介入的变更和终止6.1第三方介入变更：合同履行过程中，如需变更第三方服务内容、范围、期限等，甲乙方应协商一致，并书面确认。6.2第三方介入终止：合同履行完毕或第三方服务事项完成后，第三方介入即终止。如提前终止，甲乙方应协商一致，并书面确认。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违约：第三方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。甲乙双方有权要求第三方履行合同义务或赔偿损失。7.2第三方违约处理：甲乙双方应与第三方协商解决违约问题。如协商不成，甲乙方可依法向第三方追偿。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式：第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构：合同签订地人民法院。第九条第三方介入对合同其他条款的影响9.1第三方介入不影响本合同其他条款的效力。本合同其他条款对甲乙方及第三方的权利、义务和责任仍有约束力。第十条合同的签署、修改和解除10.1合同签署：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，第三方持壹份，具有同等法律效力。10.2合同修改：合同履行过程中，如需修改与第三方相关的内容，甲乙双方应协商一致，并书面确认。10.3合同解除：合同履行完毕或第三方服务事项完成后，本合同自动解除。如提前解除，甲乙双方应协商一致，并书面确认。第十一条第三方介入的附加条款11.1本合同附件三为第三方介入的附加条款，明确第三方的具体服务内容、范围、期限、责任等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资质证明附件二：合同价格明细表附件三：第三方介入的附加条款附件四：工程设计文件附件五：施工图纸附件六：设备采购清单附件七：施工进度计划附件八：质量保修条款附件九：安全文明施工保证措施附件十：环境保护措施附件十一：保险证明文件附件十二：保密协议附件十三：知识产权归属协议附件十四：合同变更协议附件十五：合同解除协议附件一：合同主体资质证明本附件应包含甲乙双方及第三方的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等相关证明文件。附件二：合同价格明细表本附件应详细列出合同总价、各阶段支付比例、支付时间等信息。附件三：第三方介入的附加条款本附件应明确第三方的服务内容、范围、期限、责任等。附件四：工程设计文件本附件应包含工程设计说明书、设计图纸等设计文件。附件五：施工图纸本附件应包含施工图纸、施工说明等施工文件。附件六：设备采购清单本附件应详细列出设备名称、型号、数量、价格等信息。附件七：施工进度计划本附件应明确施工进度计划，包括各阶段施工的开始时间、结束时间等。附件八：质量保修条款本附件应明确质量保修的范围、期限、保修责任等。附件九：安全文明施工保证措施本附件应明确安全文明施工的措施和要求。附件十：环境保护措施本附件应明确环境保护的措施和要求。附件十一：保险证明文件本附件应包含甲乙双方及第三方的保险证明文件，如建筑工程一切险、安装工程一切险等。附件十二：保密协议本附件应明确双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等保密内容。附件十三：知识产权归属协议本附件应明确双方在合同履行过程中产生的知识产权归属问题。附件十四：合同变更协议本附件应明确合同变更的程序、条件、变更后的内容等。附件十五：合同解除协议本附件应明确合同解除的程序、条件、解除后的处理事项等。说明二：违约行为及责任认定：1.未能按照约定的工期完成工程。2.工程质量不符合约定的标准。3.安全文明施工不符合约定的要求。4.环境保护措施不符合约定的要求。5.未能按照约定的价格支付合同价款。6.未能按照约定的方式提供服务或参与事项。7.未能遵守保密协议，泄露合同相关商业秘密、技术秘密等。8.未能按照法律法规和合同约定履行其他义务。违约责任认定标准：1.违约金：违约方应向守约方支付违约金，违约金的计算方式详见附件二。2.损害赔偿：违约方应赔偿因其违约给守约方造成的直接经济损失。3.工期延误：如因违约导致工期延误，违约方应支付滞纳金，滞纳金计算方式详见附件二。4.质量问题：如工程质量不符合约定，违约方应负责修复，并承担修复费用。5.安全文明施工和环境保护