涂料装修施工合同标准版_第1页
涂料装修施工合同标准版_第2页
涂料装修施工合同标准版_第3页
涂料装修施工合同标准版_第4页
涂料装修施工合同标准版_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

涂料装修施工合同标准版本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方(涂料装修方)1.2乙方(施工方)第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程面积2.4工程预算第三条施工内容3.1涂料种类3.2施工工艺3.3施工周期第四条质量标准4.1涂料施工质量4.2施工安全标准4.3环保标准第五条合同价格5.1合同总价5.2支付方式5.3支付时间第六条工期延误6.1工期延误的责任6.2工期延误的处理第七条材料供应7.1甲方提供的材料7.2乙方提供的材料7.3材料验收第八条施工变更8.1施工变更的条件8.2施工变更的程序第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一条合同的解除11.1合同解除的条件11.2合同解除的程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式第十四条其他条款14.1合同的签订地点和时间14.2合同的有效期14.3合同的附件第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1甲方(涂料装修方)甲方名称:×××有限公司甲方地址:×××市×××区×××路×××号联系人:×××联系电话:×××1.2乙方(施工方)乙方名称:×××建筑装饰工程有限公司乙方地址:×××市×××区×××路×××号联系人:×××联系电话:×××第二条工程概况2.1工程名称:×××住宅小区涂料装修工程2.2工程地点:×××市×××区×××路×××号2.3工程面积:按照实际测量面积计算,具体以附件一《工程量清单》为准2.4工程预算:合同总金额为人民币×××元整(大写:人民币玖拾玖万捌仟捌佰捌拾捌元整),详见附件二《工程预算表》。第三条施工内容3.1涂料种类:甲方指定品牌×××涂料,具体品种、颜色、型号等详见附件三《涂料品种及颜色》。3.2施工工艺:乙方应严格按照甲方指定的涂料施工工艺进行施工,详见附件四《施工工艺》。3.3施工周期:乙方应在合同约定的工期内完成施工,工期自甲方提供施工场地之日起计算,详见附件五《施工周期》。第四条质量标准4.1涂料施工质量:乙方应保证施工质量符合国家相关标准和甲方要求,详见附件六《涂料施工质量标准》。4.2施工安全标准:乙方应严格按照国家相关安全标准和甲方要求进行施工,确保施工安全,详见附件七《施工安全标准》。4.3环保标准:乙方应保证施工过程中产生的废弃物、废水等符合国家环保要求,详见附件八《环保标准》。第五条合同价格5.1合同总价:人民币×××元整(大写:人民币玖拾玖万捌仟捌佰捌拾捌元整)。5.2支付方式:甲方按照乙方实际完成工程量,支付相应的工程款项。具体支付方式见附件九《支付方式》。5.3支付时间:甲方应在乙方提交工程进度报告后七个工作日内支付相应款项,详见附件十《支付时间》。第六条工期延误6.1工期延误的责任:由于乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任,详见附件十一《工期延误责任》。6.2工期延误的处理:由于不可抗力或其他特殊情况导致工程延期,双方应协商解决,详见附件十二《工期延误处理》。第八条材料供应8.1甲方提供的材料:甲方应按照《工程量清单》提供约定的材料,并保证材料质量符合国家标准和合同要求。8.2乙方提供的材料:乙方应按照《工程量清单》提供约定的材料,并保证材料质量符合国家标准和合同要求。8.3材料验收:双方应共同对提供的材料进行验收,不符合质量要求的材料,乙方有权拒绝使用,并由提供方负责更换或修复。第九条施工变更9.1施工变更的条件:如甲方需对施工内容、工程量、工期等进行变更,应提前书面通知乙方。9.2施工变更的程序:甲方提出变更需求后,乙方应根据实际情况制定变更方案,并报甲方审批。经甲方审批同意后,双方应签订变更协议,并调整合同价款。第十条违约责任10.1甲方违约责任:甲方未按照约定支付工程款项、提供材料或违反合同其他约定,应承担违约责任,向乙方支付违约金,违约金计算方式详见附件十三《违约金计算方式》。10.2乙方违约责任:乙方未按照约定完成工程、质量不符合标准或违反合同其他约定,应承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金计算方式详见附件十三《违约金计算方式》。第十一条合同的解除11.1合同解除的条件:如甲方未按照约定支付工程款项,乙方有权暂停施工,如甲方在乙方暂停施工后十个工作日内仍未支付,乙方有权解除合同。11.2合同解除的程序:合同解除需双方协商一致,并签订解除协议。合同解除后,双方应按照约定办理相关手续,包括但不限于支付已完成的工程款项、退还剩余的材料等。第十二条保密条款12.1保密内容:双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式:如合同履行过程中发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同的签订地点和时间:本合同于×××年×××月×××日签订于×××市×××区×××路×××号。14.2合同的有效期:自双方签字盖章之日起至合同履行完毕之日止。14.3合同的附件:本合同附件包括《工程量清单》、《涂料品种及颜色》、《施工工艺》、《工程预算表》、《支付方式》、《支付时间》、《工期延误责任》、《工期延误处理》、《违约金计算方式》等,附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方概念:本合同中所称第三方,是指非甲乙方合同当事人,但为合同的履行提供必要服务或参与合同履行过程的单位和个人。15.2第三方介入的情形:第三方介入包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等。第十六条第三方责任16.1第三方责任限额:第三方对甲乙双方的任何损失或损害,承担的责任限额不超过其收取的费用总额。16.2第三方责任划分:第三方因履行合同所产生的义务和责任,由第三方自行承担。第三方未按约定履行义务,导致甲乙双方损失的,由第三方负责赔偿。第十七条第三方选择与委托17.1甲乙双方应共同协商选择第三方,并签订委托协议。第三方应具备相应的资质和能力,以确保合同的顺利履行。17.2甲乙双方应确保第三方按约定履行合同义务,第三方未按约定履行义务的,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。第十八条第三方费用18.1第三方费用:第三方所需费用,包括但不限于服务费、咨询费、检测费等,由甲乙双方按照约定承担。18.2费用支付:甲乙双方按照委托协议的约定,向第三方支付费用。第三方提供服务或履行完毕后,甲乙双方应按照约定支付费用。第十九条第三方权益保护19.1甲乙双方应尊重第三方的知识产权和商业秘密,未经第三方同意,不得泄露第三方的技术和商业秘密。19.2第三方应遵守国家相关法律法规,不得利用甲乙双方的技术和商业秘密从事违法活动。第二十条第三方违约处理20.1第三方未按约定履行合同义务的,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。20.2第三方导致甲乙双方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。第二十一条争议解决21.1如第三方介入过程中发生争议,甲乙双方应协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。21.2第三方作为被告时,甲乙双方应提供必要的证据支持,共同维护双方合法权益。第二十二条合同的变更和解除22.1如甲乙双方同意变更或解除合同,且涉及第三方权益的,应与第三方协商一致,并签订相应的变更或解除协议。22.2合同变更或解除后,第三方已提供的服务或材料,甲乙双方应按照约定支付相应费用。第二十三条合同的继承和转让23.1本合同在履行过程中,甲乙双方不得将合同权利和义务转让给第三方。23.2甲乙双方合并、分立或转让时,本合同继续有效,除非甲乙双方另有约定。第二十四条附件本合同附件包括《第三方介入协议》、《第三方资质证明》等,附件与本合同具有同等法律效力。第二十五条合同的签订地点和时间本合同于×××年×××月×××日签订于×××市×××区×××路×××号。第二十六条合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起至合同履行完毕之日止。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:《工程量清单》详细列出合同约定的工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。附件二:《涂料品种及颜色》详细列出甲方指定的涂料品种、颜色、型号等信息。附件三:《施工工艺》详细列出乙方施工时应遵循的工艺流程和标准。附件四:《工程预算表》详细列出合同总金额、各项费用明细及计算方式。附件五:《支付方式》详细列出甲方支付工程款项的方式、时间及条件。附件六:《支付时间》详细列出甲方支付工程款项的具体时间节点。附件七:《工期延误责任》详细列出工期延误的责任划分及违约金计算方式。附件八:《工期延误处理》详细列出工期延误的处理流程和方法。附件九:《违约金计算方式》详细列出违约金的计算方法和违约行为的责任划分。附件十:《第三方介入协议》详细列出第三方介入合同的约定,包括第三方职责、费用、权益保护等。附件十一:《第三方资质证明》提供第三方的资质证明文件,以证明其具备履行合同的能力。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按约定支付工程款项,乙方有权暂停施工,并有权要求违约金。示例说明:如果甲方在乙方完成约定的工程量后,未能在七个工作日内支付款项,则构成违约。2.乙方未按约定完成工程或质量不符合标准,甲方有权要求乙方拆除不合格工程,并有权要求违约金。示例说明:如果乙方在约定的工期内未能完成工程,或者完成的工程质量不符合合同约定的标准,则构成违约。3.乙方未按约定提供材料或提供的材料不符合质量要求,甲方有权要求乙方更换或修复,并有权要求违约金。示例说明:如果乙方提供的材料不

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论