油漆分包施工合同标准版2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME油漆分包施工合同标准版本合同目录一览1.总则1.1定义1.2合同文件的优先顺序1.3法律的适用2.分包工程描述2.1分包工程的范围2.2分包工程的数量和质量2.3分包工程的地点和时间3.分包人的义务3.1分包人的资质和能力3.2分包人的施工要求3.3分包人的材料和设备4.承包人的义务4.1承包人的支持和配合4.2承包人的监督和检查4.3承包人的付款和结算5.合同价格5.1合同价格的确定5.2价格的调整和变更5.3支付方式和时间6.工期6.1工期的确定6.2工期的延误和提前6.3工期延误的违约金7.质量保证7.1质量标准和要求7.2质量控制和检验7.3质量问题的处理8.安全施工8.1安全标准和规定8.2安全事故的处理8.3安全培训和检查9.变更和解除合同9.1变更的条件和程序9.2解除合同的条件和程序9.3变更和解除合同的费用处理10.违约责任10.1违约的情形和后果10.2违约责任的赔偿10.3违约的解决方式11.争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁的程序和规则11.3诉讼的管辖和法院12.一般条款12.1通知和联系12.2合同的转让和分包12.3合同的终止和解除13.附录13.1分包工程的详细描述13.2合同价格明细表13.3工期计划和时间表14.签字盖章14.1承包人签字盖章14.2分包人签字盖章14.3见证人签字盖章第一部分：合同如下：第一条总则1.1定义1.1.1“承包人”指合同中指明的油漆施工工程的所有权和经营管理方。1.1.2“分包人”指合同中指明的接受承包人分包油漆施工工程的执行方。1.1.3“分包工程”指承包人根据合同约定，将其拥有的油漆施工工程的一部分工作分包给分包人完成的工作。1.1.4“合同”指双方签订的油漆分包施工合同标准版，以及附件和补充协议等文件。1.2合同文件的优先顺序1.2.1本合同各条款的优先顺序为：合同协议书、中标通知书（如有）、投标文件、专用条款、通用条款、标准规范及技术文件、图纸、工程量清单、以及其他构成合同一部分的文件。1.3法律的适用本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第二条分包工程描述2.1分包工程的范围2.1.1分包工程包括但不限于：油漆材料的采购、施工工具的准备、油漆施工的执行、施工后的清理工作等。2.1.2分包人应按照承包人的要求和技术规范进行施工，确保施工质量符合合同约定的标准。2.2分包工程的数量和质量2.2.1分包人应按照合同约定的数量完成油漆施工工程，并保证施工质量。2.2.2分包人应按照技术规范要求进行施工，确保施工过程中的安全和环境保护。2.3分包工程的地点和时间2.3.1分包工程应在承包人指定的地点进行。2.3.2分包人应按照合同约定的时间表完成施工，如有延误，应承担相应的违约责任。第三条分包人的义务3.1分包人的资质和能力3.1.1分包人应具备相应的资质，并具备完成分包工程的能力。3.1.2分包人应对其施工过程中的行为承担法律责任。3.2分包人的施工要求3.2.1分包人应按照承包人的要求和技术规范进行施工，确保施工质量符合合同约定的标准。3.2.2分包人应遵守施工现场的规章制度，确保施工安全。3.3分包人的材料和设备3.3.1分包人应按照合同约定的材料和设备要求进行施工，并保证其质量。3.3.2分包人应负责施工过程中材料和设备的保管和维护。第四条承包人的义务4.1承包人的支持和配合4.1.1承包人应提供施工场地、施工图纸、技术规范等相关资料，确保分包人能够顺利进行施工。4.1.2承包人应负责协调施工现场的相关部门，为分包人提供必要的施工条件。4.2承包人的监督和检查4.2.1承包人有权对分包人的施工过程进行监督和检查，确保施工质量符合合同约定的标准。4.2.2承包人发现分包人的施工不符合合同约定的，有权要求分包人立即整改。4.3承包人的付款和结算4.3.1承包人应按照合同约定的付款方式和时间向分包人支付合同价款。4.3.2承包人应根据分包人提交的工程进度报告和验收合格证明，及时进行工程款的支付。第五条合同价格5.1合同价格的确定5.1.1合同价格为本合同约定的工程总价，包括工程量清单中列明的所有工作内容和材料费用。5.1.2合同价格为本合同签订时，双方确认的工程总价。5.2价格的调整和变更5.2.1合同价格不因工程量增减、材料价格变动等原因进行调整。5.2.2双方因合同履行过程中出现特殊情况，需要调整合同价格的，应签订补充协议。5.3支付方式和时间5.3.1承包人应按照合同约定的时间和方式向分包人支付合同价款。5.3.2支付方式可以为银行转账、现金支付等，具体方式由双方协商确定。第六条工期6.1工期的确定6.1.1工期为本合同约定的工程完成时间，自分包人进入施工现场开始施工之日起计算。6.1.2工期不得因分包人原因延期。6.2工期的延误和提前第八条质量保证8.1质量标准和要求8.1.1分包人应按照承包人提供的设计文件、技术规范和标准图集等进行施工，确保施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量要求。8.1.2分包人应严格按照施工方案和施工工艺进行施工，确保施工过程中的每一个环节都符合质量要求。8.2质量控制和检验8.2.1分包人应建立健全质量管理体系，对施工过程进行自检、互检和专检，确保施工质量。8.2.2分包人应接受承包人的监督检查，对承包人提出的质量问题及时整改。8.3质量问题的处理8.3.1如分包人的施工质量出现问题时，分包人应负责及时整改，并承担由此产生的费用。8.3.2如分包人的施工质量问题导致工程安全事故的，分包人应承担相应的法律责任。第九条安全施工8.1安全标准和规定8.1.1分包人应遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，严格按照施工现场的安全规章制度进行施工。8.1.2分包人应建立健全安全生产责任制度，明确各级管理人员和施工人员的安全责任。8.2安全事故的处理8.2.1如分包人的施工过程中发生安全事故的，分包人应立即报告承包人，并采取有效措施防止事故扩大。8.2.2分包人应承担因安全事故产生的费用，并依法承担相应的法律责任。8.3安全培训和检查8.3.1分包人应组织施工人员进行安全培训，提高施工人员的安全意识。8.3.2分包人应定期进行安全检查，发现问题及时整改。第十条变更和解除合同9.1变更的条件和程序9.1.1如合同履行过程中出现特殊情况，需要变更合同的，双方应协商一致，并签订补充协议。9.1.2变更合同的条件和程序应符合国家相关法律法规和行业规定。9.2解除合同的条件和程序9.2.1如合同履行过程中出现不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。9.2.2解除合同的条件和程序应符合国家相关法律法规和行业规定。9.3变更和解除合同的费用处理9.3.1因变更和解除合同产生的费用，由双方协商承担。9.3.2变更和解除合同不影响双方的其他权利和责任。第十一条违约责任10.1违约的情形和后果10.1.1分包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。10.1.2承包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。10.2违约责任的赔偿10.2.1违约方应赔偿对方因违约产生的损失，包括直接损失和间接损失。10.2.2违约方的赔偿责任不免除其继续履行合同的义务。10.3违约的解决方式10.3.1双方应通过友好协商解决违约问题。10.3.2如协商不成，双方可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条争议解决11.1争议的解决方式11.1.1双方发生合同争议时，应通过友好协商解决。11.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁的程序和规则11.2.1如双方约定仲裁解决争议，应共同选择仲裁委员会，并按照仲裁规则进行。11.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十三条一般条款12.1通知和联系12.1.1双方应相互提供有效的联系方式，并确保对方能够及时通知到。12.1.2双方之间的通知应以书面形式进行，并有接收方签字确认。12.2合同的转让和分包12.2.1未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。12.2.2分包人不得将分包工程再次分包。12.3合同的终止和解除12.3.1合同终止和解除的条件和程序应符合国家相关法律法规和行业规定。12.3.2合同终止和解除后，分包人应第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同执行过程中可能需要第三方的介入，包括但不限于中介方、监理方、审计方等，双方同意就第三方介入后的相关事宜进行如下修正和补充。第一条第三方概念界定1.1第三方指除甲乙方之外的，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方等。1.2第三方介入本合同执行过程的，应明确其身份和职责，并取得甲乙双方的同意。第二条第三方介入的方式和条件2.1第三方介入本合同的方式包括但不限于提供专业咨询、监督、检验、协调等服务。2.2第三方介入的条件应符合国家相关法律法规和行业规定，并不得违反本合同的约定。第三条第三方介入后的责任和权益3.1第三方应严格按照甲乙双方的约定和合同文件的要求进行工作，确保其工作质量符合相关标准。3.2第三方对其提供的服务承担责任，并应承担因自身原因导致的损失和费用。3.3第三方介入本合同的，不应影响甲乙双方的权利和义务，甲乙双方仍应按照本合同的约定履行各自的义务。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系，不影响甲方、乙方之间的合同关系。4.2第三方对甲方、乙方不具有任何权利和义务，甲方、乙方对第三方也不具有任何权利和义务。第五条第三方责任限额5.1第三方应对其提供的服务承担责任，但甲乙双方约定第三方责任限额的，从其约定。5.2第三方责任限额应明确具体，包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。5.3若第三方责任限额低于甲方、乙方实际损失的，甲方、乙方有权向第三方追偿。第六条第三方介入的费用6.1第三方介入本合同的费用由甲乙双方协商确定，并按照约定方式支付。6.2第三方介入费用的支付不影响甲乙双方的权利和义务。第七条第三方介入的变更和解除7.1第三方介入的变更和解除应符合国家相关法律法规和行业规定，并取得甲乙双方的同意。7.2第三方介入的变更和解除不影响甲乙双方的其他权利和义务。第八条第三方介入的争议解决8.1双方与第三方之间因介入本合同产生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他9.1本修正条款与本合同具有同等法律效力，甲乙双方应严格履行。9.2本修正条款未尽事宜，应按照本合同的约定执行。9.3本修正条款的修改和补充，应采用书面形式，并由甲乙双方签字盖章确认。第二部分：第三方介入后的修正结束。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：油漆分包施工工程量清单附件2：油漆材料采购明细表附件3：施工工具和设备清单附件4：施工安全措施方案附件5：施工进度计划和时间表附件6：技术规范和标准图集附件7：质量检验标准和方法附件8：施工合同的变更和解除协议附件9：第三方介入的协议和费用支付明细附件10：违约行为及责任认定清单附件1：油漆分包施工工程量清单详细要求和说明：本附件详细列出了分包施工工程的各项工程量，包括油漆材料的用量、施工工具的数量等。甲乙双方应根据工程量清单进行施工，并按照约定的价格进行支付。附件2：油漆材料采购明细表详细要求和说明：本附件详细列出了油漆材料的品牌、规格、数量、单价等信息。甲乙双方应根据采购明细表进行材料采购，并确保材料质量符合技术规范要求。附件3：施工工具和设备清单详细要求和说明：本附件详细列出了施工工具和设备的具体型号、数量、规格等。甲乙双方应根据清单提供相应的施工工具和设备，并确保其正常使用。附件4：施工安全措施方案详细要求和说明：本附件详细制定了施工现场的安全措施，包括安全防护设施的设置、安全培训的内容等。甲乙双方应严格按照安全措施方案进行施工，确保施工过程中的安全。附件5：施工进度计划和时间表详细要求和说明：本附件详细制定了施工进度计划和时间表，包括各阶段工作的开始和结束时间等。甲乙双方应按照时间表进行施工，并确保工程按时完成。附件6：技术规范和标准图集详细要求和说明：本附件提供了油漆施工的技术规范和标准图集，包括施工工艺、质量要求等。甲乙双方应严格按照技术规范和标准图集进行施工，确保施工质量符合要求。附件7：质量检验标准和方法详细要求和说明：本附件详细列出了油漆施工质量的检验标准和方法，包括检验的项目、检验的工具等。甲乙双方应按照质量检验标准进行施工质量的检查和验收。附件8：施工合同的变更和解除协议详细要求和说明：本附件明确了合同变更和解除的条件和程序，包括变更和解除的原因、双方的权利和义务等。甲乙双方应严格按照变更和解除协议进行合同的变更和解除。附件9：第三方介入的协议和费用支付明细详细要求和说明：本附件明确了第三方介入的条件和方式，包括第三方的职责、工作内容等。同时，附件还详细列出了第三方介入费用的支付明细，包括费用的金额、支付的时间等。附件10：违约行为及责任认定清单详细要求和说明：本附件详细列出了合作中可能出现的违约行为，包括违约的情形、违约的后果等。同时，附件还明确了违约责任的认定标准，以及违约方的赔偿责任。第三部分：其他补充性说明和解释结束。全文完。油漆分包施工合同标准版1本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程内容1.4合同金额1.5合同工期2.合同条款2.1承包方的义务2.1.1施工质量2.1.2施工安全2.1.3施工材料2.2发包方的义务2.2.1工程款支付2.2.2施工条件保障2.2.3现场管理3.工程进度与验收3.1工程进度计划3.2验收标准3.3验收程序3.4验收结果处理4.合同价款及支付4.1合同总价4.2工程款支付方式4.3工程进度款支付4.4质量保证金5.工期延误5.1工期延误的责任5.2工期延误的处理6.材料供应6.1材料质量6.2材料供应时间6.3材料供应数量7.安全与环保7.1安全要求7.2环保要求8.违约责任8.1发包方的违约8.2承包方的违约9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决时效10.合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件11.合同的终止11.1合同终止条件11.2合同终止后的处理12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.合同的生效、变更与解除13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同解除程序14.其他约定14.1不可抗力14.2法律适用14.3争议解决方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程内容本合同涉及的工程内容为甲方指定的油漆施工项目，包括但不限于油漆材料的采购、施工、维修及拆除等。1.4合同金额本合同约定的合同金额为人民币【】元整（大写：【】元整），具体金额详见附件。1.5合同工期本合同约定的工期为【】天，自甲方通知乙方开工之日起计算。第二条合同条款2.1承包方的义务2.1.1施工质量乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保施工质量符合甲方要求及国家相关标准。2.1.2施工安全乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方提供的安全生产要求进行施工，确保施工过程中的安全。2.1.3施工材料乙方应按照甲方要求及合同约定的材料品牌、型号、规格等采购施工材料，并保证材料的质量。2.2发包方的义务2.2.1工程款支付甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间，向乙方支付合同价款。2.2.2施工条件保障甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水电供应、施工脚手架等。2.2.3现场管理甲方应对施工现场进行有效管理，确保乙方施工过程中的安全、秩序和环保要求。第三条工程进度与验收3.1工程进度计划乙方应按照本合同约定的工期完成施工，具体进度计划由乙方制定并报甲方审批。3.2验收标准本合同工程验收标准为国家相关标准及甲方要求。3.3验收程序工程完成后，乙方应向甲方申请验收。甲方应在接到验收申请后【】天内组织验收。3.4验收结果处理验收合格的，甲方应在验收合格后【】天内向乙方支付合同尾款；验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担因此产生的费用。第四条合同价款及支付4.1合同总价本合同约定的合同总价为人民币【】元整（大写：【】元整），具体金额详见附件。4.2工程款支付方式4.3工程进度款支付乙方应按照工程进度完成情况，向甲方提交工程进度款支付申请。甲方应在接到申请后【】天内完成支付。4.4质量保证金乙方应按照甲方要求，在合同价款的5%作为质量保证金，待工程验收合格后【】天内无息退还。第五条工期延误5.1工期延误的责任由于乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。5.2工期延误的处理工期延误的处理按照本合同约定的违约责任条款执行。第六条材料供应6.1材料质量乙方应按照甲方要求及合同约定的材料品牌、型号、规格等供应施工材料，并保证材料的质量。6.2材料供应时间乙方应按照工程进度计划，提前【】天向施工现场供应所需材料。6.3材料供应数量乙方应按照施工图纸及工程量清单，供应合同约定的材料数量。第八条安全与环保8.1安全要求乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方提供的安全生产要求进行施工，确保施工过程中的安全。8.2环保要求乙方应遵守国家环境保护法律、法规，严格按照甲方提供的环保要求进行施工，确保施工过程中的环境保护。第九条违约责任9.1发包方的违约如甲方未能按照本合同约定履行义务，甲方应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式如下：（1）每逾期支付工程款【】元；（2）每逾期支付进度款【】元；（3）其他违约行为，按照双方约定或国家相关法律、法规的规定计算。9.2承包方的违约如乙方未能按照本合同约定履行义务，乙方应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式如下：（1）每逾期完成工程【】元；（2）工程质量不符合约定【】元；（3）其他违约行为，按照双方约定或国家相关法律、法规的规定计算。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决时效双方在争议发生后【】天内未能解决的，任何一方均有权按照本合同约定的争议解决方式提起诉讼。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件本合同履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致，可以变更或解除本合同。11.2合同解除条件本合同履行过程中，如发生不可抗力或其他不能归责于双方的违约情况，致使合同无法履行，任何一方均有权解除本合同。第十二条保密条款12.1保密内容双方在签订和履行本合同过程中涉及的商业秘密、技术秘密和其他保密信息。12.2保密期限双方对保密信息的保密义务自本合同签订之日起生效，至合同解除或履行完毕后【】年失效。12.3违约责任如任何一方违反本合同的保密义务，违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式如下：（1）每次泄露保密信息【】元；（2）因泄露保密信息给守约方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十三条合同的生效、变更与解除13.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。13.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。13.3合同解除程序合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。第十四条其他约定14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。14.2法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.3争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义第三方是指本合同之外的法人、其他组织或个人，不包括中介方，包括但不限于工程设计方、工程监理方、材料供应商等。1.2第三方介入情形（1）甲乙双方同意，由第三方负责工程的设计、监理或材料供应等；（2）甲乙双方未能就合同履行事项达成一致，由第三方进行调解或仲裁；（3）甲乙双方认为有必要由第三方提供专业服务或监督合同履行。第二条第三方责任限额2.1第三方责任第三方应按照甲乙双方的要求和国家相关标准履行其职责，确保工程质量、安全及环保等符合规定。2.2第三方责任限额第三方对甲乙双方的违约责任，应限于第三方承诺的范围内。如果第三方未作承诺或承诺不明确，第三方应承担与其过错相应的赔偿责任。第三条第三方介入的程序3.1第三方选择甲乙双方应共同选择第三方，并签订相应的补充协议，明确第三方的职责、权利和义务。3.2第三方介入程序第三方介入应按照甲乙双方约定的程序进行，包括但不限于：（1）第三方应在接受委托后【】天内提供服务或监督；（2）第三方应定期向甲乙双方报告工作进展和存在的问题；（3）甲乙双方应积极配合第三方的工作，提供必要的信息和条件。第四条第三方费用4.1第三方费用承担第三方费用由甲乙双方协商确定，可以在补充协议中约定。如果补充协议未作约定，按照本合同的相关规定执行。4.2第三方费用支付甲乙双方应按照约定的时间和方式向第三方支付费用。如果第三方未能按约定履行义务，甲乙双方有权拒绝支付相应费用。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系第三方应按照甲方的要求和国家相关标准履行其职责，但第三方不由甲方直接控制，其独立承担责任。5.2第三方与乙方关系第三方应按照乙方的要求和国家相关标准履行其职责，但第三方不由乙方直接控制，其独立承担责任。第六条第三方违约处理6.1第三方违约如第三方未能按照甲乙双方的要求和国家相关标准履行其职责，第三方应承担相应的违约责任。6.2第三方违约处理甲乙双方应与第三方协商解决违约问题。协商不成的，甲乙双方均有权向第三方提起诉讼或仲裁。第七条第三方介入与合同变更、解除7.1第三方介入与合同变更第三方介入不影响本合同