广州市建设工程施工合同模板

合同编号：__________广州市建设工程施工合同模板甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同工期2.1合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____天。第三条工程质量3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量达到____等级。3.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。第四条工程造价和支付方式4.1工程造价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方分期支付工程款项，具体支付方式如下：（1）合同签订后____天内，甲方支付工程总价的____%；（2）工程进度达到____%后，甲方支付工程总价的____%；（3）工程验收合格后，甲方支付工程总价的____%；（4）剩余款项在工程交付使用后____天内支付。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照合同约定向甲方支付违约金。5.2甲方未按照约定时间支付工程款项的，应当按照合同约定向乙方支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1乙方应按照甲方要求和国家相关法律法规，做好施工现场的安全防护工作，确保工程安全。7.2乙方应承担工程期间的所有税收和费用。7.3未经甲方同意，乙方不得将工程转包或分包给第三方。7.4甲乙双方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法行为。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同的变更和解除应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。8.3合同解除后，乙方应按照甲方要求妥善处理剩余工程，并承担相应责任。第九条合同附件9.1本合同附件包括：工程图纸、工程预算书、工程量清单等。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲乙双方在签订合同时，应确保合同内容符合国家相关法律法规，不得违反政策规定。（2）工程质量和安全是合同执行的重点，乙方应严格按照国家标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。（3）合同价款的支付和结算应按照合同约定执行，确保甲方支付工程款项的及时性和合法性。（4）乙方在施工过程中应做好安全防护工作，预防安全事故的发生。2.解决办法：（1）如乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照合同约定要求乙方支付违约金。（2）如甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方有权按照合同约定要求甲方支付违约金。（3）对于合同履行过程中的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方之间关系的法律规范总称，包括建筑许可、建筑工程质量、安全等方面的规定。3.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，按照合同约定向对方支付一定数额的金钱。4.合同履行：是指当事人按照合同约定履行各自的权利和义务的行为。5.工程验收：是指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定工程是否达到合同约定标准和验收标准。6.争议解决：是指通过协商、调解、仲裁、诉讼等手段，解决合同履行过程中产生的纠纷。特殊应用场合及补充条款：1.特殊情况：工程变更场景：由于设计变更或甲方需求调整，导致工程内容、规模或工期发生变化。补充条款：（1）如因设计变更或甲方需求调整导致工程内容、规模或工期发生变化，双方应立即进行协商，就变更部分达成一致意见。（2）变更部分的工程价款和工期应按照双方协商的结果进行调整。2.特殊情况：工程延期场景：由于不可抗力或其他特殊情况，导致工程无法按照约定工期完成。补充条款：（1）如因不可抗力或其他特殊情况导致工程无法按照约定工期完成，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。（2）乙方应采取一切合理措施减少损失，并按照甲方要求尽快完成工程。3.特殊情况：工程质量问题场景：工程验收时，发现工程质量不符合约定标准。补充条款：（1）如工程验收时发现工程质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方进行整改。（2）乙方应在甲方要求的时间内完成整