水利工程进度报告-施工合同状态

水利工程进度报告施工合同状态合同编号：__________地址：_______________________联系方式：_____________________地址：_______________________联系方式：_____________________一、工程概况1.1本项目位于__________________，工程内容包括__________________。1.2工程规模：__________________。1.3工程投资估算：__________________。1.4工程开工日期：__________________。1.5工程竣工日期：__________________。二、合同范围与工程量2.1乙方承担本项目的施工任务，包括但不限于：__________________。2.2乙方应当按照业主的要求和合同约定，完成本项目施工范围内的全部工程。2.3工程量及工程款支付：__________________。三、合同价格与支付3.1本合同总价款为人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。3.2乙方报价应包含：__________________。3.3支付方式：__________________。3.4支付条件：__________________。3.5支付期限：__________________。四、工期与进度4.1乙方的施工周期应满足业主的工程进度要求，确保工程按时竣工。4.2乙方应按照业主提供的施工计划和进度要求，组织施工。4.3乙方应当保证工程质量，确保工程安全，防止安全事故的发生。五、质量与标准5.1乙方应按照业主提供的施工图纸、施工规范、技术要求等进行施工。5.2乙方应保证施工质量，确保工程验收合格。5.3乙方应承担因施工质量原因造成的返工、维修、加固等费用。六、保密条款6.1双方在合同履行过程中，可能涉及到的技术资料、商业秘密等，未经对方同意，不得向第三方泄露。6.2双方因履行合同而获得的对方商业秘密，应在合同终止后继续予以保密，保密期限为：__________________年。七、违约责任7.1乙方未按照约定的时间、质量、标准完成工程的，应当承担违约责任。7.2乙方违反合同约定的，业主有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。7.3业主未按照约定时间支付合同价款的，应承担逾期付款的违约责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：__________________一、附件列表：1.施工图纸2.施工规范3.技术要求4.工程量清单5.施工计划6.工程验收标准7.安全防护措施方案8.工程变更协议9.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间、质量、标准完成工程的，视为违约。2.乙方违反合同约定的技术要求、施工规范、安全防护措施等，视为违约。3.乙方未经业主同意，泄露业主提供的技术资料、商业秘密等，视为违约。4.业主未按照约定时间支付合同价款的，视为违约。5.业主未按照约定提供施工条件、施工场地、施工图纸等，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，负责委托乙方完成施工任务。2.乙方：指合同中的受托方，负责按照甲方的要求完成施工任务。3.施工图纸：指用于指导施工的具体图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。4.施工规范：指国家或行业规定的施工标准和规范，用于指导施工过程。5.技术要求：指业主对施工过程中涉及的技术方面的要求，包括材料、工艺等。6.工程量清单：指明细列出施工过程中所需完成的各项工程量。7.合同价款：指双方约定的工程总价款，包括工程成本、利润等。8.工期：指合同约定的工程完成时间，包括开工日期和竣工日期。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，业主可协商延期竣工。2.施工质量问题：乙方应负责返工、维修、加固等，确保工程验收合格。3.合同价款支付纠纷：双方应按照合同约定履行支付义务，必要时可协商解决。4.工程变更：双方可签订工程变更协议，明确变更内容、价款等。5.安全事故：乙方应立即报告业主并采取措施防止事故扩大，依法承担相应责任。五、所有应用场景：1.水利工程constructionofwaterconservancyprojects2.施工合同statusofconstructioncontract3.工程进度reportonprojectprogress4.工程质量projectquality5.工程安全projectsafety6.合同履行per