2024年度城市轨道交通建设工程施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市轨道交通建设工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程地点1.4工程内容第二条合同金额与支付方式2.1合同金额2.2支付方式2.3支付时间表第三条工程进度与质量要求3.1工程进度3.2质量标准3.3验收程序第四条施工安全与环境保护4.1施工安全措施4.2环境保护要求第五条合同履行与协调5.1合同履行期限5.2协调机制第六条违约责任与争议解决6.1违约责任6.2争议解决方式第七条保密条款7.1保密内容7.2保密期限第八条合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件第九条合同的终止与终止后事宜9.1终止条件9.2终止后的事宜第十条不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力事件的后果处理第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式第十二条合同的效力与期限12.1合同的效力12.2合同期限第十三条其他条款13.1合同附件13.2补充协议第十四条合同的签署与生效14.1签署时间14.2生效条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.3工程地点：位于市，具体位置详见附件一。1.4工程内容：根据附件一所列明的轨道交通建设工程施工内容，乙方应按本合同约定进行施工，并达到约定的施工标准和质量要求。第二条合同金额与支付方式2.2支付方式：甲方按乙方实际完成工程量的70%进行进度支付，剩余30%待工程验收合格后一次性支付。2.3支付时间表：详见附件二。第三条工程进度与质量要求3.1工程进度：乙方应按照附件二约定的时间表完成工程施工，如有延误，乙方应按甲方要求支付违约金。3.2质量标准：乙方应按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，保证工程质量达到优良等级。3.3验收程序：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方按照附件三约定的程序进行验收。第四条施工安全与环境保护4.1施工安全措施：乙方应按照国家相关法律法规和安全标准进行施工，确保工程施工安全。4.2环境保护要求：乙方应遵守国家环保法律法规，采取有效措施防止施工过程中对环境造成污染。第五条合同履行与协调5.1合同履行期限：自本合同签订之日起至工程验收合格之日止。5.2协调机制：甲乙双方应设立项目协调小组，负责协调解决工程施工过程中的相关问题。第六条违约责任与争议解决6.1违约责任：一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2争议解决方式：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条保密条款8.1保密内容：本合同及其附件的所有内容，包括但不限于工程技术、财务数据、商业计划等。8.2保密期限：自本合同签订之日起至工程验收合格之日止。第九条合同的变更与解除9.1变更条件：在合同履行过程中，因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同无法履行，双方协商一致可以进行变更。9.2解除条件：在合同履行过程中，因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。第十条不可抗力10.1不可抗力事件：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。10.2不可抗力事件的后果处理：因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。双方应协商一致决定是否继续履行合同或采取其他补救措施。第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用：本合同的签订、效力、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同的效力与期限12.1合同的效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止。12.2合同期限：本合同的履行期限为个月，自工程开工之日起计算。第十三条其他条款13.1合同附件：本合同的附件包括但不限于工程设计文件、施工图纸、技术规范等。13.2补充协议：本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的签署与生效14.1签署时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2生效条件：本合同在双方签字盖章后，经甲方审批同意后生效。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲乙双方外，与本合同工程有关的其他参与方，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、检测机构等。15.2第三方责任：第三方应按照合同约定及相关法律法规履行各自职责，确保工程顺利进行。第十六条第三方介入后的额外条款16.1第三方选择：甲乙双方应共同协商确定第三方单位，并确保第三方单位的合法性和资质。16.2第三方协调：甲乙双方应负责协调第三方单位的工作，确保第三方单位按照合同约定履行义务。16.3第三方支付：甲乙双方应按照合同约定支付第三方单位的费用。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任：第三方单位应承担因其原因导致工程损失的责任。17.2责任限额：第三方单位的责任限额应在其合同中明确，不超过甲乙双方约定的限额。17.3第三方保险：第三方单位应购买相应的保险，以保障工程利益。第十八条第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙双方：第三方单位应遵守甲乙双方的指示和要求，按照合同约定履行义务。18.2第三方与工程：第三方单位应保证其提供的服务或产品符合工程要求，确保工程质量。18.3第三方与监理单位：第三方单位应接受监理单位的监督和管理，确保工程顺利进行。第十九条第三方违约处理19.1第三方违约：如第三方单位未能按照合同约定履行义务，甲乙双方有权要求第三方单位承担违约责任。19.2违约处理：甲乙双方应与第三方单位协商解决违约问题，协商不成的，甲乙双方有权采取法律手段追究第三方单位的责任。第二十十条第三方介入的变更与解除20.1变更条件：如因工程需要，甲乙双方协商一致可以变更第三方单位。20.2解除条件：如第三方单位严重违约，甲乙双方协商一致可以解除与第三方单位的合同。第二十一条第三方与合同效力21.1第三方合同：第三方单位与甲乙双方签订的合同，不影响本合同的效力。21.2第三方合同变更：第三方单位与甲乙双方签订的合同的变更，不影响本合同的效力。第二十二条第三方与争议解决22.1第三方争议：第三方单位与甲乙双方发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十三条第三方与保密23.1第三方保密：第三方单位应遵守本合同的保密条款，保护甲乙双方的商业秘密。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求和说明：包含工程设计图纸、技术规格书、设计说明书等，乙方应根据设计文件进行施工。附件二：施工图纸详细要求和说明：包含施工图纸、施工方案、施工工艺等，乙方应按照施工图纸进行施工。附件三：技术规范详细要求和说明：包含工程所需的技术规范、标准、要求等，乙方应遵守技术规范进行施工。附件四：工程量清单详细要求和说明：包含工程所需的各种材料、设备、工程量等清单，乙方应按照工程量清单进行施工。附件五：工程进度计划详细要求和说明：包含工程施工的进度计划、时间表等，乙方应按照进度计划进行施工。附件六：质量保修书详细要求和说明：包含工程质量保修的内容、期限、要求等，乙方应承担质量保修责任。附件七：支付时间表详细要求和说明：包含合同付款的时间表、支付方式等，乙方应按照支付时间表接受付款。附件八：保密协议详细要求和说明：包含保密内容、保密期限等，乙方应遵守保密协议保护甲方商业秘密。附件九：安全生产责任书详细要求和说明：包含安全生产的责任、要求等，乙方应遵守安全生产责任书进行施工。附件十：环境保护协议详细要求和说明：包含环境保护的要求、责任等，乙方应遵守环境保护协议保护环境。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误违约行为：乙方未按照合同约定的时间完成工程。责任认定：乙方应支付违约金，并承担因工期延误导致的甲方损失。示例说明：若乙方未在约定的工期内完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因工期延误导致的工程损失。2.工程质量不符合约定违约行为：乙方完成的工程质量未达到合同约定的标准。责任认定：乙方应修复不合格工程，并承担因工程质量问题导致的甲方损失。示例说明：若乙方完成的工程经检测不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方进行修复，并赔偿因质量问题导致的工程损失。3.施工安全问题违约行为：乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。责任认定：乙方应承担安全事故造成的全部费用，并支付违约金。示例说明：若乙方在施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失，甲方有权要求乙方承担相关费用，并支付违约金。4.环境保护不符合要求违约行为：乙方在施工过程中未遵守环境保护协议，造成环境污染或损害。责任认定：乙方应承担环境保护协议中约定的责任，并支付违约金。示例说明：若乙方在施工过程中未遵守环境保护协议，导致环境污染或损害，甲方有权要求乙方承担相关责任，并支付违约金。5.保密泄露违约行为：乙方泄露了甲方的商业秘密。责任认定：乙方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因保密泄露导致的甲方损失。示例说明：若乙方泄露了甲方的商业秘密，甲方有权要求乙方承担违约责任，支付违约金，并赔偿因保密泄露导致的损失。6.未按合同约定支付款项违约行为：乙方未按照合同约定的时间、金额、方式支付款项。责任认定：乙方应支付违约金，并承担因未支付款项导致的甲方损失。示例说明：若乙方未按照合同约定的时间、金额、方式支付款项，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因未支付款项导致的工程损失。全文完。2024年度城市轨道交通建设工程施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同签订地点和日期第二条工程范围及内容2.1工程概述2.2施工范围2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式及进度第四条施工进度与质量4.1施工进度计划4.2施工质量标准4.3工程验收第五条安全生产与管理5.1安全生产责任5.2安全生产措施5.3事故处理第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备要求6.3材料检验第七条技术支持与服务7.1技术交底7.2施工图纸及技术文件7.3技术支持与咨询第八条违约责任8.1合同双方违约情形8.2违约责任判定及赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点及适用法律第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件第十一条合同的终止与验收11.1合同终止条件11.2工程验收第十二条保密条款12.1保密内容12.2泄露后果第十三条合同的生效、修改与失效13.1合同生效条件13.2合同修改程序13.3合同失效条件第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同解释权14.3附加条款第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同签订地点和日期本合同于2024年1月1日在甲方所在地签订。第二条工程范围及内容2.1工程概述本合同涉及的工程为城市轨道交通建设工程，包括但不限于轨道铺设、车站建设、隧道开挖、供电系统、信号系统等。2.2施工范围乙方负责本合同涉及的工程施工，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。2.3工程量清单详见附件一：工程量清单。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为基础合同价，金额为人民币亿元（大写：人民币壹拾亿元整），具体金额详见附件二：合同价格明细表。3.2价格调整机制合同执行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等影响合同价格的因素，双方可按照附件三：价格调整机制进行价格调整。3.3支付方式及进度支付方式为按工程进度分阶段支付。具体支付方式及进度详见附件四：支付方式及进度明细表。第四条施工进度与质量4.1施工进度计划乙方应按照甲方要求，制定施工进度计划，并按照计划完成工程施工。具体进度计划详见附件五：施工进度计划。4.2施工质量标准乙方应按照国家标准和行业规范，保证工程施工质量。工程质量标准详见附件六：施工质量标准。4.3工程验收工程完成后，甲方应组织验收。验收不合格的，乙方应按照甲方要求整改，直至达到验收标准。第五条安全生产与管理5.1安全生产责任乙方应全面负责工程施工过程中的安全生产，确保工程施工安全。5.2安全生产措施乙方应根据工程施工特点，制定并落实安全生产措施。具体措施详见附件七：安全生产措施。5.3事故处理工程施工过程中发生事故的，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行事故处理。第六条材料与设备6.1材料供应乙方负责工程施工所需材料的采购、供应和保管。6.2设备要求乙方应按照甲方要求，提供合格的施工设备。具体设备要求详见附件八：设备要求。6.3材料检验乙方应按照甲方要求，对工程施工所需的材料进行检验。检验标准和方法详见附件九：材料检验标准和方法。第八条违约责任8.1合同双方违约情形甲方违反合同约定的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。乙方违反合同约定的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。8.2违约责任判定及赔偿违约责任的判定及赔偿金额，按照附件十：违约责任判定及赔偿标准执行。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼地点及适用法律仲裁或诉讼地点为合同签订地，适用法律为中华人民共和国法律。第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同的，双方可协商一致，签订书面变更协议。10.2合同解除条件合同履行过程中，任何一方不得单方面解除合同。如因特殊情况需要解除合同的，双方可协商一致，签订书面解除协议。第十一条合同的终止与验收11.1合同终止条件合同履行完成后，本合同自行终止。11.2工程验收工程完成后，甲方应组织验收。验收合格的，乙方提交工程竣工报告，甲方支付剩余合同价款。验收不合格的，乙方应按照甲方要求整改，直至达到验收标准。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2泄露后果泄露保密信息的，泄露方应承担相应的法律责任，向受害方赔偿损失。第十三条合同的生效、修改与失效13.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同修改程序合同履行过程中，如需修改，双方应签订书面修改协议，经双方签字（或盖章）后生效。13.3合同失效条件本合同在履行完成后失效。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。14.2合同解释权本合同的解释权归双方共同所有。14.3附加条款本合同未尽事宜，双方可签订附加条款，作为本合同的补充。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同履行有关联的其他主体，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、审计方、检测方等。1.2第三方范围（1）协助甲方对乙方施工过程进行监督、检查、评估的监理方；（2）对工程质量、安全、进度等进行审计、检测的审计方和检测方；（3）为甲方提供专业咨询、技术支持的专业咨询方；（4）协助甲方进行合同管理的中介方；（5）其他与本合同履行有关联的第三方主体。第二条第三方介入的程序及责任2.1第三方介入程序（1）甲方应提前通知乙方第三方介入的事由、时间、地点等信息；（2）乙方应配合第三方进行相关工作，并提供必要的资料、场地等；（3）第三方完成介入工作后，应向甲方出具书面报告，并对报告内容负责；（4）甲方、乙方对第三方报告内容有异议的，可共同协商解决，或按本合同约定的争议解决方式处理。2.2第三方责任第三方应按照甲方的要求，客观、公正地履行介入职责。第三方若因失职、渎职、违法行为等导致甲方、乙方损失的，第三方应承担相应的法律责任。2.3第三方责任限额第三方对甲方、乙方的责任限额，按照附件十一：第三方责任限额进行界定。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方关系第三方应接受甲方的管理和监督，按照甲方的要求履行介入职责。3.2第三方与乙方关系第三方对乙方进行介入工作时，乙方应予以配合。乙方对第三方的工作有异议的，应通过甲方进行沟通、协调。3.3第三方与其他各方关系第三方与其他各方应保持独立的关系。第三方不得利用与其他各方之间的合同关系，影响、干扰本合同的履行。第四条第三方介入的费用及支付4.1第三方介入费用第三方介入的费用，包括但不限于第三方的人员工资、差旅费、住宿费、材料费等。4.2第三方费用支付第三方介入费用的支付，按照附件十二：第三方费用支付方式进行。第五条第三方介入后的争议解决5.1第三方介入引起的争议第三方介入引起的争议，包括但不限于第三方的工作职责、工作成果、费用支付等，按照本合同约定的争议解决方式进行处理。5.2第三方介入争议的处理对于第三方介入引起的争议，甲方、乙方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入终止条件第三方介入的终止条件如下：（1）第三方完成介入工作，并出具书面报告；（2）甲方、乙方对第三方报告无异议，或双方就争议解决达成一致；（3）合同履行完毕，第三方介入工作自然终止。6.2第三方介入终止后的义务第三方终止介入后，应将相关资料、报告等交付甲方、乙方，并办理相关手续。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程施工所涉及的所有工程量，包括工程名称、工程量、单位、单价、总价等信息。附件二：合同价格明细表详细列出合同总价以及构成合同总价的各项费用，包括工程款、材料款、设备款、人工款等。附件三：价格调整机制详细说明价格调整的条件、程序以及调整的方法和计算公式。附件四：支付方式及进度明细表详细列出合同价款的支付方式、支付进度以及支付时间等信息。附件五：施工进度计划详细列出工程施工的进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、工程量等。附件六：施工质量标准详细列出工程施工的质量标准，包括材料质量、施工工艺、工程验