版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度电力工程设计进度控制合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同术语定义第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预期完成时间第三条进度控制目标3.1设计阶段划分3.2各阶段设计完成时间节点3.3关键路径控制第四条乙方义务与责任4.1设计工作内容4.2设计质量要求4.3进度报告与沟通4.4变更管理第五条甲方义务与责任5.1提供设计依据和资料5.2审批权限与流程5.3甲方的决策和反馈义务5.4甲方对进度的支持与配合第六条进度延误处理6.1延误原因分类6.2延误责任判定6.3延误的计算与赔偿第七条合同价格与支付7.1合同总价7.2支付条款7.3发票与税务第八条违约责任8.1违约行为界定8.2违约责任追究8.3违约赔偿方式第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与机构9.3仲裁效力第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止情形第十一条保密条款11.1保密信息范围11.2保密期限11.3违约保密条款第十二条法律适用与争议解决12.1合同适用法律12.2争议解决方式第十三条其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3附件第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3日期第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为:×××电力工程有限责任公司甲方地址为:××省××市××区××路××号1.2乙方名称及地址乙方全称为:×××设计研究院有限公司乙方地址为:××省××市××区××路××号1.3合同术语定义(1)电力工程:指根据甲方提供的工程要求和标准,乙方进行电力系统设计、电气设备选型、施工图绘制等工作。(2)设计进度:指按照合同约定的时间节点完成各阶段设计工作的过程。(3)关键路径:指影响整个工程进度的时间节点序列,需严格控制。第二条工程概述2.1工程名称工程名称为:×××变电站扩建工程2.2工程地点工程地点为:××省××市××区××路××号2.3工程规模工程规模为:220kV变电站一座,包括主变压器、配电装置、线路及其他辅助设施。2.4工程预期完成时间工程预期完成时间为:自合同签订之日起至2024年12月31日。第三条进度控制目标3.1设计阶段划分设计阶段划分为:初步设计、施工图设计、施工图审查与修改。3.2各阶段设计完成时间节点(1)初步设计:自合同签订之日起至2024年4月30日;(2)施工图设计:自2024年5月1日起至2024年8月31日;(3)施工图审查与修改:自2024年9月1日起至2024年10月31日。3.3关键路径控制关键路径为:初步设计完成时间节点至施工图审查与修改完成时间节点。第四条乙方义务与责任4.1设计工作内容乙方负责完成本工程所需的电力系统设计、电气设备选型、施工图绘制等工作。4.2设计质量要求乙方应按照国家标准、规范和甲方要求进行设计,保证设计质量符合相关要求。4.3进度报告与沟通乙方应按照合同约定的时间节点向甲方提交设计进度报告,及时沟通设计进度和问题。4.4变更管理乙方应根据甲方要求及时调整设计,如变更导致进度延误,应提前通知甲方并采取措施予以解决。第五条甲方义务与责任5.1提供设计依据和资料甲方应按照乙方要求提供完整、真实、准确的设计依据和资料。5.2审批权限与流程甲方应在乙方提交的设计成果文件规定的时间内完成审批,提出修改意见。5.3甲方的决策和反馈义务甲方应对乙方提交的设计方案、进度报告等进行及时决策和反馈。5.4甲方对进度的支持与配合甲方应给予乙方必要的支持和配合,确保设计进度顺利推进。第六条进度延误处理6.1延误原因分类延误原因分为:甲方原因、乙方原因、不可抗力原因。6.2延误责任判定根据延误原因,确定责任方。若为甲方原因导致延误,乙方有权要求甲方支付违约金;若为乙方原因导致延误,甲方有权要求乙方支付违约金。6.3延误的计算与赔偿延误时间以天为单位计算,按照合同约定的违约金比例进行赔偿。第七条合同价格与支付7.1合同总价合同总价为人民币万元整(大写:人民币捌佰万元整)。7.2支付条款(1)合同签订后3日内,支付人民币万元整作为预付款;(2)初步设计完成后,支付人民币万元整;(3)施工图设计完成后,支付人民币万元整;(4)施工图审查与修改完成后,支付人民币万元整。7.3发票与税务乙方应向甲方提供合法、有效的发票,甲乙双方依法缴纳税款。第八条违约责任8.1违约行为界定违约行为包括未履行合同义务、延迟履行合同义务、不适当履行合同义务等。8.2违约责任追究违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。8.3违约赔偿方式违约金计算方式为:按照合同总价的1%乘以违约天数。如因违约导致甲方损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点与机构如双方同意仲裁解决争议,仲裁地点为××省××市,仲裁机构为×××仲裁委员会。9.3仲裁效力仲裁裁决是终局的,对双方均具有法律约束力。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。10.3合同终止情形合同终止的情形包括:合同履行完毕、双方协商一致解除、一方违约导致合同解除等。第十一条保密条款11.1保密信息范围保密信息范围包括:合同内容、设计方案、技术资料等。11.2保密期限保密期限为合同终止后5年。11.3违约保密条款违反保密条款的一方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十二条其他条款12.1不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。12.2合同的转让未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。12.3附件本合同附件包括:设计方案、设计费用明细表等。第十三条签字盖章13.1甲方签字盖章甲方代表签字:____________甲方盖章:____________13.2乙方签字盖章乙方代表签字:____________乙方盖章:____________13.3日期签订日期:____年____月____日第十四条合同副本14.1甲方执份14.2乙方执份14.3备案份第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义及范围1.1第三方定义第三方指非本合同签约主体,但根据本合同约定或经甲乙方同意,参与合同履行过程的自然人、法人或其他组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于:中介机构、监理机构、审查机构、供应商、分包商等。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲乙方根据合同需要,共同协商选择合适的第三方。2.2第三方委托甲乙方与第三方签订委托协议,明确第三方的职责、权利和义务。2.3第三方监督甲乙方对第三方的履行情况进行监督,确保第三方按照合同约定履行义务。第三条第三方责任3.1第三方责任界定第三方应严格按照甲乙方的要求和相关法律法规履行合同义务,并对因其原因导致的合同损失承担责任。3.2第三方责任限额第三方责任限额为第三方合同价款总额的%,超出部分由第三方自行承担。第四条第三方与其他各方关系4.1第三方与甲方关系第三方应服从甲方的管理和监督,按照甲方的要求完成合同约定的工作。4.2第三方与乙方关系第三方应按照乙方的要求进行设计、施工等服务,保证服务质量。4.3第三方与监理、审查机构关系第三方应接受监理、审查机构的管理和监督,按照监理、审查机构的要求提交相关资料,确保工程质量。第五条第三方违约处理5.1第三方违约行为界定第三方违约行为包括未履行合同义务、延迟履行合同义务、不适当履行合同义务等。5.2第三方违约责任追究甲乙方有权根据合同约定和法律规定,追究第三方的违约责任。5.3第三方违约赔偿方式第三方违约赔偿方式按照本合同第八条违约责任相关条款执行。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方变更合同履行过程中,甲乙方如需变更第三方,应签订书面变更协议,并通知原第三方。6.2第三方解除合同履行过程中,甲乙方如需解除第三方合同,应提前天书面通知第三方,并按照合同约定承担相应责任。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方争议解决方式第三方争议指第三方与甲乙方之间发生的争议。争议解决方式为:通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2第三方与甲方、乙方之间的争议解决第三方与甲方、乙方之间的争议按照本合同第九条争议解决相关条款执行。第八条第三方介入的保密条款8.1第三方保密信息范围第三方保密信息范围包括:合同内容、设计方案、技术资料等。8.2第三方保密期限第三方保密期限为合同终止后5年。8.3第三方违约保密条款第三方违反保密条款的,应承担违约责任,赔偿甲乙方因此遭受的损失。第九条第三方介入的其他条款9.1不可抗力第三方因不可抗力导致不能履行合同义务的,应及时通知甲乙方,并提供相关证明。9.2合同转让第三方不得将合同权利和义务转让给第三方。9.3附件本合同附件包括:第三方合同、第三方提供的技术文件等。第十条签字盖章10.1甲方签字盖章甲方代表签字:____________甲方盖章:____________10.2乙方签字盖章乙方代表签字:____________乙方盖章:____________10.3第三方签字盖章第三方代表签字:____________第三方盖章:____________10.4日期签订日期:____年____月____日第十一条合同副本11.1甲方执份11.2乙方执份11.3第三方执份11.4备案份第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:电力工程设计合同详细规定了甲方乙方的基本信息、工程概述、设计进度控制目标、设计费用明细等内容。附件2:设计方案包括了工程的设计理念、设计图纸、设计计算书等详细设计内容。附件3:设计费用明细表详细列出了设计费用的各项明细,包括费用计算方式、支付条款等。附件4:设计进度报告模板乙方按照此模板提交设计进度报告,包括当前进度、下一步计划等信息。附件5:变更申请表用于申请设计变更,包括变更内容、原因、影响等。附件6:违约金计算公式详细说明了违约金的计算方式,包括计算基数、比例等。附件7:保密协议明确了保密信息的范围、保密期限以及违约保密条款。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按照约定的时间节点完成各阶段设计工作。2.乙方设计质量不符合国家标准、规范和甲方要求。3.乙方未按照设计方案进行施工导致工程质量问题。4.甲方未按照约定时间支付设计费用。5.甲方未提供完整、真实、准确的设计依据和资料。6.甲方未在规定时间内完成审批或提出修改意见。7.甲方未给予乙方必要的支持和配合。违约责任认定标准:1.乙方未按照约定时间完成设计工作,按照违约金计算公式支付违约金。2.乙方设计质量不符合要求,需重新设计,并按照约定支付额外费用。3.乙方未按照设计方案施工导致质量问题,需承担修复费用和赔偿损失。4.甲方未按约定时间支付设计费用,需支付违约金,并承担逾期付款的利息。5.甲方未提供完整、真实、准确的设计依据和资料,需承担因此造成的乙方损失。6.甲方未在规定时间内完成审批或提出修改意见,需支付违约金,并承担因此导致的乙方损失。7.甲方未给予乙方必要的支持和配合,需承担因此导致的乙方损失。全文完。二零二四年度电力工程设计进度控制合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同关键术语解释第二条设计进度要求2.1设计任务分解2.2各阶段设计完成时间2.3设计进度报告第三条设计质量标准3.1设计文件要求3.2设计深度规定3.3设计审查与修改第四条设计变更管理4.1变更原因4.2变更程序4.3变更时间及影响第五条进度延误处理5.1延误责任判定5.2延误后果及赔偿5.3延误的协商解决第六条合同履行保障6.1合同双方的权利和义务6.2合同履行监督6.3违约责任及处罚第七条沟通协调机制7.1沟通渠道7.2问题解决机制7.3紧急情况处理第八条技术支持与服务8.1技术咨询8.2技术培训8.3技术支持电话及响应时间第九条知识产权保护9.1设计成果归属9.2保密义务9.3侵权责任第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止情形第十一条争议解决方式11.1协商解决11.2调解程序11.3仲裁或诉讼第十二条法律适用及争议解决12.1合同适用法律12.2争议解决地点12.3语言及翻译第十三条其他约定13.1信息保密13.2合同附件13.3补充协议第十四条合同的签署14.1签署程序14.2签字盖章14.3合同副本数量及分发第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1合同双方本合同甲方为(甲方全称),乙方为(乙方全称)。甲方委托乙方进行电力工程设计,乙方接受甲方的委托并承诺按照本合同的要求完成设计工作。1.2合同标的本合同的标的为(工程名称)电力工程的设计服务,包括但不限于初步设计、施工图设计、设计咨询和技术服务等。1.3合同关键术语解释(此处列出合同中使用的关键术语及其定义,如“设计完成时间”、“设计变更”等)第二条设计进度要求2.1设计任务分解乙方应根据甲方提供的工程概况、设计要求和相关资料,制定详细的设计任务分解表,明确各阶段设计的具体任务、输出物及完成时间。2.2各阶段设计完成时间乙方应按照设计任务分解表规定的进度完成各阶段设计工作。关键阶段的设计完成时间如下:(列出关键阶段及其完成时间)2.3设计进度报告乙方应定期向甲方报告设计进度,包括已完成的工作、正在进行的工作和即将开始的工作。报告应详细记录设计工作的进展情况,以便甲方及时了解设计进度并给予必要的支持。第三条设计质量标准3.1设计文件要求乙方应按照电力行业标准和甲方的要求编制设计文件,包括图纸、说明书、计算书等。设计文件应字迹清晰、图样规范、数据准确、表述清楚。3.2设计深度规定乙方应根据工程特点和甲方的要求,确保设计深度的符合规定,包括平面布局、系统配置、设备选型、施工图细节等。3.3设计审查与修改乙方应在设计过程中主动与甲方沟通,及时听取甲方的意见和建议,对设计进行审查和修改。设计完成后,乙方应按照甲方的要求进行设计文件的审查和修改。第四条设计变更管理4.1变更原因设计变更可能由甲方要求、工程实际情况、法律法规变化等原因引起。4.2变更程序乙方应在变更发生后及时通知甲方,并根据甲方的要求进行变更设计的编制和审查。设计变更应经过甲方确认后方可实施。4.3变更时间及影响乙方应根据变更的原因和范围,合理评估变更对设计进度和质量的影响,并向甲方报告。甲方应根据变更的影响,决定是否对合同价格和时间进行调整。第五条进度延误处理5.1延误责任判定设计延误的责任应根据延误的原因和责任方进行判定。如乙方原因导致的延误,乙方应承担责任;如甲方原因导致的延误,甲方应承担责任。5.2延误后果及赔偿乙方应根据延误的时间和影响,向甲方支付违约金或采取其他赔偿措施。甲方应根据延误的影响,给予乙方合理的调整时间或费用。5.3延误的协商解决对于延误问题,乙方和甲方应通过协商解决,以减少双方损失,确保工程设计的顺利完成。第六条合同履行保障6.1合同双方的权利和义务乙方应按照本合同的要求完成设计工作,并保证设计质量。甲方应按照本合同的约定支付设计费用,并配合乙方的设计工作。6.2合同履行监督甲方应监督乙方的设计工作,确保乙方的设计工作符合本合同的要求。乙方应定期向甲方报告设计进展情况,接受甲方的监督。6.3违约责任及处罚乙方和甲方应严格按照本合同的约定履行各自的义务。如一方违约,应承担违约责任,并按照本合同的约定进行赔偿。第八条技术支持与服务8.1技术咨询乙方应为甲方提供电力工程设计相关的技术咨询服务,包括但不限于设计标准、技术要求、设备选型等。甲方对乙方的咨询应给予及时、准确的答复。8.2技术培训乙方应对甲方人员进行电力工程设计相关的技术培训,包括设计原理、操作技巧、验收标准等。培训形式可以是授课、讨论、实操等。8.3技术支持电话及响应时间乙方应设立技术支持电话,为甲方提供实时技术支持。乙方在接到甲方的技术支持请求后,应在4小时内给予答复,必要时应在24小时内派员现场支持。第九条知识产权保护9.1设计成果归属电力工程设计成果的版权归乙方所有。未经乙方书面同意,甲方不得将设计成果向第三方披露或使用。9.2保密义务乙方应对甲方提供的工程资料、技术资料等保密,不得泄露给第三方。同样,甲方应对乙方的设计成果保密。9.3侵权责任如乙方设计成果侵犯第三方知识产权,由乙方承担相应法律责任。如甲方使用设计成果侵犯第三方知识产权,由甲方承担相应法律责任。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后,双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务。10.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致,并书面确认。合同变更不得违背国家法律法规,不得损害社会公共利益。10.3合同终止情形合同终止的情形包括:设计任务完成、双方协商一致解除、不可抗力导致合同无法履行等。合同终止后,乙方应按照甲方的要求移交给设计成果。第十一条争议解决方式11.1协商解决11.2调解程序双方可向所在地的调解组织申请调解。调解不成的,可采用仲裁或诉讼方式解决。11.3仲裁或诉讼如双方同意仲裁,应向约定的仲裁机构提交仲裁申请。如双方选择诉讼,应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十二条法律适用及争议解决12.1合同适用法律本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决地点争议解决的地点为甲方所在地。12.3语言及翻译本合同的语言为中文。如有外文版本,以中文版本为准。合同签订时,双方应共同认可翻译的准确性。第十三条其他约定13.1信息保密除本合同另有约定外,双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。保密信息的保密期限自合同终止之日起计算,不少于2年。13.2合同附件本合同附件包括:设计任务书、设计合同明细表、设计费用支付明细表等。附件与合同具有同等法律效力。13.3补充协议本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同不可分割,具有同等法律效力。第十四条合同的签署14.1签署程序本合同应由甲乙双方的法定代表人或其授权代表签署。14.2签字盖章双方代表在合同文本上签字并加盖公章,以示合同生效。14.3合同副本数量及分发本合同一式两份,甲乙双方各执一份。双方可协商确定其他需要的副本数量。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方定义本合同所称第三方,是指除甲方和乙方之外,参与或涉及本合同项目实施的自然人、法人或其他组织。第三方包括但不限于中介机构、监理机构、施工单位、材料供应商等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规的要求,履行其在合同中的义务,并对其提供的产品和服务质量负责。第三方如违反合同约定或法律法规,应承担相应的法律责任。1.3第三方权益第三方在本合同项下的权益,包括但不限于合同款项、知识产权、保密信息等,应受到合同的保护。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲方和乙方应共同选定第三方,并在合同中明确第三方的选择标准、义务和责任。2.2第三方介入时机第三方应在甲方和乙方协商确定的时间内介入合同项目。第三方介入时间应不影响合同的履行和设计进度。2.3第三方介入方式第三方应以书面形式向甲方和乙方提交介入申请,并经甲方和乙方同意后方可正式介入。第三条第三方义务及责任限额3.1第三方义务第三方应按照合同约定和甲乙双方的指令,提供合格的产品和服务,并保证其提供的产品和服务符合国家法律法规和行业标准。3.2责任限额第三方对因其提供的产品和服务质量问题导致的损失,应承担相应的赔偿责任。赔偿金额应限于第三方收取的费用范围内。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系4.2第三方与乙方关系第三方应尊重乙方的设计成果和技术秘密,不得未经乙方同意擅自使用或披露。第五条第三方违约处理5.1第三方违约如第三方违反合同约定或法律法规,甲方和乙方有权终止合同,并要求第三方承担违约责任。5.2第三方违约责任第三方应承担因其违约给甲方和乙方造成的损失赔偿责任。赔偿金额应限于第三方收取的费用范围内。第六条第三方退出机制6.1第三方退出如第三方因故不能继续履行合同义务,应提前通知甲方和乙方,并协助甲方和乙方完成后续工作。6.2第三方退出后的责任第三方退出后,应继续承担因其原因导致的合同义务,并承担相应赔偿责任。第七条第三方介入合同的修订7.1合同修订甲方和乙方应根据合同履行情况和第三方介入的实际需要,及时修订和完善合同条款。7.2合同修订程序合同修订应由甲方和乙方协商一致,并书面确认。修订后的合同经双方签字盖章后生效。第八条第三方监督与评估8.1第三方监督甲方和乙方应对第三方的工作进行监督,确保第三方按照合同约定履行义务。8.2第三方评估甲方和乙方可定期对第三方的工作进行评估,如评估结果不合格,有权要求第三方整改。第九条第三方信息的保密9.1保密义务第三方应对其在合同项目中所获知的甲方和乙方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。9.2保密期限保密信息的保密期限自合同终止之日起计算,不少于2年。第十条第三方违约的诉讼及仲裁10.1诉讼及仲裁如第三方违约,甲方和乙方可选择诉讼或仲裁方式解决争议。诉讼及仲裁地点为甲方所在地。10.2第三方为被告在诉讼或仲裁过程中,第三方为被告,甲方和乙方为共同原告。第十一条第三方介入合同的终止11.1合同终止本合同因履行完毕、双方协商一致解除、不可抗力导致合同无法履行等原因终止。11.2第三方终止义务第三方在本合同终止后,应按照甲方和乙方的要求完成后续工作,并承担相应赔偿责任。第十二条违约责任及赔偿12.1违约责任第三方如违反合同约定,应承担违约责任。违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.2赔偿金额赔偿金额应限于第三方收取的费用范围内。如赔偿金额超过第三方收取的费用范围,第三方应继续承担超出的部分。第十三条第三方与甲方、乙方的沟通协作13.1沟通协作13.2问题解决第三方在合同履行过程中遇到的问题,应立即通知甲方和乙方第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计任务书:明确设计任务、设计要求、设计标准等,作为设计工作的依据。2.设计合同明细表:详细列明设计费用、付款方式、付款时间等,作为费用支付的依据。3.设计费用支付明细表:详细列明各阶段设计费用的支付比例和时间,作为费用支付的依据。4.设计任务分解表:明确各阶段设计任务的详细内容、输出物和完成时间,作为设计进度的依据。5.设计成果验收标准:明确设计成果的验收标准和方法,作为验收的依据。6.设计变更申请表:用于申请设计变更,包括变更原因、变更内容、变更影响等。7.设计进度报告模板:用于乙方定期向甲方报告设计进度,包括已完成的工作、正在进行的工作和即将开始的工作。8.设计成果交付清单:详细列明设计成果的名称、版本、交付时间等,作为成果交付的依据。9.保密协议:规定双方对商业秘密、技术秘密等的保密义务,保护双方的合法权益。10.知识产权归属声明:明确设计成果的知识产权归属,保护乙方的合法权益。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约:(1)未按时支付设计费用:甲方应按照合同约定支付设计费用,如逾期支付,应按照合同约定的违约金比例向乙方支付违约金。(2)未提供必要的技术资料或信息:甲方应按照合同约定及时提供必要的技术资料或信息,如未能提供,应承担因此造成的乙方损失。(3)未按约定时间确认设计成果:甲方应在约定时间内对乙方提交的设计成果进行确认,如未能按时确认,应承担因此造成的乙方损失。2.乙方违约:(1)未按时完成设计工作:乙方应按照合同约定按时完成设计工作,如逾期完成,应按照合同约定的违约金比例向甲方支付违约金。(2)设计成果不符合约定标准:乙方应按照合同约定的设计标准进行设计,如设计成果不符合约定标准,应根据实际情况向甲方承担相应的赔偿责任。(3)泄露甲方商业秘密或技术秘密:乙方应对甲方提供的商业秘密或技术秘密保密,如泄露,应承担相应的法律责任。3.第三方违约:(1)未按约定提供产品或服务:第三方应按照合同约定提供合格的产品或服务,如未能提供,应承担相应的赔偿责任。(2)泄露甲方或乙方商业秘密或技术秘密:第三方应对甲方或乙方提供的商业秘密或技术秘密保密,如泄露,应承担相应的法律责任。(3)其他违约行为:第三方如存在其他违约行为,应根据实际情况承担相应的法律责任。全文完。二零二四年度电力工程设计进度控制合同2本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同术语定义2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.设计进度要求3.1设计阶段划分3.2各阶段设计完成时间3.3设计进度报告及审查3.4设计变更及调整4.设计质量要求4.1设计标准及规范4.2设计文件要求4.3设计审查及验收4.4设计成果交付5.合同价款及支付5.1合同总价5.2支付方式及时间5.3价款调整5.4违约金计算6.合同履行及违约责任6.1甲方义务及责任6.2乙方义务及责任6.3违约处理6.4不可抗力7.争议解决7.1争议解决方式7.2诉讼管辖7.3仲裁8.合同的生效、变更和解除8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同解除9.保密条款9.1保密信息范围9.2保密期限9.3违约保密条款10.知识产权保护10.1知识产权归属10.2知识产权使用10.3侵权责任11.合同的转让11.1转让条件11.2转让程序11.3转让后果12.合同的解释12.1合同语言12.2合同附件12.3合同的补充协议13.合同的修订及更新13.1修订条件13.2更新方式13.3修订文件的签署14.其他条款14.1法律适用14.2合同解除后的义务14.3双方约定的其他事项第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为:X电力工程有限责任公司甲方地址:X省X市X区X路X号1.2乙方名称及地址乙方全称为:X设计研究所有限公司乙方地址:X省X市X区X路X号1.3合同术语定义(1)甲方:指X电力工程有限责任公司。(2)乙方:指X设计研究所有限公司。(3)工程:指本合同项下的X电力工程。(4)设计:指乙方根据甲方要求进行的电力工程设计工作。(5)合同:指本合同及附件。第二条工程概况2.1工程名称工程名称为:X电力工程2.2工程地点工程地点为:X省X市X区X路X号2.3工程规模工程规模为:X万千瓦2.4工程内容工程内容包括:电力工程设计、施工图设计等。第三条设计进度要求3.1设计阶段划分设计阶段划分为:初步设计、施工图设计、施工图审查与修改等。3.2各阶段设计完成时间(1)初步设计阶段:自合同签订之日起X个工作日内完成。(2)施工图设计阶段:自初步设计审批通过之日起X个工作日内完成。(3)施工图审查与修改阶段:自施工图设计审批通过之日起X个工作日内完成。3.3设计进度报告及审查乙方应按甲方要求,定期向甲方报告设计进度,并提供相关设计文件。甲方对设计文件进行审查,提出审查意见,乙方根据审查意见进行修改。3.4设计变更及调整如因甲方要求或客观原因导致设计变更或调整,乙方应按甲方的要求及时进行修改,并重新提交设计文件。第四条设计质量要求4.1设计标准及规范乙方应按照国家和行业的相关标准及规范进行设计,并符合甲方的要求。4.2设计文件要求乙方应提供完整、准确、清晰的设计文件,包括设计说明书、施工图纸等。4.3设计审查及验收甲方应对乙方提交的设计文件进行审查,审查合格后进行验收。验收合格后,甲方应支付合同价款。4.4设计成果交付乙方应在合同约定的时间内,向甲方交付符合合同质量要求的设计成果。第五条合同价款及支付5.1合同总价合同总价为:人民币X万元(大写:X万元整)。5.2支付方式及时间甲方支付合同价款的方式为:银行转账。支付时间分别为:合同签订之日起X个工作日内支付人民币X万元作为预付款;设计成果交付后支付人民币X万元作为进度款;设计项目验收合格后支付剩余的合同价款。5.3价款调整如因设计变更、调整等原因导致合同价款发生变化,甲乙双方可按合同约定的方式进行价款调整。5.4违约金计算如乙方未按合同约定时间完成设计任务,应按合同总价的一定比例向甲方支付违约金。具体比例双方另行约定。第六条合同履行及违约责任6.1甲方义务及责任(1)甲方应按合同约定支付合同价款。(2)甲方应提供设计所需的基础资料和相关信息。(3)甲方应配合乙方进行设计审查和验收。6.2乙方义务及责任(1)乙方应按合同约定完成设计任务,并保证设计质量。(2)乙方应按甲方要求提供设计进度报告和设计文件。(3)乙方应按合同约定进行设计变更和调整。6.3违约处理如一方未履行合同义务或违反合同条款,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。6.4不可抗力如因不可抗力导致一方不能履行合同义务,该方应立即通知对方,并采取合理措施减少损失。不可抗力事件结束后,双方应继续履行合同。第八条争议解决8.1争议解决方式(1)向乙方所在地的人民法院提起诉讼。(2)向甲方所在地的人民法院提起诉讼。(3)提交X仲裁委员会仲裁。8.2诉讼管辖如选择诉讼解决争议,甲方所在地的人民法院具有管辖权。8.3仲裁如选择仲裁解决争议,仲裁委员会为X仲裁委员会。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。第九条合同的生效、变更和解除9.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。9.2合同变更合同履行过程中,如甲乙双方同意变更合同内容,应签订书面变更协议,经双方签字(或盖章)后生效。9.3合同解除如合同履行过程中发生不可抗力或其他特殊情况,导致合同无法履行,甲乙双方协商一致后可以解除合同。合同解除后,甲乙双方应按照合同约定处理后续事项。第十条保密条款10.1保密信息范围保密信息范围包括:合同内容、设计方案、技术资料等。10.2保密期限保密期限为:自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。10.3违约保密条款如乙方违反保密条款,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的一定比例。具体比例双方另行约定。第十一条知识产权保护11.1知识产权归属设计成果的知识产权归甲方所有。11.2知识产权使用乙方未经甲方授权,不得使用设计成果从事盈利性活动或泄露给第三方。11.3侵权责任如乙方侵犯甲方的知识产权,乙方应承担侵权责任,赔偿甲方的损失。第十二条合同的转让12.1转让条件未经对方同意,合同双方不得将合同权利和义务转让给第三方。12.2转让程序如需转让合同权利和义务,应签订书面转让协议,经对方同意后生效。12.3转让后果合同转让后,转让方退出合同,受让方取代转让方的地位,继续履行合同。第十三条合同的解释13.1合同语言本合同的语言为中文。13.2合同附件合同附件为本合同的有效组成部分,与合同具有同等法律效力。13.3合同的补充协议如合同履行过程中出现未尽事宜,甲乙双方可以签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同解除后的义务合同解除后,乙方应按照甲方的要求归还设计成果和相关资料,并删除所有存储设计成果的介质。14.3双方约定的其他事项甲乙双方还可以约定其他事项,以书面形式附加在本合同中。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义及范围1.1第三方定义第三方指非本合同主体甲乙双方之外的其它个人或实体。1.2第三方范围第三方包括但不限于:中介机构、审查机构、咨询顾问、技术支持、施工单位等。第二条第三方介入方式及程序2.1第三方介入方式第三方介入可包括但不限于:审查、评估、监督、协调等。2.2第三方介入程序(1)甲乙双方同意引入第三方。(2)甲乙双方与第三方签订相关协议。(3)第三方根据协议进行介入。(4)甲乙双方对第三方工作进行评价。第三条第三方责任及义务3.1第三方责任第三方应按照甲乙双方的要求,提供专业服务,并确保服务质量和效果。3.2第三方义务第三方应遵守相关法律法规,保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露给第三方。第四条第三方费用及支付4.1第三方费用第三方费用根据双方协议确定,包括但不限于:服务费、咨询费、审查费等。4.2支付方式及时间甲乙双方按照与第三方签订的协议约定的方式支付费用,支付时间按照协议约定。第五条第三方与甲乙双方的关系5.1第三方与甲方关系第三方应服从甲方的管理,按照甲方的要求进行工作。5.2第三方与乙方关系第三方应按照乙方的设计要求进行工作,并提供必要的技术支持。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额定义第三方责任限额指第三方因其过失或疏忽导致甲乙双方损失时,第三方应承担的责任范围。6.2第三方责任限额确定第三方责任限额根据双方协议确定,或由甲乙双方根据实际情况商定。6.3第三方责任限额承担第三方应在其责任限额内承担责任,超过责任限额的部分由甲乙双方协商解决。第七条第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式(1)向乙方所在地的人民法院提起诉讼。(2)向甲方所在地的人民法院提起诉讼。(3)提交X仲裁委员会仲裁。7.2诉讼管辖如选择诉讼解决争议,甲方所在地的人民法院具有管辖权。7.3仲裁如选择仲裁解决争议,仲裁委员会为X仲裁委员会。仲裁裁决是终局的,对双方均有
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二四年度项目进度对赌协议3篇
- 生猪栏位设计与建设技术转让协议04
- 2024年度东莞城市亮化工程项目合同2篇
- 药品购销合同模板完整版
- 2024年度店面物业:租赁合同与物业服务协议2篇
- 铝合金门窗材料购销合同范本 2篇
- 2024年版豪华住宅区公寓销售协议3篇
- 2024年度环境监理工程师服务合同3篇
- 开展青年员工培训提升
- 人教版九年级化学第二单元我们周围的空气2氧气课时1氧气的性质教学教学课件
- 《我的白鸽》课件
- 国开2024年《中国法律史》平时作业1-3答案
- 大学生职业规划大赛成长赛道参赛作品
- GB 17790-2008家用和类似用途空调器安装规范
- 五年级上册数学课件 -《平行四边形的面积》 人教版(共15张PPT)
- PSPC作业指导书用书
- 安培环路定理及应用PPT课件
- TS3000在航天炉煤化工中应用
- 关于公司办公用房超标的情况报告
- 生产车间环境管理制度
- 120个文言实词小故事全文翻译
评论
0/150
提交评论