2024年度地铁线路土建施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度地铁线路土建施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条施工质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量检验第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收第七条施工安全7.1安全要求7.2安全事故处理7.3安全防护措施第八条环境保护8.1环保要求8.2环保措施8.3环保验收第九条合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更费用第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼11.3适用法律第十二条合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的处理第十三条其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力第十四条合同的生效、修改和终止14.1合同生效条件14.2合同修改14.3合同终止第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1单位名称：中华人民共和国市城市轨道交通建设指挥部1.1.2单位地址：市区路号1.1.3联系人：1.1.4联系电话：1.2承包人1.2.1单位名称：工程有限公司1.2.2单位地址：省市区路号1.2.3联系人：1.2.4联系电话：第二条工程概况2.1工程名称：市地铁号线一期工程土建施工项目2.2工程地点：市区2.3工程规模：地铁线路全长公里，包括站、区间及附属设施2.4工程内容：包括但不限于地铁线路的隧道开挖、主体结构施工、风水电安装、装饰装修、绿化等土建施工及施工临时设施的搭设和拆除。第三条合同价格3.1合同总价：人民币亿元（大写：）3.2价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等影响工程造价的因素，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式：按照工程进度，分期支付工程款。具体支付方式及进度安排详见合同附件。第四条合同工期4.1开工日期：年月日4.2竣工日期：年月日4.3工期延误：如因承包人原因导致工程延期，应按照合同约定承担相应的违约责任。第五条施工质量5.1质量标准：工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求。5.2质量保证：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.3质量检验：发包人有权对工程质量进行监督检查，承包人应予以配合。第六条材料与设备6.1材料供应：承包人应按照合同约定供应工程所需的材料，并保证材料质量。6.2设备供应：承包人应按照合同约定供应施工所需的设备，并保证设备性能稳定。6.3材料与设备验收：发包人有权对承包人供应的材料和设备进行验收，不符合合同要求的，承包人应予以更换或修复。第七条施工安全7.1安全要求：承包人应按照相关法律法规、国家标准及合同约定，确保施工安全。7.2安全事故处理：如发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按照相关规定处理。7.3安全防护措施：承包人应制定并落实施工现场的安全防护措施，防止事故的发生。第八条环境保护8.1环保要求：承包人应按照相关法律法规及合同约定，做好施工现场的环境保护工作。8.2环保措施：承包人应采取有效措施，防止施工过程中对周围环境造成污染。8.3环保验收：工程竣工后，承包人应按照相关要求进行环保验收，确保工程符合环保标准。第九条合同变更9.1变更条件：合同执行过程中，如因客观原因导致合同内容需要变更，双方可协商一致进行变更。9.2变更程序：合同变更应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。9.3变更费用：因合同变更产生的额外费用，双方可按照约定分担。第十条违约责任10.1发包人违约：如发包人未按约定履行合同义务，应承担相应的违约责任。10.2承包人违约：如承包人未按约定履行合同义务，应承担相应的违约责任。10.3违约赔偿：违约方应赔偿因此给对方造成的损失及额外费用。第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁或诉讼：双方可约定仲裁或诉讼作为争议解决的最终方式。11.3适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。第十二条合同解除12.1解除条件：合同执行过程中，如发生不可抗力等法定解除条件，双方可协商解除合同。12.2解除程序：合同解除应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。12.3解除后的处理：合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，互相结算款项。第十三条其他条款13.1保密条款：双方应对合同内容及双方商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露。13.2知识产权保护：双方应尊重对方知识产权，不得侵犯对方的商标、专利等权益。13.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解决。第十四条合同的生效、修改和终止14.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同修改：合同执行过程中，如双方同意对合同内容进行修改，应签订书面修改协议。14.3合同终止：合同到期或者双方协商一致终止时，本合同失效。第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同执行过程中可能涉及到第三方介入的情况，为明确各方的权责，特对合同进行如下修正：第一条第三方定义1.1第三方：指除甲乙方以外的其他单位或个人，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方、供应方等。第二条第三方介入的条件和方式2.1第三方介入的条件：本合同执行过程中，如甲乙方认为需要第三方专业服务，包括但不限于技术咨询、质量检测、材料供应等，可以书面形式提出。2.2第三方介入的方式：第三方介入需经过甲乙双方协商一致，并签订书面协议，明确第三方的职责和权利。第三条第三方的主要职责3.1第三方应按照甲乙双方的约定，提供专业服务，并确保服务质量和效果。3.2第三方应遵守国家法律法规，不得损害甲乙双方的合法权益。3.3第三方应保密甲乙双方的商业秘密，未经甲乙双方同意，不得向外界泄露。第四条第三方的主要权利4.1第三方有权按照合同约定收取服务费用。4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持。4.3第三方有权在合同约定的范围内，对施工过程进行监督和检查。第五条第三方介入的额外条款及说明5.1甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的服务内容、质量标准、服务期限、费用支付等。5.2甲乙双方应确保第三方的服务不影响合同的正常执行，不得因第三方原因导致工程延期或质量问题。5.3甲乙双方应承担第三方介入所产生的额外费用，并在合同中予以明确。第六条第三方责任限额6.1第三方应对其提供的服务承担法律责任，包括但不限于因服务原因导致的工程质量问题、安全事故等。6.2甲乙双方与第三方签订的书面协议中，应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。6.3第三方应购买相应的保险，以保障其服务过程中的风险。第七条第三方与其他各方的关系7.1第三方与甲乙双方应是独立的法律主体，各自承担法律责任。7.2第三方与甲乙双方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。7.3第三方与甲乙双方之间的纠纷，应通过友好协商解决；如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。第八条第三方介入后的合同变更8.1如甲乙双方同意第三方介入，且需对合同内容进行变更，应签订书面修改协议。8.2书面修改协议应明确第三方介入对合同价格、工期、质量等方面的影响。第九条第三方介入后的合同解除9.1如甲乙双方同意解除合同，且第三方已介入，应与第三方协商一致，并签订书面解除协议。9.2书面解除协议应明确解除合同的原因、时间、后果及处理方式。第十条第三方介入后的争议解决10.1如发生合同争议，甲乙双方应协商解决；如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2如第三方介入导致合同争议，甲乙双方应与第三方共同协商解决；如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。第十一条第三方介入后的适用法律11.1本合同及第三方介入的书面协议适用中华人民共和国法律。第十二条第三方介入后的合同生效、修改和终止12.1第三方介入的书面协议自甲乙双方及第三方签字盖章之日起生效。12.2书面协议的修改和终止，应遵循甲乙双方及第三方的协商一致原则。本修正条款与原合同具有同等法律效力，甲乙双方及第三方应共同遵守。如有未尽事宜，可签订补充协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：工程量清单附件三：施工方案和施工组织设计附件四：合同价格清单附件五：工程进度计划附件六：质量保修书附件七：安全文明施工保证书附件八：材料和设备供应清单附件九：施工合同专用条款附件十：施工合同通用条款附件十一：合同履行过程中的变更协议附件十二：合同解除协议附件十三：保险单据附件十四：工程验收报告附件十五：工程结算书附件的详细要求和说明：1.工程设计图纸：应包括工程的完整设计内容，包括但不限于平面图、立面图、剖面图、细部图等，以及设计说明书和相关技术参数。2.工程量清单：应详细列出工程所需的材料、设备、劳动力等资源清单，包括数量、规格、单价、总价等信息。3.施工方案和施工组织设计：应明确施工步骤、工艺流程、施工方法、施工组织结构等，以及施工过程中的质量、安全措施。4.合同价格清单：应详细列出各项工程费用，包括工程直接费、间接费、利润、税金等，并明确支付方式和进度。5.工程进度计划：应明确工程的开工日期、竣工日期、各阶段施工进度安排，以及关键节点的时间要求。6.质量保修书：应详细说明保修范围、保修期限、保修责任等内容。7.安全文明施工保证书：应明确施工过程中的安全文明施工要求，包括但不限于施工现场管理、环境保护、安全生产等。8.材料和设备供应清单：应详细列出所需材料和设备的名称、型号、数量、质量标准等信息。9.施工合同专用条款：应包括合同双方的具体权利义务、违约责任、争议解决等特殊约定。10.施工合同通用条款：应包括合同的定义和解释、合同的组成、合同的生效和终止、保密条款等通用规定。11.合同履行过程中的变更协议：应明确合同变更的条件、程序、变更内容的说明和变更后的影响。12.合同解除协议：应明确合同解除的条件、程序、解除后的处理事项。13.保险单据：应包括工程一切险、第三方责任险等保险单据，以证明保险的有效性。14.工程验收报告：应包括工程验收合格证明、工程质量评估报告等内容。15.工程结算书：应详细列出工程最终结算金额，包括已支付金额、应支付金额、扣款事项等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲乙双方未按合同约定履行义务，包括但不限于延期施工、质量不达标、未按期支付款项等。2.第三方未按合同约定提供服务，包