2024年度电工设备采购与施工合同6篇_第1页
2024年度电工设备采购与施工合同6篇_第2页
2024年度电工设备采购与施工合同6篇_第3页
2024年度电工设备采购与施工合同6篇_第4页
2024年度电工设备采购与施工合同6篇_第5页
已阅读5页,还剩99页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度电工设备采购与施工合同本合同目录一览第一条合同主体与范围1.1供应商信息1.2采购方信息1.3电工设备范围与描述第二条合同价格与支付2.1设备价格2.2运输费用2.3税金2.4支付方式与时间表第三条交货与验收3.1交货时间3.2交货地点3.3验收程序3.4质量标准第四条施工服务4.1施工方案4.2施工人员资质4.3施工进度4.4施工质量控制第五条保修与售后服务5.1保修期限5.2保修范围5.3售后服务响应时间5.4索赔程序第六条变更与解除合同6.1合同变更条件6.2合同解除条件6.3变更或解除合同的程序第七条违约责任7.1供应商的违约行为7.2采购方的违约行为7.3违约责任的具体承担方式第八条争议解决8.1争议解决方式8.2适用法律8.3仲裁地点第九条合同的生效、修改与失效9.1合同生效条件9.2合同修改程序9.3合同失效条件第十条保密条款10.1保密信息范围10.2保密义务与期限10.3泄密责任第十一条法律适用与争议解决11.1适用法律11.2争议解决方式第十二条其他条款12.1合同附件12.2合同修改记录12.3合同签署日期第十三条合同的附件13.1电工设备详细清单13.2施工图纸与方案13.3供应商资质证明文件第十四条合同签署14.1合同签署人14.2签字盖章程序14.3合同副本数量与分发第一部分:合同如下:第一条合同主体与范围1.1供应商信息1.2采购方信息1.3电工设备范围与描述本合同所涉及的电工设备包括但不限于:电缆、电缆桥架、配电箱、开关设备、照明设备等。具体设备名称、型号、数量和规格详见附件一。第二条合同价格与支付2.1设备价格供应商应按照甲方提供的电工设备清单,提供具有竞争性的报价。双方经协商一致后,确定设备总价格为人民币【】元整(大写:【】元整)。2.2运输费用供应商负责将电工设备运输至甲方指定的交货地点。运输费用包含在设备价格中,不再另外收取。2.3税金根据国家相关法律法规,设备销售过程中产生的税金由双方按照法定税率分别承担。2.4支付方式与时间表甲方支付设备款项分三次进行,具体支付方式与时间表如下:(1)合同签订后七个工作日内,甲方支付设备总价的30%;(2)供应商按照甲方要求完成设备生产后,甲方支付设备总价的50%;(3)供应商完成设备安装、调试并验收合格后,甲方支付设备总价的20%。第三条交货与验收3.1交货时间供应商应按照本合同约定的时间节点,将电工设备交付给甲方。具体交货时间见附件一。3.2交货地点供应商将电工设备交付至甲方指定的交货地点。3.3验收程序甲方按照附件一中所列的电工设备清单,对供应商提供的设备进行验收。验收合格的,双方签署验收报告;验收不合格的,供应商应在五个工作日内负责整改并重新提交验收。3.4质量标准供应商提供的电工设备应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。如设备存在质量问题,供应商应负责修复或更换,并承担相应责任。第四条施工服务4.1施工方案供应商应根据甲方项目需求,提供合适的施工方案,包括施工工艺、施工进度、人员安排等。4.2施工人员资质供应商应确保施工人员具备相关资质和经验,能够胜任电工设备的安装、调试工作。4.3施工进度供应商应按照甲方要求,确保施工进度符合项目进度计划。4.4施工质量控制供应商应对施工过程进行质量控制,确保施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。如施工质量出现问题时,供应商应负责整改并承担相应责任。第五条保修与售后服务5.1保修期限供应商提供的电工设备保修期限为【】年,自验收合格之日起计算。5.2保修范围保修范围包括电工设备本身及安装、调试过程中出现的问题。5.3售后服务响应时间供应商在接到甲方售后服务需求后,应在【】小时内给予响应,并在【】天内完成维修或更换。5.4索赔程序甲方在保修期内发现电工设备存在质量问题,应立即通知供应商。供应商应在规定时间内给予解决。如供应商未能在规定时间内解决问题,甲方有权向供应商提出索赔。第六条变更与解除合同6.1合同变更条件在合同履行过程中,如因国家政策、法律法规等发生变化,导致合同无法继续履行,双方可协商变更或解除合同。6.2合同解除条件在合同履行过程中,如一方严重违约,导致合同无法继续履行,另一方有权解除合同。6.3变更或解除合同的程序变更或解除合同应由双方签署书面协议,并报双方主管部门批准。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2适用法律本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。8.3仲裁地点如双方同意仲裁解决争议,仲裁地点为合同签订地。第九条合同的生效、修改与失效9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同修改程序合同修改应由双方签署书面协议,并报双方主管部门批准。9.3合同失效条件第十条保密条款10.1保密信息范围双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,均属于保密信息。10.2保密义务与期限双方应对保密信息予以保密,保密期限自合同签订之日起计算,期限为【】年。10.3泄密责任如一方违反保密义务,导致保密信息泄露,泄露方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十一条其他条款11.1合同附件本合同附件包括电工设备详细清单、施工图纸与方案、供应商资质证明文件等。11.2合同修改记录合同修改记录应由双方签署,并加盖公章。11.3合同签署日期本合同于【】年【】月【】日签署。第十二条合同的附件12.1电工设备详细清单详见附件一。12.2施工图纸与方案详见附件二。12.3供应商资质证明文件详见附件三。第十三条合同签署13.1合同签署人甲方:(签字)______________乙方:(签字)______________13.2签字盖章程序合同签署人代表双方签署本合同,并加盖公章。13.3合同副本数量与分发本合同一式两份,甲乙双方各执一份。如双方同意,可以增加副本数量。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所涉及的第三方是指除甲乙双方之外,参与合同履行过程的其他自然人、法人和其他组织。1.2第三方介入包括但不限于:中介方、监理方、施工分包方、设备供应商、材料供应商等。第二条第三方介入的程序与责任2.1甲乙双方应在本合同中明确第三方的介入范围、职责和权利。2.2第三方介入前,甲乙双方应就第三方的主体资格、资质等进行审查,确保其具备履行合同的能力。2.3第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订相应的补充协议,明确双方的权利义务。2.4第三方应按照甲乙双方的要求,履行合同约定的职责,确保合同的顺利履行。第三条第三方责任限额3.1甲乙双方与第三方签订的补充协议中,应明确第三方的责任限额。3.2第三方责任限额包括但不限于:赔偿限额、责任范围、免责条件等。3.3甲乙双方应根据合同履行情况,及时调整第三方的责任限额,以确保合同的公平合理。第四条第三方违约处理4.1如第三方违反合同约定,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。4.2甲乙双方与第三方签订的补充协议中,应明确违约处理方式、违约责任等。4.3如第三方违约导致甲乙双方损失,甲乙双方有权向第三方追偿。第五条第三方权益保护5.1甲乙双方应尊重第三方的合法权益,不得擅自变更、解除与第三方的合同。5.2甲乙双方应协助第三方履行合同,提供必要的条件和便利。5.3第三方权益受到侵害时,甲乙双方应给予第三方必要的支持和帮助。第六条第三方税收与合规6.1第三方应按照国家相关法律法规,承担合同履行过程中的税收责任。6.2第三方应保证其提供的产品和服务符合国家相关法律法规、行业标准和企业要求。6.3第三方应遵守合同约定的保密义务,保护甲乙双方的商业秘密和技术秘密。第七条第三方退出机制7.1第三方因故需要退出合同履行过程时,应提前【】天通知甲乙双方。7.2第三方退出后,甲乙双方应按照合同约定,对其未履行部分进行处理。7.3第三方退出不影响甲乙双方之间的合同履行,甲乙双方应继续履行合同约定的义务。第八条第三方评价与监督8.1甲乙双方应建立第三方评价机制,对第三方的履约情况进行评价。8.2甲乙双方应定期对第三方进行监督,确保第三方按照合同约定履行义务。8.3甲乙双方应根据第三方评价和监督结果,及时调整与第三方的合作策略。第九条合同的变更与解除9.1如合同履行过程中,甲乙双方同意增加或减少第三方介入的范围和职责,应签订书面补充协议。9.2如第三方严重违约,甲乙双方有权根据合同约定解除与第三方的合同。9.3合同变更或解除不影响甲乙双方之间的合同履行,甲乙双方应继续履行合同约定的义务。第十条法律适用与争议解决10.1本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2甲乙双方与第三方签订的补充协议,应明确双方的权利义务,适用法律。10.3如发生争议,甲乙双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同附件11.1本合同附件包括第三方名单、资质证明文件、补充协议等。11.2合同修改记录应由甲乙双方与第三方共同签署,并加盖公章。11.3合同签署日期应按照甲乙双方与第三方签订的补充协议确定。第十二条合同签署12.1合同签署人应包括甲乙双方代表及第三方代表。12.2签字盖章程序应按照甲乙双方与第三方签订的补充协议确定。12.3合同副本数量与分发应按照甲乙双方与第三方签订的补充协议确定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:电工设备详细清单附件二:施工图纸与方案附件三:供应商资质证明文件附件四:第三方名单附件五:第三方资质证明文件附件六:补充协议附件七:评价与监督记录附件八:税收合规文件附件九:保密协议附件十:违约行为记录说明二:违约行为及责任认定:1.供应商未按照约定时间交付电工设备,视为违约。甲方有权要求供应商支付逾期交付违约金,每逾期一天,违约金为合同总价款的0.5%。2.供应商提供的电工设备不符合国家相关法律法规、行业标准或甲方要求,视为违约。甲方有权要求供应商更换符合要求的产品,并承担因此产生的费用。3.供应商未按照约定提供施工服务或施工质量不符合要求,视为违约。甲方有权要求供应商支付违约金,并承担因此产生的损失。4.甲方未按照约定时间支付设备款项,视为违约。供应商有权要求甲方支付滞纳金,每逾期一天,滞纳金为应付款项的0.5%。5.甲方未按照约定提供施工场地、施工条件等,导致供应商无法按时完成施工,视为违约。甲方应承担因此产生的损失。6.甲方未按照约定支付施工款项,导致供应商无法正常施工,视为违约。甲方应承担因此产生的损失。7.第三方未按照约定履行合同义务,视为违约。甲乙双方有权要求第三方承担违约责任,并承担因此产生的损失。8.第三方提供的产品或服务不符合约定,视为违约。甲乙双方有权要求第三方承担违约责任,并承担因此产生的损失。9.第三方未按照约定时间完成工作,视为违约。甲乙双方有权要求第三方支付违约金,并承担因此产生的损失。10.甲乙双方未按照约定提供必要的条件和支持,导致第三方无法正常履行合同,视为违约。甲乙双方应承担因此产生的损失。全文完。2024年度电工设备采购与施工合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1供应商信息1.2采购方信息第二条电工设备描述2.1设备种类2.2设备数量2.3技术规格与要求第三条采购与施工流程3.1采购流程3.2施工流程第四条交货期限与地点4.1交货期限4.2交货地点第五条质量保证5.1产品质量标准5.2质量保证期限第六条价格与支付条款6.1设备价格6.2支付方式与期限第七条施工安全与环境保护7.1施工安全措施7.2环境保护要求第八条违约责任8.1供应商的违约责任8.2采购方的违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点与适用法律第十条合同的变更与终止10.1合同变更条件10.2合同终止条件第十一条保密条款11.1保密信息范围11.2保密期限第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力事件的后果处理第十三条附则13.1合同的生效条件13.2合同的附件第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项14.2双方签字盖章第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1供应商信息1.1.1供应商名称:_______1.1.2供应商地址:_______1.1.3供应商法人代表:_______1.1.4供应商联系人:_______1.1.5供应商联系方式:_______1.2采购方信息1.2.1采购方名称:_______1.2.2采购方地址:_______1.2.3采购方法人代表:_______1.2.4采购方联系人:_______1.2.5采购方联系方式:_______第二条电工设备描述2.1设备种类2.1.1设备名称:_______2.1.2设备型号:_______2.1.3设备用途:_______2.1.4设备详细技术参数:_______2.2设备数量2.2.1设备总数量:_______2.2.2设备单价:_______2.2.3设备总价:_______2.3技术规格与要求2.3.1技术规格:_______2.3.2技术要求:_______2.3.3验收标准:_______第三条采购与施工流程3.1采购流程3.1.1采购订单:_______3.1.2供应商确认订单:_______3.1.3采购方支付预付款:_______3.1.4供应商安排生产:_______3.1.5采购方接收设备:_______3.2施工流程3.2.1施工计划:_______3.2.2施工队伍安排:_______3.2.3施工现场准备:_______3.2.4设备安装与调试:_______3.2.5施工验收:_______第四条交货期限与地点4.1交货期限4.1.1设备生产周期:_______4.1.2设备交付日期:_______4.2交货地点4.2.1交货地点:_______4.2.2交货方式:_______第五条质量保证5.1产品质量标准5.1.1设备应符合的国家标准:_______5.1.2设备质量保证书:_______5.2质量保证期限5.2.1设备质量保证期限:_______5.2.2质量保证期限内的事宜处理:_______第六条价格与支付条款6.1设备价格6.1.1设备单价:_______6.1.2设备总价:_______6.2支付方式与期限6.2.1支付方式:_______6.2.2预付款比例:_______6.2.3剩余款项支付条件:_______6.2.4支付时间:_______第八条违约责任8.1供应商的违约责任8.1.1供应商未能按约定时间交货的,应向采购方支付合同总价款的_______%作为违约金。8.1.2供应商提供的设备不符合约定技术规格和质量标准的,应负责更换或修复,并支付相应费用。8.1.3供应商未履行合同约定的保密义务的,应向采购方支付合同总价款的_______%作为违约金。8.2采购方的违约责任8.2.1采购方未按约定时间支付预付款的,应向供应商支付合同总价款的_______%作为违约金。8.2.2采购方未按约定接受设备的,应承担由此产生的额外费用。8.2.3采购方未履行合同约定的保密义务的,应向供应商支付合同总价款的_______%作为违约金。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。9.1.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点与适用法律9.2.1争议解决地点:_______9.2.2适用法律:_______第十条合同的变更与终止10.1合同变更条件10.1.1合同变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。10.1.2合同变更不得违反法律法规和双方合法权益。10.2合同终止条件10.2.1合同终止需双方协商一致,并签订书面终止协议。10.2.2合同终止后,供应商应按照采购方的要求,将已交付的设备恢复到合同终止前的状态。第十一条保密条款11.1保密信息范围11.1.1保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。11.1.2保密信息的具体范围见附件一。11.2保密期限11.2.1保密期限自合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。11.2.2双方在保密期限内不得泄露对方的保密信息。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.1.1不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。12.1.2不可抗力事件的具体定义见附件二。12.2不可抗力事件的后果处理12.2.1发生不可抗力事件的一方应立即通知对方,并提供相关证明文件。12.2.2双方应协商一致,根据不可抗力事件的影响,相应调整合同履行期限和方式。第十三条附则13.1合同的生效条件13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.1.2合同生效后,双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。13.2合同的附件13.2.1附件一:保密信息范围详细列表。13.2.2附件二:不可抗力事件具体定义及相关证明文件。第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项14.1.1双方同意,合同以外的任何口头承诺均无效,应以书面形式签订的补充协议为准。14.1.2双方同意,本合同的任何修改和补充,必须经双方协商一致并书面确认。14.2双方签字盖章14.2.1合同签字盖章后,双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。14.2.2双方签字盖章代表对本合同内容的确认和接受。第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及第三方介入的情况,为明确各方的权利义务,现就第三方介入相关事宜进行如下修正:第一条第三方定义1.1本合同所称第三方,是指除甲乙方之外,参与或涉及本合同履行过程的的自然人、法人或其他组织。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于:中介服务、监理、检测、评估、融资等。第三条第三方选择的义务3.1甲乙方应按照诚实信用原则,选择具备相应资质、能力和良好信誉的第三方。3.2甲乙方应确保第三方介入本合同履行过程不影响甲乙双方的合法权益。第四条第三方责任4.1第三方应按照合同约定和法律法规规定,履行其职责,并对其提供的服务或产品承担质量、安全等责任。4.2第三方如因过错导致甲乙方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方之间的合同关系,不影响甲乙方之间合同的履行。5.2第三方对甲乙方的任何承诺、保证,均视为对甲乙方的约定,并承担相应的法律责任。第六条第三方介入的合同变更6.1如因第三方介入导致合同内容变更,甲乙方应签订书面变更协议,并明确变更内容、范围、期限等。6.2合同变更应遵循本合同约定的变更条件和程序。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由甲乙方协商确定,并按照合同约定承担。7.2甲乙方应在合同中明确第三方的费用支付方式、支付时间等。第八条第三方介入的合同解除8.1如第三方未按照合同约定履行义务,甲乙方有权解除与第三方的合同。8.2甲乙方解除与第三方的合同,不影响甲乙方之间合同的履行。第九条第三方责任限额9.1甲乙方应与第三方明确约定责任限额,以防止第三方承担超出其能力范围的责任。9.2第三方责任限额应在合同中明确,包括但不限于赔偿限额、责任范围等。第十条第三方介入的争议解决10.1甲乙方与第三方之间发生的争议,应通过友好协商解决。10.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条附件11.1本修正条款的附件包括但不限于:第三方选择标准、第三方合同范本、第三方责任限额约定等。第十二条生效条件12.1本修正条款自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.2本修正条款与原合同具有同等法律效力。本修正条款未尽事宜,按照原合同约定执行。如有冲突,以本修正条款为准。甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________签订日期:____年____月____日第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:电工设备技术参数详细列表详细列出所有电工设备的技术参数,包括但不限于电压、电流、功率、尺寸、重量、材料等。附件二:质量保证书由供应商出具,证明所提供的电工设备符合国家质量标准及相关行业标准。附件三:施工方案与时间表详细描述施工过程的具体方案,包括施工步骤、时间表、人员安排等。附件四:安全防护措施详述详细说明在施工过程中应采取的安全防护措施,以确保施工人员及设备的安全。附件五:环境保护措施详述详细阐述在施工过程中应遵守的环境保护措施,以保护环境免受污染。附件六:保密信息范围详细列表明确列出需要保密的信息范围,包括但不限于技术资料、商业秘密、客户信息等。附件七:不可抗力事件具体定义及相关证明文件列出不可抗力事件的定义,并提供相关证明文件,如自然灾害证明、政府禁令等。附件八:第三方选择标准明确第三方选择的标准,包括资质要求、经验要求、信誉评价等。附件九:第三方合同范本提供与第三方签订合同的范本,用于指导双方签订具体合同。附件十:第三方责任限额约定明确第三方的责任限额,包括赔偿限额、责任范围等。说明二:违约行为及责任认定:1.供应商未能按约定时间交货。2.供应商提供的设备不符合约定技术规格和质量标准。3.供应商未履行合同约定的保密义务。4.采购方未按约定时间支付预付款。5.采购方未按约定接受设备。6.采购方未履行合同约定的保密义务。7.第三方未按合同约定履行其职责。违约责任认定标准:1.供应商的违约责任:供应商应按合同约定支付违约金,违约金计算方式为合同总价款的_______%。2.采购方的违约责任:采购方应按合同约定支付违约金,违约金计算方式为合同总价款的_______%。3.第三方的违约责任:第三方应按合同约定支付违约金,违约金计算方式为合同总价款的_______%。示例说明:假设供应商未能按约定时间交货,供应商应支付合同总价款的10%作为违约金。假设采购方未按约定时间支付预付款,采购方应支付合同总价款的5%作为违约金。假设第三方未按合同约定履行其职责,第三方应支付合同总价款的10%作为违约金。全文完。2024年度电工设备采购与施工合同2本合同目录一览第一条电工设备采购1.1设备清单1.2数量与质量标准1.3交货时间与地点1.4价格与支付方式第二条施工要求2.1施工范围与内容2.2施工标准与规范2.3施工时间与进度2.4施工质量保证第三条合同的履行与验收3.1采购方的权利与义务3.2施工方的权利与义务3.3验收标准与程序3.4违约责任与争议解决第四条技术支持与服务4.1技术咨询与指导4.2设备维护与维修4.3培训与技术交流4.4售后服务承诺第五条安全与环保5.1安全生产责任5.2环保要求与措施5.3事故处理与责任划分5.4应急预案与防范措施第六条合同的变更与解除6.1变更条件与程序6.2解除条件与程序6.3变更与解除的后果处理第七条保密条款7.1保密内容与范围7.2保密义务与责任7.3保密期限与解密条件第八条法律适用与争议解决8.1合同适用的法律8.2争议解决方式与地点8.3诉讼或仲裁的适用规则第九条其他条款9.1合同的生效与终止9.2合同的保管与复制9.3合同的修改与补充9.4合同的解除与终止第十条合同的签订与生效10.1签订日期与地点10.2合同的生效条件10.3合同的签署与备案第十一条附件11.1设备技术参数与规格11.2施工方案与施工图纸11.3验收标准与规范11.4其他相关文件第十二条合同的解除与终止12.1解除与终止的条件12.2解除与终止的程序12.3解除与终止后的处理第十三条违约责任13.1违约行为的认定13.2违约责任的具体规定13.3违约责任的免除第十四条争议解决14.1争议的解决方式14.2争议解决的程序14.3争议解决的结果第一部分:合同如下:第一条电工设备采购1.1设备清单本合同设备清单详见附件一,清单中包含的设备型号、规格、数量等均为本次采购的内容。1.2数量与质量标准(1)采购数量:根据双方协商确定的数量,详见附件一。(2)质量标准:设备应符合国家或行业的相关标准,具体要求详见附件一。1.3交货时间与地点(1)交货时间:设备自合同签订之日起__日内交货完毕,具体交货日期见附件一。(2)交货地点:双方约定的指定地点,具体地点见附件一。1.4价格与支付方式(1)设备价格:设备的总价及单价详见附件一。(2)支付方式:设备款分__期支付,具体支付时间、金额及方式见附件一。第二条施工要求2.1施工范围与内容(1)施工范围:合同约定的电工设备安装、调试及验收等工程。(2)施工内容:详见附件二,包括施工方案、施工图纸等。2.2施工标准与规范施工应严格按照国家或行业的相关标准、规范进行,具体要求见附件二。2.3施工时间与进度(1)施工时间:自设备到达施工现场之日起,__日内完成施工,具体施工时间见附件二。(2)施工进度:按照双方约定的进度计划进行,具体进度见附件二。2.4施工质量保证施工方应保证施工质量,设备安装、调试及验收等均应达到合同约定的标准,具体要求见附件二。第三条合同的履行与验收3.1采购方的权利与义务(1)采购方应按照合同约定支付设备款。(2)采购方应提供施工所需的场地、电源等条件。(3)采购方应在合同约定的时间内接收设备。3.2施工方的权利与义务(1)施工方应按照合同约定完成设备安装、调试及验收等工作。(2)施工方应提供设备的技术支持和服务。(3)施工方应按照合同约定的时间、质量标准完成施工。3.3验收标准与程序(1)验收标准:设备及施工质量应符合合同约定的标准,详见附件二。(2)验收程序:验收分为初步验收和最终验收,具体程序见附件二。3.4违约责任与争议解决(1)违约责任:双方违反合同约定,应承担相应的违约责任,具体规定见附件二。(2)争议解决:双方因履行合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第四条技术支持与服务4.1技术咨询与指导施工方应在施工过程中提供技术咨询与指导,确保设备正常运行。4.2设备维护与维修施工方应负责设备的维护与维修工作,确保设备在使用过程中的正常运行。4.3培训与技术交流施工方应对采购方的操作人员进行培训,使其熟练掌握设备的使用方法。4.4售后服务承诺施工方应提供__年的售后服务,包括设备维修、技术支持等。第五条安全与环保5.1安全生产责任双方应严格遵守国家或行业的安全生产规定,确保施工过程中的安全生产。5.2环保要求与措施施工过程中应遵守国家或行业的环保规定,采取有效措施保护环境。5.3事故处理与责任划分发生安全事故时,双方应立即启动应急预案,按约定划分责任并进行处理。5.4应急预案与防范措施双方应制定应急预案,采取有效防范措施,防止安全事故的发生。第六条合同的变更与解除6.1变更条件与程序合同履行过程中,双方同意变更合同的,应签订书面变更协议,并经双方盖章确认。6.2解除条件与程序合同履行过程中,发生合同约定的解除条件,双方同意解除合同的,应签订书面解除协议,并经双方盖章确认。6.3变更与解除的后果处理合同变更或解除后,双方应按照约定处理合同变更或解除后的相关事宜。第八条法律适用与争议解决8.1合同适用的法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2争议解决方式与地点双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3诉讼或仲裁的适用规则如双方约定仲裁,则仲裁机构为合同签订地仲裁委员会,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。第九条其他条款9.1合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为__年,自合同生效之日起计算。9.2合同的保管与复制双方均应妥善保管本合同及其附件,未经对方同意,不得复制或泄露合同内容。9.3合同的修改与补充本合同的修改和补充必须采用书面形式,经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。9.4合同的解除与终止本合同履行完毕或合同约定的解除、终止条件出现时,合同终止。第十条合同的签订与生效10.1签订日期与地点本合同于____年__月__日由甲乙双方在中国____签订。10.2合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.3合同的签署与备案双方应在本合同生效后__日内,将合同正本签署后交换,并按法定程序进行备案。第十一条附件11.1设备技术参数与规格详见附件三,包括设备的技术参数、规格等详细信息。11.2施工方案与施工图纸详见附件四,包括施工方案、施工图纸等详细信息。11.3验收标准与规范详见附件五,包括验收标准、规范等详细信息。11.4其他相关文件详见附件六,包括与本合同相关的其他文件。第十二条合同的解除与终止12.1解除与终止的条件本合同的解除与终止条件详见附件七。12.2解除与终止的程序本合同的解除与终止程序详见附件七。12.3解除与终止后的处理本合同解除与终止后的处理事项详见附件七。第十三条违约责任13.1违约行为的认定违约行为的具体认定标准详见附件八。13.2违约责任的具体规定违约责任的具体规定详见附件八。13.3违约责任的免除违约责任的免除条件及具体情况详见附件八。第十四条争议解决14.1争议的解决方式争议的解决方式及具体程序详见附件九。14.2争议解决的程序争议解决的详细程序及步骤详见附件九。14.3争议解决的结果争议解决的结果及处理措施详见附件九。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入的定义第三方介入是指在甲乙双方履行本合同时,除甲乙双方外,涉及到的其他主体,包括但不限于中介方、监理方、验收方等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括所有与本合同履行直接或间接相关的主体,除甲乙双方外。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件第三方介入的条件包括但不限于:(1)甲乙双方同意第三方的介入;(2)第三方具备相应的资质与能力;(3)第三方与甲乙双方无利益冲突。2.2第三方介入的程序(1)甲乙双方协商确定需要介入的第三方;(2)第三方提供相应的资质证明文件;(3)甲乙双方与第三方签订书面介入协议;(4)第三方按照协议约定介入合同履行。第三条第三方介入后的责任与权益3.1第三方责任第三方应按照介入协议的约定,履行相关职责,并对其提供的服务承担责任。3.2第三方权益第三方有权按照介入协议的约定,获得相应的权益,包括但不限于费用支付、权益分配等。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙双方的关系第三方介入后,成为甲乙双方合同履行的参与者,但不由甲乙双方直接控制。4.2第三方与监理、验收等方的关系第三方与监理、验收等方的关系,由双方根据实际情况确定,但不得影响甲乙双方合同的履行。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方责任限额包括但不限于:(1)第三方应承担的责任范围;(2)第三方应承担的责任金额;(3)第三方责任限额的计算方式。5.2第三方责任限额的调整第三方责任限额可根据合同履行情况,由甲乙双方协商调整。第六条第三方介入的变更与解除6.1变更条件与程序第三方介入的变更条件与程序详见附件十。6.2解除条件与程序第三方介入的解除条件与程序详见附件十。6.3变更与解除的后果处理第三方介入变更或解除后的后果处理详见附件十。第七条第三方介入的违约责任7.1违约行为的认定第三方违约行为的认定标准详见附件十一。7.2违约责任的具体规定第三方违约责任的具体规定详见附件十一。7.3违约责任的免除第三方违约责任的免除条件及具体情况详见附件十一。第八条第三方介入的争议解决8.1争议的解决方式第三方介入引发的争议解决方式及具体程序详见附件十二。8.2争议解决的程序第三方介入争议解决的详细程序及步骤详见附件十二。8.3争议解决的结果第三方介入争议解决的结果及处理措施详见附件十二。第九条甲乙双方与第三方的权利与义务9.1甲乙双方的权利与义务甲乙双方应按照本合同及介入协议的约定,履行相关权利与义务。9.2第三方的权利与义务第三方应按照介入协议的约定,履行相关权利与义务。第十条合同的履行与验收10.1第三方介入的履行与验收第三方介入的履行与验收详见附件十三。第十一条技术支持与服务11.1第三方提供技术支持与服务第三方应按照介入协议的约定,提供相关技术支持与服务。第十二条安全与环保12.1第三方安全与环保责任第三方应按照介入协议的约定,承担相应的安全与环保责任。第十三条合同的变更与解除13.1第三方介入的变更与解除第三方介入的变更与解除详见附件十四。第十四条违约责任与争议解决14.1第三方违约责任第三方违约责任的具体规定详见附件十五。14.2第三方介入的争议解决第三方介入引发的争议解决方式及具体程序详见附件十五。第十五条其他条款15.1合同的生效与终止本合同的生效与终止详见附件十六。15.2合同的保管与复制本合同的保管与复制详见附件十六。15.3合同的修改与补充本合同的修改与补充详见附件十六。15.4合同的解除与终止本第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:设备技术参数与规格详细列出所有电工设备的技术参数、规格、数量等信息。附件二:施工方案与施工图纸详细描述施工范围、施工标准、施工时间、施工进度等。附件三:验收标准与规范列出设备及施工验收的标准与规范。附件四:第三方介入协议明确第三方的职责、权益、责任限额等信息。附件五:安全与环保要求详细描述安全与环保的要求及措施。附件六:合同变更与解除协议列出合同变更与解除的条件、程序及后果处理。附件七:违约行为及责任认定详细列出违约行为及相应的责任认定标准。附件八:争议解决方式与程序描述争议解决的方式、程序及结果。附件九:技术支持与服务协议明确第三方提供技术支持与服务的范围、义务等。附件十:第三方介入的变更与解除协议详细描述第三方介入变更与解除的条件、程序及后果处理。附件十一:第三方违约行为及责任认定列出第三方违约行为及相应的责任认定标准。附件十二:第三方介入的争议解决协议明确第三方介入引发的争议解决方式、程序及结果。附件十三:合同履行与验收协议详细描述合同履行与验收的程序、标准等。附件十四:合同的生效与终止协议明确合同生效与终止的条件、程序等。附件十五:合同的保管与复制协议描述合同保管与复制的具体规定。附件十六:合同的修改与补充协议明确合同修改与补充的条件、程序等。说明二:违约行为及责任认定:1.甲乙双方未按照合同约定履行义务,如未按时支付设备款、未提供施工所需场地等。2.第三方未按照介入协议约定履行义务,如未按时提供技术支持、未达到约定的施工质量等。3.甲乙双方或第三方违反合同约定的保密义务,泄露合同内容及相关资料。4.甲乙双方或第三方未按照合同约定的时间、质量标准完成工作。5.甲乙双方或第三方未经对方同意,单方面解除或变更合同。违约责任认定标准:1.根据合同约定,违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于违约金、赔偿损失等。2.违约方的违约行为导致合同无法履行,对方有权解除合同,并追究违约方的法律责任。3.违约方应承担因违约所产生的额外费用,如诉讼费、仲裁费等。4.违约方造成对方损失的,应承担相应的赔偿责任。示例说明:如甲乙双方未按照合同约定履行义务,第三方未按照介入协议约定履行义务,均视为违约行为。违约方应承担相应的违约责任,如支付违约金、赔偿损失等。例如,甲乙双方未按约定时间支付设备款,第三方未按约定提供技术支持,均应视为违约行为,需承担相应的违约责任。全文完。2024年度电工设备采购与施工合同3本合同目录一览第一条合同主体与范围1.1甲方名称与代表1.2乙方名称与代表1.3合同范围与标的第二条电工设备采购2.1设备清单与规格2.2采购数量与价格2.3设备质量标准2.4设备交付时间与地点第三条施工要求与标准3.1施工方案与设计3.2施工队伍与资质3.3施工进度与期限3.4施工质量保证第四条合同价款与支付4.1合同总价4.2支付方式与时间4.3价款调整条件与方法4.4发票开具与税务第五条合同的履行与验收5.1甲方义务与责任5.2乙方义务与责任5.3验收程序与标准5.4验收不合格的处理第六条违约责任与赔偿6.1违约行为与责任6.2赔偿方式与金额6.3违约争议的解决第七条争议解决方式7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律途径第八条合同的变更与解除8.1变更条件与程序8.2解除条件与程序8.3变更与解除的效力第九条保密条款9.1保密内容与范围9.2保密义务与责任9.3保密期限与解除第十条不可抗力10.1不可抗力的定义10.2不可抗力的后果10.3不可抗力的通知与证明第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条法律适用与争议解决12.1合同适用的法律12.2争议解决方式第十三条其他条款13.1双方约定的其他事项13.2附件说明第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3签字盖章日期第一部分:合同如下:第一条合同主体与范围1.1甲方名称与代表1.2乙方名称与代表1.3合同范围与标的本合同范围包括电工设备的采购及施工,标的为甲方所采购的电工设备及乙方所提供的施工服务。第二条电工设备采购2.1设备清单与规格甲方同意按照附件一《电工设备采购清单》所列明的设备名称、型号、数量进行采购,具体规格详见附件一。2.2采购数量与价格甲方同意按照附件一《电工设备采购清单》所列明的数量进行采购,具体价格详见附件二《价格清单》。2.3设备质量标准2.4设备交付时间与地点乙方应按照甲方要求的时间和地点完成设备的交付。具体交付时间及地点详见附件一《电工设备采购清单》。第三条施工要求与标准3.1施工方案与设计乙方应根据甲方的要求,提供合理的施工方案及设计,以满足甲方的需求。3.2施工队伍与资质乙方应具备相应的施工资质,并提供合格的施工队伍进行施工。3.3施工进度与期限乙方应按照甲方要求的时间表完成施工,具体施工进度及期限详见附件三《施工进度计划》。3.4施工质量保证乙方应对施工质量进行严格把控,确保施工质量符合相关标准和甲方的要求。第四条合同价款与支付4.1合同总价本合同的总价为附件二《价格清单》中所列明的总价。4.2支付方式与时间甲方应按照附件四《支付时间表》所列明的支付方式和时间向乙方支付合同价款。4.3价款调整条件与方法合同价款调整的条件和方法详见附件五《价款调整条款》。4.4发票开具与税务乙方应按照相关法律法规的规定,为甲方开具合法有效的发票。税金等相关费用由甲方承担。第五条合同的履行与验收5.1甲方义务与责任甲方应按照合同约定履行付款义务,并提供必要的施工条件。5.2乙方义务与责任乙方应按照合同约定履行设备供应及施工义务,并保证施工质量。5.3验收程序与标准验收程序和标准详见附件六《验收程序与标准》。5.4验收不合格的处理如乙方施工质量不符合合同约定及验收标准,乙方应按照甲方的要求进行整改,并承担相应的违约责任。第六条违约责任与赔偿6.1违约行为与责任违约行为及责任详见附件七《违约责任条款》。6.2赔偿方式与金额赔偿方式及金额详见附件七《违约责任条款》。6.3违约争议的解决如发生违约争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同的变更与解除8.1变更条件与程序任何一方如欲变更本合同的任何条款,应以书面形式通知对方。经双方协商一致,可签署书面协议对本合同进行变更。8.2解除条件与程序1)双方协商一致解除合同;2)一方严重违约,对方有权解除合同;3)因不可抗力导致合同无法履行,双方均可解除合同。8.3变更与解除的效力合同的变更或解除,应自双方签署书面协议之日起生效。合同解除后,双方应按照约定办理相关手续,并互相承担因此产生的损失。第九条保密条款9.1保密内容与范围乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。保密信息不包括公共领域的信息或乙方在非保密情况下获得的信息。9.2保密义务与责任乙方应承担保密义务,不得泄露保密信息。如因乙方原因导致保密信息泄露,乙方应承担相应的法律责任。9.3保密期限与解除保密期限自合同签订之日起计算,至合同解除或终止之日起五年内有效。第十条不可抗力10.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。10.2不可抗力的后果如因不可抗力导致一方不能履行合同,该方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明。根据不可抗力的影响,双方可协商决定部分或全部免除责任。10.3不可抗力的通知与证明一方如因不可抗力不能履行合同,应立即通知对方,并提供相关证明文件。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件1)合同到期,双方未续签;2)双方协商一致终止合同;3)一方严重违约,对方有权终止合同;4)因不可抗力导致合同无法履行,双方均可终止合同。11.3合同解除条件本合同的解除条件详见第八条《合同的变更与解除》。第十二条法律适用与争议解决12.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式如发生合同争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1双方约定的其他事项本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2附件说明本合同附件为合同的组成部分,与合同具有同等法律效力。附件包括:附件一:《电工设备采购清单》附件二:《价格清单》附件三:《施工进度计划》附件四:《支付时间表》附件五:《价款调整条款》附件六:《验收程序与标准》附件七:《违约责任条款》第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章甲方代表签字:____________甲方盖章:____________14.2乙方签字盖章乙方代表签字:____________乙方盖章:____________14.3签字盖章日期签字盖章日期:____年____月____日第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的条件与程序15.1第三方介入的条件本合同允许第三方介入的条件为:1)当甲方或乙方无法履行合同义务时,可通知对方并协商确定第三方介入;2)当甲方或乙方认为第三方能够更好地履行合同义务时,可通知对方并协商确定第三方介入。15.2第三方介入的程序1)甲方或乙方如需第三方介入,应向对方提出书面申请,并说明介入理由及第三方信息;2)双方应在收到申请后十个工作日内进行协商,达成一致意见后签署书面协议;3)第三方介入后,甲方、乙方与第三方应按照书面协议约定的权利义务进行履行。第十六条第三方介入后的额外条款16.1额外条款的确定当甲方或乙方根据本合同约定介入第三方时,如需增加额外条款,应经双方协商一致后以书面形式确定。16.2额外条款的内容额外条款包括但不限于:1)第三方介入后的权利义务;2)第三方介入对合同价款、进度、质量等方面的影响;3)第三方介入后的争议解决方式。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定第三方对甲方、乙方的责任限额,应由甲方、乙方与第三方协商确定,并在书面协议中明确。17.2第三方责任限额的内容1)第三方对甲方、乙方的赔偿责任限额;2)第三方对甲方、乙方造成的损失的赔偿范围;3)第三方承担责任的时间范围。第十八条第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方、乙方的关系第三方介入后,应视为甲方、乙方与第三方之间的共同合同方,按照书面协议约定的权利义务进行履行。18.2第三方与中介方的关系如第三方为中介方,中介方应对第三方提供的服务质量、进度、安全等方面进行监督,并承担相应的责任。18.3第三方与其他合同方的关系第三方与其他合同方之间的关系,应由各方协商确定,并在书面协议中明确。第十九条第三方介入的终止与解除19.1第三方介入的终止第三方介入终止的条件为:1)甲方、乙方与第三方协商一致终止;2)合同到期,第三方已完成合同义务;3)不可抗力等原因导致第三方无法继续履行合同义务。19.2第三方介入的解除第三方介入解除的条件为:1)甲方、乙方与第三方协商一致解除;2)合同到期,第三方已解除合同义务;3)不可抗力等原因导致第三方无法继续履行合同义务。第二十条第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式如发生第三方介入后的争议,甲方、乙方与第三方应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2争议解决程序1)甲方、乙方与第三方发生争议,应立即通知对方,并说明争议事项及理由;2)甲方、乙方与第三方应在收到通知后十个工作日内进行协商,达成一致意见后签署书面协议;3)如协商不成,按照本合同第十九条、第二十条规定进行争议解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:《电工设备采购清单》详细要求:本附件详细列明甲方所需采购的电工设备名称、型号、数量、规格等技术参数。附件二:《价格清单》详细要求:本附件详细列明电工设备的单价、总价以及相关费用。附件三:《施工进度计划》详细要求:本附件详细列明乙方施工的具体时间表,包括施工起始日期、预计完成日期等。附件四:《支付时间表》详细要求:本附件详细列明甲方支付合同价款的时间表,包括首付款、进度款、尾款等。附件五:《价款调整条款》详细要求:本附件详细列明合同价款调整的条件、方法及幅度。附件六:《验收程序与标准》详细要求:本附件详细列明电工设备施工验收的程序、标准及不合格处理办法。附件七:《违约责任条款》详细要求:本附件详细列明违约行为及违约责任,包括但不限于工期延误、质量不达标等。附件八:《第三方介入协议》详细要求:本附件详细列明第三方介入的条件、程序、权利义务、责任限额等。说明二:违约行为及责任认定:1.工期延误违约行为:乙方未按照附件三《施工进度计划》约定的时间完成施工。责任认定:乙方应按照合同约定支付违约金,违约金计算方式详见附件五《价款调整条款》。示例说明:如乙方因自身原因导致工期延误,需支付给甲方合同总价的1%作为违约金。2.质量不达标违约行为:乙方施工的质量不符合附件六《验收程序与标准》约定的标准。责任认定:乙方应按照合同约定承担返工、修复等费用,并支付违约金。示例说明:如乙方施工的电工设备不符合国家或行业标准,乙方需承担修复费用,并支付给甲方合同总价的2%作为违约金。3.设备供应不足违约行为:乙方未按照附件一《电工设备采购清单》约定的数量供应设备。责任认定:乙方应按照合同约定补足设备,并支付违约金。示例说明:如乙方供应的电工设备数量不足,乙方需按照市场价格补足设备,并支付给甲方合同总价的1%作为违约金。4.支付延迟违约行为:甲方未按照附件四《支付时间表》约定的时间向乙方支付价款。责任认定:甲方应按照合同约定支付违约金,违约金计算方式详见附件五《价款调整条款》。示例说明:如甲方延迟支付价款,需支付给乙方合同总价的1%作为违约金。全文完。2024年度电工设备采购与施工合同4本合同目录一览第一条合同主体1.1供应商信息1.2客户信息第二条电工设备采购内容2.1设备清单2.2数量与规格2.3质量标准第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间第四条交货与验收4.1交货期限4.2交货地点4.3验收程序4.4验收标准第五条施工服务5.1施工范围5.2施工时间5.3施工质量第六条售后服务与保障6.1设备保修6.2技术支持6.3维修服务第七条合同的变更与解除7.1变更条件7.2解除条件7.3变更与解除的程序第八条违约责任8.1供应商的违约行为8.2客户的违约行为8.3违约责任的具体处理方式第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点9.3适用法律第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款的后果第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力的后果11.3不可抗力的处理第十二条合同的生效、终止与续约12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同续约程序第十三条其他条款13.1信息保密13.2法律适用13.3争议解决第十四条附件14.1设备技术参数14.2施工方案14.3相关资质证明文件第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1供应商信息1.1.1供应商名称:×××电工设备有限公司1.1.2供应商地址:×××市×××区×××路×××号1.1.3供应商联系人:×××1.1.4供应商联系方式:×××1.2客户信息1.2.1客户名称:×××建筑工程有限公司1.2.2客户地址:×××市×××区×××路×××号1.2.3客户联系人:×××1.2.4客户联系方式:×××第二条电工设备采购内容2.1设备清单2.1.1设备名称:×××型电缆2.1.2设备名称:×××型配电箱2.1.3设备名称:×××型变压器2.1.4设备名称:×××型电线电缆附件2.2数量与规格2.2.1数量:×××米2.2.2数量:×××台2.2.3数量:×××台2.2.4数量:×××套2.3质量标准2.3.1电缆:符合GB/T××××××××标准2.3.2配电箱:符合GB××××××××标准2.3.3变压器:符合GB××××××××标准2.3.4附件:符合GB××××××××标准第三条合同价格与支付3.1合同总价3.1.1合同总价:人民币×××万元整(大写:人民币玖拾玖万捌仟捌佰捌拾捌元整)3.2支付方式3.2.1支付方式:银行转账3.2.2账户名称:×××电工设备有限公司3.2.3账号:××××××××××××××××3.3支付时间3.3.1首付款:合同签订后七个工作日内支付人民币×××万元整3.3.2进度款:设备安装调试合格后支付人民币×××万元整3.3.3尾款:质保期结束后支付人民币×××万元整第四条交货与验收4.1交货期限4.1.1供应商应在合同签订后×个月内将设备交付给客户4.2交货地点4.2.1交货地点:×××建筑工程有限公司项目现场4.3验收程序4.3.1客户应在收到设备后×个工作日内进行验收4.3.2客户应按照合同约定的质量标准进行验收4.4验收标准4.4.1设备数量及规格应符合合同约定4.4.2设备质量应符合相关国家标准第五条施工服务5.1施工范围5.1.1供应商应负责设备的安装、调试及培训工作5.2施工时间5.2.1供应商应按照客户的要求和项目进度安排施工时间5.3施工质量5.3.1供应商应保证施工质量,确保设备正常运行第六条售后服务与保障6.1设备保修6.1.1供应商应提供设备的免费保修服务,保修期为×年6.2技术支持6.2.1供应商应在设备安装、调试过程中提供技术支持6.3维修服务6.3.1供应商应在保修期内提供设备的维修服务第八条违约责任8.1供应商的违约行为8.1.1供应商未能按照合同约定的时间、数量、质量交付设备,应支付合同总价×%的违约金8.1.2供应商未能按照合同约定的时间完成施工,应支付合同总价×%的违约金8.1.3供应商提供的设备及施工质量不符合合同约定,应负责修复或更换,并支付合同总价×%的违约金8.2客户的违约行为8.2.1客户未能按照合同约定的时间支付款项,应支付合同总价×%的违约金8.2.2客户未能按照合同约定的要求提供施工条件,导致施工进度延迟,应支付合同总价×%的违约金8.2.3客户未能按照合同约定的要求使用设备,导致设备损坏或故障,供应商不承担责任8.3违约责任的具体处理方式8.3.1违约金计算:违约金=合同总价×%8.3.2供应商在收到客户违约金通知后×个工作日内,应按照约定方式支付违约金8.3.3客户在收到供应商违约金后,应按照约定方式使用设备,并按照合同约定的时间支付剩余款项第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决合同争议9.1.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼9.2争议解决地点9.2.1争议解决地点为:×××市×××区人民法院9.3适用法律9.3.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律第十条保密条款10.1保密内容10.1.1双方在合同执行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密10.2保密期限10.2.1保密期限自合同签订之日起计算,至合同终止或履行完毕之日止10.3违约保密条款的后果10.3.1任何一方违反保密条款,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义11.1.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等11.2不可抗力的后果11.2.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担违约责任11.3不可抗力的处理11.3.1双方应尽快协商,以减轻不可抗力带来的损失第十二条合同的生效、终止与续约12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字或盖章之日起生效12.2合同终止条件12.2.1合同终止条件如下:a)双方协商一致解除合同b)合同约定的设备交付、施工完毕且验收合格c)合同到期,双方未续签12.3合同续约程序12.3.1合同到期前×个月,双方可书面提出续约申请,并签订新的合同第十三条其他条款13.1信息保密13.1.1双方在合同执行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密13.2法律适用13.2.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律13.3争议解决13.3.1双方在合同执行过程中发生的争议,应通过友好协商解决;若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十四条附件14.1设备技术参数14.1.1附件详细列出所有设备的技术参数、型号、数量等信息14.2施工方案14.2.1附件详细列出施工方案,包括施工进度计划、施工方法、施工人员配置等14.3相关资质证明文件14.3.1供应商提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关资质证明文件14.3.2供应商提供设备制造许可证、产品合格证等相关证明文件14.3.3供应商提供第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所述第三方指非甲乙方合同当事人,但参与合同执行过程的个体或组织。1.2第三方可以是对合同执行有监督、协调职责的中介机构,也可以是提供专业技术支持或服务的独立个体或组织。第二条第三方介入的程序2.1甲乙方应在本合同中明确第三方的介入程序,包括但不限于第三方的选择标准、介入时间、职责范围等。2.2甲乙方应与第三方签订书面协议,明确双方的权利义务,并将协议副本提交给对方。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规的规定,认真履行其职责,确保合同的顺利执行。3.2第三方对其提供的产品或服务承担质量、安全等责任,并对其造成的损失承担赔偿责任。3.3第三方应承担因其违约、侵权或不当行为导致的合同无法履行或部分履行的责任。第四条第三方责任限额4.1甲乙方与第三方在书面协议中应明确第三方的责任限额,包括赔偿限额、责任范围等。4.2甲乙方应根据合同风险和第三方资质等因素,合理确定第三方的责任限额。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方均为独立的法律主体,各自承担合同履行过程中的权利义务。5.2第三方不取代甲乙方的合同地位,甲乙方仍直接对对方承担合同责任。第六条第三方介入的变更与终止6.1甲乙方如需变更或终止第三方介入,应提前书面通知对方,并按照本合同约定的程序进行。6.2甲乙方变更或终止第三方介入,不影响本合同其他条款的执行。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违反本合同或书面协议的,甲乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2甲乙方与第三方之间的纠纷,不影响甲乙方在本合同项下的权利义务。第八条第三方介入的保密义务8.1第三方应保守甲乙方的商业秘密、技术秘密等,不得泄露给任何第三方。8.2第三方违反保密义务的,应承担违约责任,赔偿甲乙方的损失。第九条第三方介入的适用法律9.1本合同及第三方协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条第三方介入的争议解决10.1甲乙方与第三方之间的争议,应通过友好协商解决;若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条附件11.1第三方协议11.1.1附件详细列出甲乙方与第三方签订的协议内容,包括第三方职责、责任限额、保密义务等。11.2第三方资质证明文件11.2.1附件提供第三方的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关资质证明文件。11.2.2附件提供第三方的产品制造许可证、产品合格证等相关证明文件。本部分详细约定了第三方介入的程序、责任、责任限额、保密义务等事项,旨在明确第三方与其他各方的权责划分,确保合同的顺利执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:设备技术参数1.1附件详细列出所有设备的技术参数、型号、数量等信息,包括但不限于电压、电流、功率、尺寸、材质等。附件二:施工方案1.2附件详细列出施工方案,包括施工进度计划、施工方法、施工人员配置等,以及确保施工安全的措施。附件三:相关资质证明文件1.3供应商提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关资质证明文件。1.4供应商提供设备制造许可证、产品合格证等相关证明文件。1.5供应商提供工程师资格证书、施工资质证书等相关证明文件。附件四:第三方协议1.6附件详细列出甲乙方与第三方签订的协议内容,包括第三方职责、责任限额、保密义务等。附件五:验收报告1.7附件提供设备安装调试后的验收报告,包括设备运行状况、性能测试结果等。附件六:付款凭证1.8附件提供付款凭证,包括银行转账记录、现金支付记录等。附件七:变更记录1.9附件提供合同执行过程中的变更记录,包括变更内容、变更时间、变更原因等。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:2.1供应商未能按照合同约定的时间、数量、质量交付设备,构成违约。2.2供应商未能按照合同约定的时间完成施工,构成违约。2.3供应商提供的设备及施工质量不符合合同约定,构成违约。2.4客户未能按照合同约定的时间支付款项,构成违约。2.5客户未能按照合同约定的要求提供施工条件,导致施工进度延迟,构成违约。2.6客户未能按照合同约定的要求使用设备,导致设备损坏或故障,供应商不承担责任。2.7第三方未能按照甲乙方的要求和相关法律法规的规定,认真履行其职责,构成违约。违约责任认定:2.8供应商的违约行为,应支付合同总价×%的违约金。2.9客户的违约行为,应支付合同总价×%的违约金。2.10第三方的违约行为,应根据书面协议的约定承担违约责任。示例说明:2.11如果供应商未能在合同约定的时间内交付设备,导致施工进度延迟,甲乙方有权要求供应商支付合同总价5%的违约金。2.12如果客户未能在合同约定的时间内支付款项,甲乙方有权暂停提供设备及施工服务,并要求客户支付合同总价3%的违约金。2.13如果第三方未能按照甲乙方的要求提供专业技术支持,导致设备安装调试不合格,第三方应承担修复设备的责任,并支付合同总价2%的违约金。全文完。2024年度电工设备采购与施工合同5本合同目录一览第一条合同主体与定义1.1甲方名称与地址1.2乙方名称与地址1.3电工设备定义第二条采购内容与数量2.1设备名称与型号2.2数量2.3质量标准第三条价格与支付方式3.1设备总价3.2付款条件3.3付款方式第四条交货与运输4.1交货期限4.2交货地点4.3运输方式与费用第五条施工要求与验收5.1施工方案与进度5.2施工质量标准5.3验收程序与标准第六条保修与售后服务6.1保修期限6.2售后服务承诺第七条违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点与机构第九条合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件第十条合同的终止10.1终止条件10.2终止后的处理第十一条保密条款11.1保密内容11.2泄露后果第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式第十三条其他条款13.1不可抗力13.2合同附件第十四条合同的生效与签字14.1合同生效条件14.2签字页第一部分:合同如下:第一条合同主体与定义1.1甲方名称与地址甲方:×××有限公司地址:××省××市××区××路××号1.2乙方名称与地址乙方:×××电气安装工程有限公司地址:××省××市××区××路××号1.3电工设备定义电工设备包括但不限于:电缆、电缆附件、配电柜、变压器、开关设备等。第二条采购内容与数量2.1设备名称与型号设备名称:配电柜型号:K数量:10台2.2数量电缆:1000米电缆附件:100套2.3质量标准设备应符合国家相关标准,并通过相关质量检测。第三条价格与支付方式3.1设备总价设备总价:人民币万元整(大写:人民币玖拾玖万捌仟元整)3.2付款条件甲方在合同签订后七个工作日内支付乙方设备总价的30%。3.3付款方式付款方式:银行转账第四条交货与运输4.1交货期限乙方应在合同签订后三个月内将设备交付给甲方。4.2交货地点交货

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论