二零二四年度施工合同：高速公路建设与工程款项支付

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度施工合同：高速公路建设与工程款项支付本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3高速公路建设项目1.4工程款项第二条合同范围与工程内容2.1合同范围2.2工程内容第三条合同价格与支付方式3.1合同价格3.2支付方式3.3工程进度款支付3.4质量保证金支付第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条工程质量与标准5.1工程质量5.2工程标准5.3质量验收第六条合同履行与协调6.1合同履行6.2协调与沟通第七条违约责任7.1发包人违约7.2承包人违约第八条不可抗力8.1不可抗力事件8.2不可抗力后果第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构第十条合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除第十一条合同的转让11.1合同转让条件11.2合同转让程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1合同附件14.2合同修订14.3合同解除后的义务14.4合同的生效与终止第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指根据本合同约定，拥有高速公路建设项目所有权或管理权，并有权对工程进行发包、监督和管理的法人或其他组织。1.2承包人承包人是指根据本合同约定，承担高速公路建设项目的施工任务，并按合同约定完成工程建设的法人或其他组织。1.3高速公路建设项目高速公路建设项目是指本合同约定的建设地点、线路、规模、技术标准等工程内容。1.4工程款项工程款项是指根据本合同约定，发包人应支付给承包人的合同总价款，包括工程进度款、质量保证金等。第二条合同范围与工程内容2.1合同范围合同范围包括工程的设计、施工、设备供应、质量保证、安全文明施工、工程验收等内容。2.2工程内容工程内容包括但不限于高速公路的路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、交通工程及附属设施等。第三条合同价格与支付方式3.1合同价格合同价格是指根据本合同约定的工程量和工程单价计算出的总价款。合同价格在合同签订后不再调整，除非合同双方另有约定。3.2支付方式支付方式采用按工程进度分阶段支付的方式。具体支付方式如下：（1）工程进度款支付：按照工程实际进度，分期支付已完成的工程量的80%的工程款。（2）质量保证金支付：工程竣工验收合格后，发包人应支付给承包人合同总价款的5%作为质量保证金。质量保证金在工程保修期满后无质量问题的情况下，一次性退还。3.3工程进度款支付工程进度款支付的具体金额和时间，由双方在合同中约定。发包人应在约定的时间内，将工程进度款支付给承包人。3.4质量保证金支付质量保证金支付的具体金额和时间，由双方在合同中约定。发包人应在约定的时间内，将质量保证金支付给承包人。第四条合同工期4.1开工日期开工日期是指本合同约定的工程开始施工的日期。4.2竣工日期竣工日期是指本合同约定的工程全部完工的日期。4.3工期延误工期延误是指由于承包人的原因导致的工程不能在合同约定的竣工日期前完成。如工期延误，承包人应承担相应的违约责任。第五条工程质量与标准5.1工程质量工程质量应符合国家及行业现行有关法律、法规、规范、标准和设计文件的要求，达到优良等级。5.2工程标准工程标准应符合国家及行业现行有关标准的规定。如合同中另有约定，应按合同约定执行。5.3质量验收工程质量验收按照合同约定的验收程序进行。工程验收分为初步验收和竣工验收，验收不合格的工程，承包人应按合同约定进行整改。第六条合同履行与协调6.1合同履行双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。6.2协调与沟通双方应建立有效的沟通协调机制，确保工程顺利实施。如在合同履行过程中出现争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，按合同约定的争议解决方式处理。第八条不可抗力8.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）以及政府行为（如政策调整、法律法规变化等），且无法预见、无法避免、无法克服。8.2不可抗力后果如因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商，根据事件影响程度和持续时间，决定是否终止或继续履行合同。如决定继续履行，双方应根据实际情况调整合同的履行期限和方式。如不可抗力事件导致承包人无法按照合同约定的时间完成工程，承包人应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构如双方在争议解决方式中选择诉讼，合同签订地的人民法院为有管辖权的法院。第十条合同的变更与解除10.1合同变更合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。合同变更不得影响合同的履行期限、质量标准、安全标准等内容。10.2合同解除合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除后，承包人应按照合同约定完成工程收尾工作，并承担相应的违约责任。第十一条合同的转让11.1合同转让条件除非合同双方另有约定，否则合同不得转让。如一方确需转让合同权利或义务，需征得另一方书面同意。11.2合同转让程序如双方同意转让，转让方应向另一方提供转让的详细信息，并按照合同约定的程序进行转让。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、运营秘密等，均应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，至合同履行完毕后五年止。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同附件本合同附件包括合同图纸、技术说明书、工程量清单等，附件与合同具有同等法律效力。14.2合同修订合同的修订需双方协商一致，并签订书面修订协议。14.3合同解除后的义务合同解除后，承包人应按照合同约定完成工程收尾工作，并承担相应的违约责任。14.4合同的生效与终止本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同履行完毕后终止。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方第三方是指除甲乙方之外的，参与或涉及到本合同履行过程中的任何个人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于中介方、设计方、监理方、材料供应方、施工分包方等。第二条第三方介入的义务和责任2.1第三方义务第三方应按照合同约定和相关法律法规的规定，履行其在合同中的义务，并保证其提供的产品或服务的质量、安全、合规。2.2第三方责任第三方对其在合同履行过程中的一切行为承担法律责任，包括但不限于因其原因导致的工程质量问题、安全事故、违约行为等。第三条第三方介入的协调与管理3.1第三方协调3.2第三方管理甲乙方应对第三方在合同履行过程中的行为进行监督和管理，确保第三方按照合同约定完成工作。第四条第三方介入的变更与解除4.1第三方变更如第三方因故无法继续履行合同义务，甲乙方应协商确定变更第三方的事宜，并签订书面变更协议。4.2第三方解除如第三方严重违反合同约定，甲乙方有权解除与第三方的合同关系，并依法追究其法律责任。第五条第三方责任限额5.1责任限额定义第三方责任限额是指甲乙方根据本合同规定，对第三方在合同履行过程中可能产生的责任风险设定的一定金额限制。5.2责任限额的确定第三方责任限额应在合同中明确，由甲乙方根据工程规模、风险程度、第三方资质等因素共同确定。5.3责任限额的调整如第三方在合同履行过程中出现责任风险，甲乙方应根据实际情况调整第三方责任限额，并签订书面调整协议。第六条第三方违约处理6.1第三方违约如第三方未按照合同约定履行义务，构成违约行为。6.2违约处理甲乙方应与第三方协商解决违约问题；如协商不成，甲乙方有权解除与第三方的合同关系，并依法追究其法律责任。第七条第三方与甲乙方的关系7.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方是独立的法律主体，各自承担各自的法律责任。7.2第三方与甲乙方的划分说明第三方在合同履行过程中的行为，应视为其自身的行为，与甲乙方无关。甲乙方不对第三方的行为承担法律责任。第八条第三方介入的合同条款补充8.1补充条款甲乙方应在合同中补充第三方介入的相关条款，包括但不限于第三方义务、责任、协调、管理、变更、解除、责任限额、违约处理等内容。8.2条款的修订与完善甲乙方应根据合同履行过程中的实际情况，不断修订和完善第三方介入的相关条款，确保合同的合规性和可执行性。第九条第三方介入的争议解决9.1争议解决方式如第三方介入引发争议，甲乙方应通过友好协商解决；如协商不成，可选择仲裁或向人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构甲乙方应在本合同中明确争议解决机构，如仲裁委员会或人民法院。第十条第三方介入的法律适用10.1法律适用本合同中第三方介入的相关条款，适用中华人民共和国法律。10.2法律适用解释如本合同中的第三方介入条款与中华人民共和国法律冲突，应以法律为准。第十一条第三方介入的生效与终止11.1生效条件本合同中关于第三方介入的条款，自甲乙方签字（或盖章）之日起生效。11.2终止条件本合同中关于第三方介入的条款，在合同履行完毕后终止。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：高速公路建设项目设计图纸详细要求和说明：设计图纸应包括工程的整体布局、路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、交通工程及附属设施等详细设计内容。图纸应符合国家及行业标准，并由具有相应资质的设计单位出具。附件二：高速公路建设项目技术说明书详细要求和说明：技术说明书应详细描述工程的技术要求、施工工艺、材料要求、质量标准等内容。说明书应由具有相应资质的技术单位出具，并经甲乙方审核批准。附件三：高速公路建设项目工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列出工程的所有工程项目、工程量、单位工程造价等信息。清单应准确反映工程实际需求，并由甲乙方共同确认。附件四：高速公路建设项目施工组织设计详细要求和说明：施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置、施工材料供应计划等内容。设计应合理可行，符合工程实际情况。附件五：高速公路建设项目安全文明施工措施详细要求和说明：安全文明施工措施应包括施工现场安全管理、环境保护、劳动保护、质量控制等内容。措施应符合国家及行业标准，确保施工现场的安全与环保。附件六：高速公路建设项目质量保修书详细要求和说明：质量保修书应包括保修范围、保修期限、保修责任等内容。保修书应明确保修条款，保障工程质量的长期稳定。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：承包人未按照合同约定的时间完成工程。2.工程质量不符合合同约定：承包人完成的工程质量未达到合同约定的质量标准。3.材料供应不符合合同约定：供应的材料未达到合同约定的质量标准或数量不足。4.设计变更未征求甲方同意：未经甲方同意，承包人擅自变更设计。5.施工过程中