2024版建筑工程施工风险管理合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程施工风险管理合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条施工风险管理3.1风险识别3.2风险评估3.3风险应对措施第四条合同价格4.1工程总价4.2价格调整4.3支付方式第五条工程质量5.1质量标准5.2质量保证措施5.3质量检验第六条工程进度6.1施工周期6.2进度计划6.3延期违约责任第七条安全生产7.1安全生产要求7.2安全防护措施7.3安全事故处理第八条变更与解除合同8.1合同变更8.2合同解除第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约第十条争议解决10.1争议协商10.2调解10.3仲裁10.4诉讼第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条辅助条款13.1合同的附件13.2补充协议13.3合同的修订第十四条其他条款14.1法律适用14.2争议解决14.3合同解除14.4合同的转让14.5合同的继承14.6合同的解除第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人全称：____________1.1.2注册地址：____________1.1.3法定代表人：____________1.1.4联系方式：____________1.2承包人1.2.1承包人全称：____________1.2.2注册地址：____________1.2.3法定代表人：____________1.2.4联系方式：____________第二条工程概况2.1工程名称：____________2.2工程地点：____________2.3工程规模：____________2.4工程内容：____________第三条施工风险管理3.1风险识别3.1.1承包人应根据工程特点和施工经验，对施工过程中可能出现的风险进行识别和评估。3.1.2承包人应将识别出的风险及时报告给发包人，并提出相应的应对措施。3.2风险评估3.2.1承包人应定期对施工过程中的风险进行评估，并根据评估结果调整风险应对措施。3.2.2承包人应将风险评估结果报告给发包人。3.3风险应对措施3.3.1承包人应制定详细的风险应对计划，包括但不限于人员安全、工程质量、工期延误等方面的应对措施。3.3.2承包人应将风险应对计划提交给发包人审批。第四条合同价格4.1工程总价：____________元。4.2价格调整：（1）政策调整；（2）市场价格波动；（3）工程变更。4.2.2价格调整的程序和办法按照双方约定的条款执行。4.3支付方式：4.3.1发包人应按照双方约定的付款计划，向承包人支付工程进度款。4.3.2工程竣工验收合格后，发包人应向承包人支付尾款。第五条工程质量5.1质量标准：5.1.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的质量要求。5.1.2工程质量检验的标准和程序按照双方约定的条款执行。5.2质量保证措施：5.2.1承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.2.2承包人应定期对施工质量进行检查，发现问题及时整改。5.3质量检验：5.3.1工程竣工后，承包人应向发包人提交工程质量检验报告。5.3.2发包人应按照约定时间组织工程验收，验收不合格的，承包人应负责整改。第六条工程进度6.1施工周期：工程计划开工日期为____年__月__日，计划竣工日期为____年__月__日。6.2进度计划：承包人应按照合同约定的时间节点提交工程进度计划。6.3延期违约责任：6.3.1承包人未按照合同约定的时间节点完成工程的，应承担相应的违约责任。6.3.2发包人未按照约定时间支付工程进度款的，承包人可按照约定要求发包人支付违约金。第七条安全生产7.1安全生产要求：承包人应严格按照国家关于安全生产的法律、法规和行业标准进行施工。7.2安全防护措施：承包人应制定并落实施工现场安全防护措施，确保施工现场安全。7.3安全事故处理：发生安全事故的，承包人应立即启动应急预案，及时报告发包人，并按照相关法律法规和双方约定的条款处理安全事故。第八条变更与解除合同8.1合同变更8.1.1合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。8.1.2合同变更内容包括但不限于工程范围、工程量、工程进度、合同价格等。8.1.3合同变更后的协议应取代原合同的相关内容。8.2合同解除8.2.1合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。8.2.2合同解除后，承包人应按照双方约定的方式退出施工现场，并承担相应责任。8.2.3合同解除不影响双方因履行合同而产生的权利和义务。第九条违约责任9.1发包人违约9.1.1发包人未按照约定时间支付工程进度款的，应向承包人支付违约金。9.1.2发包人未按照约定提供施工条件的，应承担相应责任。9.2承包人违约9.2.1承包人未按照约定时间完成工程的，应向发包人支付违约金。9.2.2承包人未按照约定质量标准完成工程的，应承担相应责任。第十条争议解决10.1争议协商10.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的，任何一方均可向合同约定的调解机构申请调解。10.2调解10.2.1调解机构应由双方共同选定，调解结果对双方具有约束力。10.2.2调解不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。10.3仲裁10.3.1仲裁机构应由双方共同选定，仲裁裁决对双方具有法律约束力。10.3.2仲裁费用由败诉方承担。10.4诉讼10.4.1任何一方对仲裁裁决不服的，可在收到裁决书之日起六个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.4.2诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院另有判决。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。11.2合同变更程序11.2.1合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2.2合同变更协议经双方签字盖章后生效。11.3合同终止条件11.3.1工程竣工验收合格后，合同即告终止。11.3.2合同提前终止的，双方应按照约定处理合同终止后的相关事项。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.1.2保密信息不包括公众已知的信息或双方自愿公开的信息。12.2保密期限12.2.1双方对保密信息的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止后五年内有效。12.2.2如果保密信息涉及到专利或其他知识产权，保密期限应遵循相关法律法规的规定。12.3违约责任12.3.1任何一方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。12.3.2泄露保密信息的一方应承担继续保密的义务，并采取措施防止进一步泄露。第十三条辅助条款13.1合同的附件13.1.1合同附件为本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。13.1.2附件包括但不限于工程设计文件、技术规格书、施工图纸等。13.2补充协议13.2.1双方可以在合同履行过程中签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2.2补充协议需经双方签字盖章，并注明“补充协议”字样。13.3合同的修订13.3.1合同的修订需双方协商一致，并签订书面修订协议。13.3.2修订协议经双方签字盖章后第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及到第三方的介入，包括但不限于中介方、咨询方、监理方等，特此对第三方介入后的相关条款进行修正和补充。一、第三方概念及责权利界定1.1第三方是指除甲乙方之外，参与或协助履行本合同的各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方等。1.2第三方介入本合同的目的是为了确保合同的顺利履行，提高工程质量、安全及进度。1.3第三方应具备相应的资质和能力，并按照甲乙方的要求参与合同履行。1.4第三方在本合同中的权利和义务，以及与甲乙方的关系，应以本合同及双方签订的补充协议为准。二、第三方介入的额外条款及说明2.1甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务。2.2第三方协议应包含但不限于第三方的工作内容、工作范围、工作期限、工作质量要求等。2.3甲乙双方应确保第三方按照约定履行合同义务，并对第三方的行为负责。2.4第三方未按照约定履行合同义务的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。三、第三方责任限额3.1第三方应对其履行合同过程中产生的损害承担有限责任，但法律、法规另有规定的除外。3.2第三方责任限额应由甲乙双方在补充协议中约定，并明确责任限额的计算方式和赔偿范围。3.3第三方责任限额的约定不应影响甲乙双方根据本合同产生的权利和义务。四、第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系基于合同履行需要而产生，不具有独立性。4.2第三方应接受甲乙方的监督和管理，确保合同履行顺利。4.3第三方与甲乙方的沟通和协调，应通过甲乙双方进行。五、第三方介入的变更和解除5.1第三方介入的变更和解除应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议或解除协议。5.2变更协议或解除协议应明确第三方在本合同中的权利和义务的变更或解除。5.3变更或解除第三方介入协议的，甲乙双方应通知对方，并按照约定履行相关义务。六、第三方介入的争议解决6.1第三方介入引起的争议，甲乙双方应通过友好协商解决。6.2协商不成的，任何一方均可向合同约定的调解机构申请调解。6.3调解不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。6.4仲裁费用由败诉方承担。6.5任何一方对仲裁裁决不服的，可在收到裁决书之日起六个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他7.1本修正部分与本合同具有同等法律效力。7.2本修正部分未尽事宜，应由甲乙双方协商确定。7.3本修正部分自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正结束。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件附件2：技术规格书附件3：施工图纸附件4：施工方案附件5：安全生产管理制度附件6：质量管理体系文件附件7：工程进度计划附件8：合同变更协议附件9：补充协议附件10：第三方协议附件11：中介服务协议附件12：咨询服务协议附件13：监理协议附件14：保险单据附件15：工程验收报告附件详细要求和说明：1.工程设计文件：包括工程图纸、设计说明书、设计变更通知等，应符合国家相关标准和甲乙双方的要求。2.技术规格书：详细描述工程所需材料、设备、技术的规格和性能要求，包括但不限于品牌、型号、技术参数等。3.施工图纸：包括施工总图、施工详图、施工节点图等，应明确施工过程中的各个细节和步骤。4.施工方案：详细描述施工过程中的工艺流程、施工方法、施工组织等。5.安全生产管理制度：包括安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程等。6.质量管理体系文件：包括质量手册、程序文件、作业指导书等，应符合国家相关标准和甲乙双方的要求。7.工程进度计划：详细描述工程各阶段的开始和结束时间，以及各阶段的工程内容。8.合同变更协议：当合同内容发生变更时，双方应签订书面变更协议，明确变更的内容和影响。9.补充协议：对原合同内容进行补充或完善的协议，包括但不限于工程范围、工程量、合同价格等。10.第三方协议：甲乙双方与第三方签订的协议，明确第三方的职责、权利和义务。11.中介服务协议：如甲乙双方需要中介服务，应签订中介服务协议，明确中介服务的范围和费用。12.咨询服务协议：如甲乙双方需要咨询服务，应签订咨询服务协议，明确咨询服务的范围和费用。13.监理协议：如甲乙双方需要监理服务，应签订监理协议，明确监理服务的范围、责任和费用。14.保险单据：包括但不限于工程保险、第三方责任保险等，应符合甲乙双方的要求。15.工程验收报告：包括工程竣工验收报告、质量评定报告、安全评定报告等。说明二：违约行为及责任认定：1.未按照约定时间完成工程：承包人未按照合同约定的时间节点完成工程的，应向发包人支付违约金。2.未按照约定质量标准完成工程：承包人未按照合同约定的质量要求完成工程的，应承担相应责任。3.工期延误：承包人未按照合同约定的工期完成工程的，应承担工期延误的责任。4.价格调整：发包人未按照约定时间支付工程进度款或合同价格调整的，应承担违约责任。5.工程变更：合同履行过程中发生工程变更的，双方应按照约定处理合同变更后的相关事项。6.第三方未按照约定履行合同义务：第三方未按照约定履行合同义务的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。违约责任认定标准：1.违约金的计算：违约金应根据合同约定的金额或者按照实际损失金额计算。2.实际损失的计算：实际损失包括直接损失和间接损失，如工期延误导致的工程费用增加等。3.违约责任的具体认定：根据合同约定和实际情况，确定违约责任的具体内容和金额。示例说明：如承包人未按照约定时间完成工程，导致发包人遭受损失的，承包人应承担违约责任。具体责任认定需根据合同约定和实际情况进行评估，如工期延误导致的工程费用增加、工程质量问题导致的修复费用等。全文完。2024版建筑工程施工风险管理合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址1.4术语定义第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条风险管理责任3.1乙方风险管理责任3.2丙方风险管理责任3.3甲方风险管理责任第四条风险识别与评估4.1乙方风险识别与评估义务4.2丙方风险识别与评估义务4.3甲方风险识别与评估义务第五条风险防范与控制5.1乙方风险防范与控制措施5.2丙方风险防范与控制措施5.3甲方风险防范与控制措施第六条风险信息与沟通6.1乙方风险信息沟通义务6.2丙方风险信息沟通义务6.3甲方风险信息沟通义务第七条风险应对与处置7.1乙方风险应对与处置措施7.2丙方风险应对与处置措施7.3甲方风险应对与处置措施第八条风险转移与保险8.1乙方风险转移与保险办理8.2丙方风险转移与保险办理8.3甲方风险转移与保险办理第九条风险管理费用9.1乙方风险管理费用承担9.2丙方风险管理费用承担9.3甲方风险管理费用承担第十条违约责任10.1乙方违约责任10.2丙方违约责任10.3甲方违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3适用法律第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同终止条件第十三条其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3法律法规遵守第十四条合同附件14.1附件一：风险管理方案14.2附件二：风险评估报告14.3附件三：风险防范与控制措施明细14.4附件四：风险信息沟通机制14.5附件五：风险应对与处置流程14.6附件六：保险办理指南14.7附件七：风险管理费用预算14.8附件八：违约行为认定及处理办法14.9附件九：争议解决机构名录14.10附件十：合同生效、变更与终止条件说明第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××建筑工程有限公司甲方地址：×××市×××路×××号1.2乙方名称：×××施工有限公司乙方地址：×××市×××路×××号1.3丙方名称：×××保险公司丙方地址：×××市×××路×××号1.4术语定义1.4.1建筑工程：指根据甲方要求，由乙方施工建设的建筑物。1.4.2施工风险：指在建筑工程施工过程中，可能发生的导致人员伤亡、财产损失、工程质量问题等不利情况。1.4.3风险管理：指通过风险识别、评估、防范、控制、应对和处置等环节，对施工风险进行有效管理和控制的过程。第二条工程概述2.1工程名称：×××住宅小区建筑工程2.2工程地点：×××市×××区×××地块2.3工程规模：占地面积×××平方米，总建筑面积×××平方米，包括住宅、商业、配套设施等2.4工程内容：包括土建工程、安装工程、装饰工程等。第三条风险管理责任3.1乙方风险管理责任3.1.1乙方应全面负责施工过程中的风险管理工作，包括但不限于风险识别、评估、防范、控制、应对和处置。3.1.2乙方应根据工程特点和施工进度，制定风险管理方案，并报甲方、丙方备案。3.1.3乙方应建立健全施工安全管理制度，确保施工安全，降低施工风险。3.2丙方风险管理责任3.2.1丙方应负责为甲方和乙方提供保险服务，包括但不限于建筑工程一切险、第三者责任险等。3.2.2丙方应根据工程实际情况，制定保险方案，并报甲方、乙方备案。3.2.3丙方应在保险合同有效期内，按照约定履行保险赔付义务。3.3甲方风险管理责任3.3.1甲方应负责对乙方和丙方的风险管理工作进行监督和指导。3.3.2甲方应根据工程进展情况，提供必要的信息和支持，协助乙方和丙方开展风险管理工作。3.3.3甲方应对乙方和丙方的风险管理情况进行定期评估，并提出改进意见。第四条风险识别与评估4.1乙方风险识别与评估义务4.1.1乙方应根据工程特点和施工进度，定期进行风险识别和评估。4.1.2乙方应将风险识别和评估结果书面报告甲方、丙方。4.2丙方风险识别与评估义务4.2.1丙方应根据工程实际情况，定期进行风险识别和评估。4.2.2丙方应将风险识别和评估结果书面报告甲方、乙方。4.3甲方风险识别与评估义务4.3.1甲方应根据工程进展情况，定期进行风险识别和评估。4.3.2甲方应将风险识别和评估结果书面报告乙方、丙方。第五条风险防范与控制5.1乙方风险防范与控制措施5.1.1乙方应建立健全施工安全管理制度，确保施工安全。5.1.2乙方应加强施工现场的安全防护，防止事故发生。5.1.3乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训。5.2丙方风险防范与控制措施5.2.1丙方应根据保险合同约定，提供相应的风险防范与控制措施。5.2.2丙方应定期对保险合同进行审查，确保保险保障的充分性和有效性。5.3甲方风险防范与控制措施5.3.1甲方应加强对乙方和丙方的监督和指导，确保风险管理的有效性。5.3.2甲方应根据工程特点，提供必要的安全防护设施和技术支持。第六条风险信息与沟通6.1乙方风险信息沟通义务6.1.1乙方应建立风险信息沟通机制，及时向甲方、丙方报告施工过程中的风险情况。6.1.2乙方应定期组织风险管理会议，与甲方、丙方共同分析、评估风险，并制定相应的应对措施。6.2丙方风险信息沟通义务6.2.1丙方应建立风险信息沟通机制，及时向甲方、乙方报告保险过程中的风险情况。6.2.2丙方应第八条风险转移与保险8.1乙方风险转移与保险办理8.1.1乙方应根据工程特点和施工进度，办理相应的保险手续，并将保险合同副本交给甲方、丙方备案。8.1.2乙方应确保保险合同中的保险金额、保险期限等条款符合工程实际需要。8.2丙方风险转移与保险办理8.2.1丙方应根据工程实际情况，办理相应的保险手续，并将保险合同副本交给甲方、乙方备案。8.2.2丙方应确保保险合同中的保险金额、保险期限等条款符合工程实际需要。8.3甲方风险转移与保险办理8.3.1甲方应根据工程特点和实际需求，办理相应的保险手续，并将保险合同副本交给乙方、丙方备案。8.3.2甲方应确保保险合同中的保险金额、保险期限等条款符合工程实际需要。第九条风险管理费用9.1乙方风险管理费用承担9.1.1乙方应承担风险管理方案制定、风险评估、风险防范与控制措施实施等费用。9.1.2乙方应承担因施工风险导致的损失赔偿费用。9.2丙方风险管理费用承担9.2.1丙方应承担保险费、保险理赔费用等相关费用。9.2.2丙方应承担因保险事故导致的损失赔偿费用。9.3甲方风险管理费用承担9.3.1甲方应承担对乙方和丙方的监督、指导、评估等费用。9.3.2甲方应承担因甲方原因导致的施工风险损失赔偿费用。第十条违约责任10.1乙方违约责任10.1.1乙方未按照约定履行风险管理义务，导致施工风险发生的，应承担相应的违约责任。10.1.2乙方未按照约定办理保险手续，导致保险无效的，应承担相应的违约责任。10.2丙方违约责任10.2.1丙方未按照约定履行保险义务，导致保险事故无法得到有效理赔的，应承担相应的违约责任。10.2.2丙方未按照约定提供风险管理服务，导致施工风险发生的，应承担相应的违约责任。10.3甲方违约责任10.3.1甲方未按照约定履行监督、指导义务，导致施工风险发生的，应承担相应的违约责任。10.3.2甲方未按照约定提供必要的信息和支持，导致风险管理无法有效进行的，应承担相应的违约责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.1.2若协商不成，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1双方同意将争议提交工程所在地有管辖权的人民法院解决。11.3适用法律11.3.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。12.2合同变更条件12.2.1合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。12.2.2合同变更内容应符合相关法律法规和政策规定。12.3合同终止条件12.3.1合同终止条件由双方协商确定，并在合同中予以明确。12.3.2合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相承担相应的责任。第十三条其他条款13.1保密条款13.1.1双方应对在合同执行过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密。13.1.2保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止之日起失效。13.2知识产权保护13.2.1双方同意尊重对方拥有的知识产权，未经对方许可，不得使用对方的商标、专利等技术成果。13.3法律法规遵守13.3.1双方应遵守中华人民共和国相关法律法规，严格按照法律规定开展风险管理工作。第十四条合同附件第二部分：第三方介入后的修正14.1第三方概念界定14.1.1本合同所述第三方指除甲方、乙方、丙方之外，与本合同执行过程相关联的自然人、法人或其他组织。14.1.2第三方包括但不限于：工程监理机构、质量检测机构、安全评估机构、材料供应商、设备供应商等。14.2第三方介入情形14.2.1第三方介入情形包括但不限于：工程监理、质量检测、安全评估、材料供应、设备供应等。14.2.2第三方介入应由甲方、乙方、丙方共同协商确定，并在合同中明确第三方介入的具体情形和责任。14.3第三方责任限额14.3.1第三方责任限额是指第三方对甲方、乙方、丙方承担的赔偿责任的上限。14.3.2第三方责任限额应在合同中明确，并根据工程实际情况和第三方资质进行调整。14.3.3第三方责任限额的调整应由甲方、乙方、丙方共同协商确定，并在合同中予以修改。14.4第三方义务与责任14.4.1第三方应按照合同约定，履行各自的义务，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。14.4.2第三方应对其提供的材料、设备、服务等进行质量保证，并承担相应的法律责任。14.4.3第三方应对因其原因导致的工程损失承担赔偿责任，赔偿金额不得超过合同约定的责任限额。14.5第三方与甲方、乙方、丙方的关系14.5.1第三方与甲方、乙方、丙方应保持独立的关系，各自承担各自的法律责任。14.5.2第三方不得干预甲方、乙方、丙方之间的合同执行，不得影响甲方、乙方、丙方的权益。14.5.3甲方、乙方、丙方应相互配合，共同履行合同约定，确保工程顺利进行。14.6第三方介入的变更与终止14.6.1第三方介入的变更应由甲方、乙方、丙方共同协商确定，并在合同中予以修改。14.6.2第三方介入的终止应由甲方、乙方、丙方共同协商确定，并在合同中予以明确。14.6.3第三方介入的变更和终止不应影响甲方、乙方、丙方之间的合同执行和权益。14.7第三方违约责任14.7.1第三方未按照合同约定履行义务，导致工程损失的，应承担相应的违约责任。14.7.2第三方未按照合同约定提供材料、设备、服务等的，应承担相应的违约责任。14.7.3第三方违约责任的具体赔偿金额和方式，应在合同中明确。14.8第三方与甲方、乙