建设工程施工合同示范文本征求意见稿

建设工程施工合同示范文本征求意见稿合同编号：__________甲方基本信息：名称：__________地址：__________乙方基本信息：名称：__________地址：__________第一章：定义与解释1.1定义除非本合同另有规定，以下术语在本合同中的含义如下：（1）“工程”指本合同附件一所载明的乙方承担施工义务的建筑工程。（2）“合同价格”指甲方根据本合同约定应支付给乙方的工程款项。（3）“工程期限”指自合同签订之日起至乙方完成工程之日止的时间段。1.2解释本合同各条款的标题仅为方便查阅而设，不影响条款的解释。本合同未尽事宜，可由双方协商补充。第二章：工程范围与质量2.1工程范围乙方应按照本合同附件一的规定，完成工程范围内的所有施工内容。2.2工程质量乙方应保证工程符合国家及地方建筑工程质量标准，且在工程竣工时提供完整的工程技术资料和验收报告。2.3工程变更如甲方要求对工程范围、设计、施工标准等进行变更，双方应协商确定变更费用及工期，并签订书面变更协议。第三章：合同价格与支付3.1合同价格甲乙双方确认，本合同工程合同价格为人民币___元整（大写：___元整）。3.2支付方式甲方应按照以下方式向乙方支付合同价格：（1）合同签订后___个工作日内，支付合同价格的30%；（2）工程进度达到___%时，支付合同价格的30%；（3）工程竣工且验收合格后___个工作日内，支付合同价格的30%；（4）剩余10%作为质保金，质保期满后___个工作日内支付。第四章：工程期限与工期4.1工程期限本工程自合同签订之日起计算，工期为___天。4.2工期延长如因不可抗力等非乙方原因导致工期延误，乙方有权申请延长工期。甲方应在收到申请后___个工作日内予以答复。第五章：工程管理与监督5.1甲方权利与义务（1）甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督和管理；（2）甲方应按时支付合同款项，并协助乙方办理相关手续；（3）甲方应提供必要的施工条件，保证乙方正常施工。5.2乙方权利与义务（1）乙方有权按照合同约定收取合同款项；（2）乙方应按照合同约定完成工程，保证工程质量和安全；（3）乙方应遵守国家及地方建筑工程相关法律法规，并及时向甲方报告工程进展情况。第六章：工程变更与调整6.1工程变更甲方提出工程变更时，乙方应根据变更内容进行评估，并向甲方提交书面变更建议，包括变更费用和工期的预估。双方达成一致后，签订书面变更协议。6.2费用调整因工程变更导致合同价格调整的，双方应根据变更协议的约定进行费用调整，并在合同价格中予以明确。第七章：质量保证与维修7.1质量保证乙方应自工程竣工验收合格之日起，对工程提供___年的质量保证期。7.2维修责任质量保证期内，如发生非甲方原因导致的工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后___个工作日内免费予以修复。第八章：保险与安全8.1保险乙方应在施工期间为其施工人员办理工伤保险，并负责工程一切险的投保工作。8.2安全生产乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，制定并落实安全生产措施，保证施工安全。第九章：违约责任9.1甲方法律责任甲方未按合同约定支付合同款项，应向乙方支付逾期付款金额的___%作为违约金。9.2乙方法律责任乙方未按合同约定完成工程，或工程存在质量问题，应承担相应的违约责任，包括但不限于修理、返工、赔偿损失等。第十章：争议解决10.1协商解决双方因履行本合同发生争议的，应首先通过友好协商解决。10.2仲裁或诉讼如协商不成，双方可以选择以下一种方式解决争议：（1）向合同签订地所在地的人民法院提起诉讼；（2）提交___仲裁委员会仲裁。第十一章：知识产权11.1乙方应保证其施工过程中不侵犯他人的知识产权，如因此产生纠纷，由乙方承担全部责任。11.2乙方在施工过程中产生的技术成果和知识产权，归乙方所有，但甲方有权在合同范围内使用。第十二章：保密条款12.1双方在合同执行期间获知的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。12.2保密义务不因合同终止而终止，双方应继续承担保密责任至相关信息成为公开信息。第十三章：不可抗力13.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、政策变动等。13.2因不可抗力导致一方无法履行或部分履行合同的，该方应及时通知对方，并提供相关证明，根据情况部分或全部免除责任。第十四章：合同终止与解除14.1合同终止合同在以下情况下终止：（1）合同约定的工程竣工，且甲方支付完毕全部合同款项；（2）双方协商一致，签订终止协议。14.2合同解除在以下情况下，一方有权书面通知对方解除合同：（1）对方严重违约，且未在合理期限内改正；（2）不可抗力导致合同无法履行。第十五章：附则15.1本合同附件一、附件二等为本合同的组成部分，具有同等法律效力。15.2双方对本合同的任何修改、补充均应以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。15.3