二零二四年建设工程施工合同

二零二四年建设工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3建设工程1.4合同价格第二条合同范围及内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量清单第三条合同价格及支付3.1合同价格3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间第四条工程质量与标准4.1工程质量4.2工程标准4.3质量保证第五条工程进度与工期5.1工程进度5.2工期延误5.3工期提前第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备质量第七条施工安全与环保7.1施工安全7.2环保要求7.3安全事故处理第八条变更与调整8.1变更范围8.2变更程序8.3变更价款第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一条合同的解除11.1合同解除条件11.2解除合同的程序11.3解除合同后的处理第十二条合同的转让12.1合同转让条件12.2转让程序12.3转让后的责任第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约保密条款第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的生效、变更和终止14.4附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指根据本合同规定，具有工程发包主体资格，享有合同权利，承担合同义务的单位和个人。1.2承包人承包人是指根据本合同规定，具有工程施工主体资格，享有合同权利，承担合同义务的单位和个人。1.3建设工程建设工程是指根据本合同规定，由发包人委托承包人施工的工程项目。1.4合同价格合同价格是指本合同约定的，承包人完成工程所需的全部费用，包括工程成本、利润和税费等。第二条合同范围及内容2.1工程范围工程范围包括工程项目的所有施工内容，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。2.2工程内容工程内容具体包括本项目施工图设计范围内的所有工程细目，以及发包人另行约定的其他施工内容。2.3工程量清单工程量清单是本合同的附件，详细列出了本工程的所有工程量，是确定合同价格和工程进度的重要依据。第三条合同价格及支付3.1合同价格合同价格为人民币【】元整（大写：【】元整），币种为人民币，按照本合同约定的价格支付。3.2价格调整合同价格在合同签订后，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，可以按照双方约定的价格调整机制进行调整。3.3支付方式支付方式为银行转账，发包人应按照本合同约定的付款进度，将款项支付给承包人。3.4支付时间支付时间为承包人完成合同约定的工程内容，并经发包人验收合格后，发包人在【】个工作日内支付合同价款。第四条工程质量与标准4.1工程质量工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及本合同约定的质量标准。4.2工程标准工程标准包括工程项目的施工质量、工程安全、环保要求等，具体标准见本合同附件。4.3质量保证承包人应对施工过程中的质量问题及时整改，对验收不合格的工程，应按照发包人的要求进行整改，直到达到合同约定的质量标准。第五条工程进度与工期5.1工程进度工程进度按照本合同约定的工程进度计划进行，承包人应确保工程按时完成。5.2工期延误如因承包人原因导致工期延误，承包人应按照合同约定承担违约责任。5.3工期提前如因承包人提前完成工程，发包人应按照合同约定支付提前完成奖励。第六条材料与设备6.1材料供应材料供应由承包人负责，发包人应按照合同约定提供材料，并确保材料质量。6.2设备供应设备供应由承包人负责，发包人应按照合同约定提供设备，并确保设备质量。6.3材料与设备质量材料与设备质量应符合国家相关法律法规、行业标准及本合同约定的质量标准。第八条变更与调整8.1变更范围变更范围包括工程项目的施工内容、工程量、工程进度等，具体变更内容应由双方协商确定。8.2变更程序变更程序包括变更的提出、变更的审批、变更的实施等，具体程序应按照本合同约定的变更流程进行。8.3变更价款变更价款根据变更内容的具体情况，按照本合同约定的价格调整机制进行确定。第九条违约责任9.1发包人违约发包人如未按合同约定支付价款、延迟支付价款或者不履行合同约定的其他义务，应承担违约责任，向承包人支付违约金，并赔偿因此给承包人造成的损失。9.2承包人违约承包人如未按合同约定完成工程、延迟完成工程或者不履行合同约定的其他义务，应承担违约责任，向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。9.3违约赔偿违约赔偿金额为本合同约定的违约金金额，具体金额应根据违约情况的具体情况，由双方协商确定。第十条争议解决10.1争议解决方式争议解决方式包括协商解决、调解解决、仲裁解决和诉讼解决等，具体方式由双方协商确定。10.2仲裁如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为【】，仲裁机构为【】。10.3诉讼如双方同意诉讼解决争议，诉讼地点为【】，适用法律为【】。第十一条合同的解除11.1合同解除条件合同解除条件包括不可抗力、双方协商一致、单方违约等，具体解除条件由双方协商确定。11.2解除合同的程序解除合同的程序包括解除合同的通知、解除合同的确认等，具体程序由双方协商确定。11.3解除合同后的处理解除合同后，双方应按照本合同约定处理尚未履行完毕的合同义务，并承担因此产生的相关责任。第十二条合同的转让12.1合同转让条件合同转让条件包括转让方不再继续履行合同、转让方与受让方达成一致等，具体转让条件由双方协商确定。12.2转让程序转让程序包括转让方的通知、受让方的同意等，具体程序由双方协商确定。12.3转让后的责任合同转让后，受让方应继续履行合同约定的义务，并承担因此产生的相关责任。第十三条保密条款13.1保密内容保密内容包括本合同的签订、履行过程中的商业秘密、技术秘密等，具体保密内容由双方协商确定。13.2保密期限保密期限为本合同签订之日起至合同解除或履行完毕之日止。13.3违约保密条款如一方违反保密条款，违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的生效、变更和终止本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同的变更和终止应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。14.4附件附件是本合同的有效组成部分，包括工程量清单、施工图纸、技术规范等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所述第三方是指除甲乙方以外的其他单位或个人，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料设备供应商等。1.2第三方介入是指第三方根据本合同的约定或甲乙方的授权，参与合同的履行、监督和协调等过程。第二条第三方介入的范围及职责2.1中介方中介方负责协调甲乙方之间的合同履行，提供相关的咨询服务，并确保合同的顺利执行。2.2监理方监理方负责对工程施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等符合合同约定。2.3设计方设计方负责提供工程设计方案，确保设计质量符合国家相关法律法规、行业标准及本合同约定的质量标准。2.4材料设备供应商材料设备供应商负责按照合同约定提供材料和设备，并确保材料和设备的质量。第三条第三方介入的程序3.1第三方介入前，甲乙双方应就第三方的选择、职责和权利等进行协商，并签订相应的补充协议。3.2第三方介入时，甲乙双方应向第三方提供必要的合同文件和相关信息，并确保第三方了解合同的履行情况。第四条第三方介入后的合同变更4.1如第三方介入导致合同内容发生变更，甲乙双方应按照本合同约定的变更程序进行协商，并签订相应的补充协议。4.2第三方介入后的合同变更应明确变更的内容、价款、进度等，并经甲乙双方和第三方共同确认。第五条第三方介入后的违约责任5.1第三方如未按合同约定履行其职责，应承担违约责任，向甲乙双方支付违约金，并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。5.2甲乙双方如未按合同约定履行其义务，导致第三方不能正常介入，应承担违约责任，向第三方支付违约金，并赔偿因此给第三方造成的损失。第六条第三方责任限额6.1第三方对甲乙双方的损失承担的责任限额，根据第三方介入的具体情况和甲乙双方的具体要求，在补充协议中具体约定。6.2第三方对甲乙双方的损失承担的责任限额，包括但不限于第三方介入的费用、违约金、赔偿金等。第七条第三方与其他各方的关系7.1第三方与甲乙双方是独立的合同主体，第三方对甲乙双方承担的义务和责任，不影响甲乙双方之间的合同关系。7.2第三方与甲乙双方之间的合同关系，不影响第三方与其他合同主体之间的合同关系。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件由甲乙双方在补充协议中约定，包括但不限于合同履行完毕、第三方违约等。8.2第三方介入终止后，甲乙双方应与第三方办理合同解除手续，并明确终止后的权利义务处理。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入引起的争议，甲乙双方应通过协商解决，协商不成的，可以按照本合同约定的争议解决方式进行解决。9.2第三方介入引起的争议，如涉及第三方的权利义务，应将第三方纳入争议解决过程中，以便明确第三方的责任和义务。第十条第三方介入的合同效力10.1本合同及其补充协议中关于第三方介入的条款，是本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。10.2本合同及其补充协议中关于第三方介入的条款，不得违反国家相关法律法规、行业标准和本合同的约定。第十一条附件附件是本合同的有效组成部分，包括第三方介入的补充协议、第三方职责说明等。第十二条合同的生效、变更和终止本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同的变更和终止应经甲乙双方和第三方共同协商一致，并以书面形式进行确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单工程量清单详细列出了本工程的所有工程细目，包括工程名称、工程量、工程单价等，是确定合同价格和工程进度的重要依据。附件2：施工图纸施工图纸是工程项目的详细设计文件，包括平面图、立面图、剖面图等，是施工的依据。附件3：技术规范技术规范详细规定了工程施工的技术要求、质量标准、施工方法等，是确保工程质量的重要文件。附件4：材料设备供应商清单材料设备供应商清单列出了合同中约定的材料设备供应商信息，包括供应商名称、联系方式、供应材料设备清单等。附件5：第三方介入协议第三方介入协议明确了第三方的职责、权利和义务，以及第三方介入的条件、程序、终止等事项。附件6：第三方职责说明第三方职责说明详细描述了第三方的职责和义务，包括第三方应提供的服务、应遵守的规范等。附件7：争议解决协议争议解决协议明确了争议解决的途径、程序、责任分配等事项，是解决合同争议的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约发包人如未按合同约定支付价款、延迟支付价款或者不履行合同约定的其他义务，构成违约。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿因违约造成的损失等。例如，如果发包人延迟支付价款，应按照合同约定支付延迟支付违约金，并赔偿承包人因延迟支付造成的损失。2.承包人违约承包人如未按合同约定完成工程、延迟完成工程或者不履行合同约定的其他义务，构成违约。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿因违约造成的损失等。例如，如果承包人延迟完成工程，应按照合同约定支付延迟完成违约金，并赔偿发包人因延迟完成造成的损失。3.第三方违约第三方如未按合同约定履行其职责，构成违约。违约责任包括但不