建筑施工工程合同书模板

合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行_______项目的建筑施工工程，经友好协商，达成如下协议：一、工程内容1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程结构类型：_______1.5工程质量标准：_______二、合同价格2.1本工程合同总价款为人民币_______元（大写：____________________________元整），上述款项包括工程图纸及设计说明书中所包含的全部内容，以及合同约定的乙方应承担的一切费用。2.2甲方支付乙方工程款的方式为：_______。2.3乙方应当按照合同约定的时间和金额，向甲方开具正规发票。三、工期3.1合同约定的工期为_______日，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方若因自身原因导致工程延期，应按_______的标准向甲方支付违约金。四、质量保修4.1乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，并按照约定对工程进行保修。4.2保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为_______年。4.3乙方在保修期限内因施工原因导致工程质量问题，应负责及时修复，并承担相应费用。五、甲方的权利和义务5.1甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方支付工程款。5.2甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施，并保障施工场地安全。5.3甲方应协助乙方办理工程所需的相关手续，包括但不限于规划、施工、验收等。六、乙方的权利和义务6.1乙方应按照合同约定的时间和质量标准完成工程。6.2乙方应承担施工过程中的安全责任，并保障施工现场的安全。6.3乙方应按照约定向甲方支付税费等费用。七、违约责任7.1乙方若未按照约定时间完成工程，应按照_______的标准向甲方支付违约金。7.2甲方若未按照约定时间支付工程款，应按照_______的标准向乙方支付违约金。7.3甲乙双方因违反合同约定导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.确保合同双方主体资格合法，具有签订和履行合同的能力。2.明确工程内容、合同价格、工期、质量保修等关键条款，避免产生歧义。3.注意合同价款的支付方式和时间，确保乙方按时收到工程款。4.约定甲乙双方的违约责任，明确违约行为的处理方式。5.约定争议解决方式，选择合适的争议解决机构。解决办法：1.针对合同条款的歧义，可以签订补充协议，明确双方的权利和义务。2.若合同价款支付出现问题，可以协商调整支付方式和时间，确保乙方利益。3.如有违约行为，可以根据合同约定和相关法律法规，要求违约方承担违约责任。4.针对合同争议，可以选择和解、调解、仲裁或诉讼等解决方式。关键词语的法律名词解释：1.合同法：调整合同关系，规范合同行为的法律规范总称。2.建筑法：调整建筑行业活动，规范建筑市场秩序的法律规范总称。3.主体资格：指具有签订和履行合同能力的法律主体。4.合同履行：指合同双方按照约定履行各自的权利和义务。5.违约责任：指违约方因违反合同约定而应承担的法律责任。6.争议解决：解决合同争议的过程和方法，包括和解、调解、仲裁和诉讼等。7.合同生效：合同条款合法、意思表示真实，符合法律法规和公序良俗，产生法律约束力的状态。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为中标的建筑公司，工程为政府办公楼建设项目。2.甲方为房地产开发商，乙方为施工单位，工程为大型住宅小区建设项目。3.甲方为国有企业，乙方为指定的施工方，工程为基础设施建设项目。4.甲方为私营企业，乙方为专业施工队，工程为生产车间扩建项目。针对每个特殊场合的补充条款：1.甲方为政府部门，乙方需按照政府规定的采购流程和验收标准进行施工，同时需确保工程信息安全。补充条款：乙方应按照甲方提供的采购流程和验收标准进行施工，保证工程质量符合政府要求。同时，乙方应对工程过程中的相关信息保密，不得泄露给第三方。2.甲方为房地产开发商，乙方需按照甲方提供的施工图纸和标准进行施工，同时需保证工程进度与销售计划相匹配。补充条款：乙方应按照甲方提供的施工图纸和标准进行施工，保证工程质量符合甲方要求。同时，乙方应确保工程进度与甲方的销售计划相匹配，避免影响销售进度。3.甲方为国有企业，乙方需按照国有企业的相关规定和标准进行施工，同时需确保工程质量和安全。补充条款：乙方应按照甲方的相关规定和标准进行施工，保证工程质量符合国有企业要求。同时，乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。4.甲方为私营企业，乙方需按照甲方提供的施工要求和技术标准进行施工，同时需保证工程质量和进度。补充条款：乙方应按照甲方提供的施工要求和技术标准进行施工，保证工程质量符合甲方要求。同时，