建设工程ABS工程合同（2024年版）

建设工程ABS工程合同（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方（以下简称“买方”）名称：__________________

乙方（以下简称“卖方”）名称：__________________

鉴于甲方拟进行一项建设工程，为确保工程的质量、进度和安全，经甲乙双方友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，就建设工程项目中的ABS工程事宜，达成如下协议：

一、合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在建设工程ABS工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。

二、签订背景：甲方为满足项目需求，决定采用ABS工程方案，经多方比选，最终选定乙方为该建设工程ABS工程项目的承建方。

合同/协议编号：__________________

甲方（以下简称“买方”）名称：__________________

乙方（以下简称“卖方”）名称：__________________

鉴于甲方拟进行一项建设工程，为确保工程的质量、进度和安全，经甲乙双方友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，就建设工程项目中的ABS工程事宜，达成如下协议：

一、合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在建设工程ABS工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。

二、签订背景：甲方为满足项目需求，决定采用ABS工程方案，经多方比选，最终选定乙方为该建设工程ABS工程项目的承建方。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1卖方应按照合同约定，负责建设工程ABS工程的设计、施工、安装及调试工作。

1.2卖方应确保工程符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。

1.3卖方应提供所需的设计图纸、技术文件、施工方案等资料，并保证其准确性和完整性。

二、质量标准

2.1卖方应严格按照国家相关质量标准、行业标准及甲方要求，对ABS工程进行施工。

2.2卖方应保证工程质量和安全，确保工程达到预定的使用功能和性能。

2.3甲方有权对工程进行质量监督检查，卖方应予以配合。

三、价格支付

3.1本合同价款为人民币______元整（大写：______元整），支付方式如下：

（1）合同签订后____个工作日内，买方支付合同总价款的______%作为预付款；

（2）工程完工并经甲方验收合格后____个工作日内，买方支付合同总价款的______%；

（3）工程竣工验收合格后____个工作日内，买方支付合同总价款的______%；

（4）保修期满后____个工作日内，买方支付合同总价款的______%。

3.2付款期限及方式以合同附件《付款计划表》为准。

四、工期及进度

4.1本合同工期为______个月，自合同签订之日起计算。

4.2卖方应按合同约定的时间节点完成工程各阶段的任务，并保证工程按时交付。

4.3因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并相应调整合同工期。

五、保密条款

5.1双方对本合同内容及其履行过程中涉及的技术秘密、商业秘密等负有保密义务。

5.2未经对方同意，任何一方不得将本合同内容及其履行过程中的信息泄露给第三方。

六、违约责任

6.1如卖方未按合同约定履行义务，甲方有权要求卖方承担违约责任，包括但不限于：

（1）赔偿甲方因此遭受的直接经济损失；

（2）支付违约金；

（3）终止合同，并要求卖方退还已收取的款项。

6.2如甲方未按合同约定履行义务，卖方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于：

（1）赔偿卖方因此遭受的直接经济损失；

（2）支付违约金；

（3）终止合同，并要求甲方退还已支付的款项。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

7.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同履行完毕或因其他原因终止时，双方应按照约定办理合同终止手续。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

9.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

主要条款内容：以上为建设工程ABS工程合同的主要条款内容，具体细节以合同附件为准。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方的权利与义务

1.1权利：

（1）对卖方提供的设计、施工方案和技术文件进行审核，并提出修改意见；

（2）对工程进度、质量和安全进行监督检查；

（3）在合同约定的时间内支付合同价款；

（4）在工程验收合格后，按照合同约定接收工程；

（5）在合同履行过程中，如发现卖方违约行为，有权要求卖方承担违约责任。

1.2义务：

（1）按照合同约定的时间、地点提供施工场地，并负责场地内的相关配套设施；

（2）配合卖方进行设计、施工和验收工作；

（3）在合同约定的时间内支付合同价款；

（4）对卖方在施工过程中采取的技术措施和安全生产措施给予支持；

（5）在工程验收合格后，按照合同约定接收工程。

二、乙方的权利与义务

2.1权利：

（1）根据甲方要求，完成ABS工程的设计、施工、安装和调试工作；

（2）在工程实施过程中，如遇设计变更或合同约定以外的特殊原因，有权要求甲方调整合同价款；

（3）在工程验收合格后，按照合同约定收取合同价款；

（4）在合同履行过程中，如发现甲方违约行为，有权要求甲方承担违约责任。

2.2义务：

（1）按照合同约定的时间、地点完成设计、施工、安装和调试工作；

（2）保证工程质量和安全，确保工程达到预定的使用功能和性能；

（3）在工程实施过程中，积极配合甲方进行设计、施工和验收工作；

（4）按照合同约定的时间、地点向甲方提供设计图纸、技术文件、施工方案等资料；

（5）在工程验收合格后，按照合同约定收取合同价款。

三、合同执行过程中的合作方式

3.1双方应建立定期沟通机制，及时解决合同执行过程中出现的问题。

3.2双方应按照合同约定的时间节点，共同推进工程进度。

3.3双方应共同负责工程质量和安全，确保工程顺利完工。

3.4双方应按照合同约定，及时、准确地向对方提供工程进度、质量和安全等相关信息。

3.5双方应共同参与工程验收，确保验收工作顺利进行。

四、合同变更与解除

4.1合同在履行过程中，如因不可抗力、法律法规变动等原因，导致合同无法继续履行或继续履行对双方均无利时，双方可协商变更或解除合同。

4.2合同变更或解除后，双方应按照约定办理相关手续，并妥善处理合同终止后的善后事宜。

五、合同终止后的处理

5.1合同终止后，双方应按照约定妥善处理工程剩余工作、质保金退还、设备移交等事宜。

5.2双方应共同承担因合同终止而产生的相关费用和责任。

双方权利与义务详细说明：以上为建设工程ABS工程合同中双方的权利与义务详细说明，具体细节以合同附件为准。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期限为______年，自合同生效之日起计算。

1.2本合同有效期满后，如双方无异议，合同自动续期______年。

二、合同变更

2.1本合同在履行过程中，如因不可抗力、法律法规变动、技术更新或其他合理原因，导致合同内容需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，作为本合同的补充部分。

2.2变更后的合同内容，自变更协议签订之日起生效。

三、合同终止条件

3.1合同因以下原因终止：

（1）合同约定的工程完工且验收合格；

（2）合同约定的有效期限届满；

（3）因不可抗力导致合同无法继续履行；

（4）双方协商一致解除合同；

（5）一方违约，另一方在合理期限内未采取补救措施或拒绝补救措施；

（6）法律、法规规定的其他终止情形。

3.2合同终止后，双方应按照约定办理合同终止手续，并妥善处理合同终止后的善后事宜。

四、合同的解除

4.1在合同履行过程中，如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

4.2合同解除后，双方应按照约定办理合同解除手续，并妥善处理合同解除后的善后事宜。

五、争议解决机制

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、法律适用和管辖法院

6.1本合同适用中华人民共和国法律。

6.2本合同的签订、效力、解释、履行、争议解决等均适用中华人民共和国法律。

6.3双方因本合同发生的争议，应提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。

7.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：以上为本合同有效期限、变更、终止等条件的详细说明，具体细节以合同附件为准。

双方需要准备的附件：

1.合同附件一：《付款计划表》

-详细列明合同价款、支付节点、支付比例及具体金额。

2.合同附件二：《工程进度计划表》

-明确工程各阶段的开始和结束时间，以及关键里程碑节点。

3.合同附件三：《工程验收标准及办法》

-规定工程验收的标准、程序、方法和验收合格的条件。

4.合同附件四：《技术规范及要求》

-列出工程所需的技术规范、设计要求和质量标准。

5.合同附件五：《保密协议》

-约定双方对技术秘密、商业秘密的保密义务和保密期限。

6.合同附件六：《违约责任条款》

-详细规定双方在违约情况下的责任承担方式及赔偿标准。

7.合同附件七：《争议解决条款》

-约定双方在发生争议时的解决方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼。

8.合同附件八：《合同履行情况报告》

-定期提交的工程进度、质量、安全等方面的报告。

9.合同附件九：《合同变更记录》

-记录合同履行过程中发生的变更及变更后的合同内容。

10.合同附件十：《其他相关文件》

-包括但不限于设计图纸、技术文件、设备清单、人员配置表等。

双方需要准备的附件：以上附件为合同履行过程中所需的重要文件，双方应按照合同约定和相关法律法规的要求准备并提交。附件内容应真实、完整，并与合同正文内容一致。

双方签字、盖章位置及日期：

一、甲方（买方）签字、盖章位置及日期

1.1甲方法定代表人（或授权代表）签字位置：

-在合同“甲方（买方）签字”栏内，由甲方法定代表人（或授权代表）亲笔签字。

-签字日期：____年____月____日。

1.2甲方公章或合同专用章盖章位置：

-在合同封面或合同尾页指定的“甲方公章或合同专用章”栏内，加盖甲方公章或合同专用章。

-印章日期：____年____月____日。

二、乙方（卖方）签字、盖章位置及日期

2.1乙方法定代表人（或授权代表）签字位置：

-在合同“乙