建设工程勘察设计委托协议新

合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程性质：_______1.4工程规模：_______1.5工程投资估算：_______二、勘察设计范围及内容2.1乙方根据甲方的委托，负责完成本工程的_______（勘察/设计）工作。2.2乙方应按照甲方的要求，完成本工程的_______（勘察/设计）任务，包括但不限于：_______2.3乙方应保证勘察设计的质量，确保勘察设计文件符合国家及行业的有关标准和规定。三、勘察设计期限3.1乙方应在合同签订后的_______天内完成勘察设计工作。3.2乙方应按照甲方的要求，提交勘察设计成果文件。四、勘察设计费用及支付方式4.1乙方向甲方提供的勘察设计费用为人民币_______元（大写：_______元整）。（1）合同签订后_______天内，甲方支付乙方勘察设计费用的_______%；（2）乙方完成勘察设计工作后，甲方支付乙方勘察设计费用的_______%；（3）剩余的勘察设计费用，甲方在收到乙方提交的勘察设计成果文件并验收合格后支付。五、双方的权利和义务5.1甲方应向乙方提供与工程相关的所有资料，包括但不限于：_______5.2乙方应按照甲方的要求，及时完成勘察设计工作，并保证勘察设计质量。5.3甲方应按照约定的时间和方式支付乙方勘察设计费用。5.4双方应遵守国家法律法规，不得擅自转让、泄露双方在合同履行过程中获取的保密信息。六、违约责任6.1乙方未按照约定时间完成勘察设计工作的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期天数×勘察设计费用的_______%。6.2甲方未按照约定时间和方式支付乙方勘察设计费用的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×逾期付款天数×同期银行贷款利率。6.3双方违反合同其他约定的，应承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.确保合同双方主体资格合法，具有相应的勘察设计资质。2.明确工程范围和内容，避免因模糊不清导致的合同纠纷。3.合理约定勘察设计期限，确保乙方有足够的时间完成任务。4.合理确定勘察设计费用，避免过高或过低影响双方利益。5.约定明确的支付方式和时间，确保甲方按时支付费用。6.双方应严格遵守国家法律法规，保护合同双方的合法权益。解决办法：1.双方发生争议时，进行友好协商，以达成共识。2.如果协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应积极配合，提供相关证据，以便法院公正审理。4.法院判决生效后，双方应按照判决结果履行合同义务。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方权益关系的法律规范总称。3.勘察设计资质：指从事建设工程勘察设计活动的企业或个人应具备的专业技术能力和业绩条件。4.违约金：是指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。5.诉讼：是指当事人通过法院解决争议的一种法律途径。6.管辖权：是指法院对特定案件进行审理和裁判的权力。特殊应用场合：1.甲方为政府机关，乙方为私营企业，乙方需按照甲方要求完成工程勘察设计，同时需遵守政府相关规定。补充条款：乙方在履行合同过程中，应严格遵守政府的相关规定，确保勘察设计工作的合规性。2.甲方为大型企业，乙方为专业勘察设计公司，甲方对乙方的工作进度和质量有较高要求。补充条款：乙方应加大人力物力投入，确保在约定时间内完成高质量的勘察设计工作。3.甲方为小型企业，乙方为个人勘察设计师，乙方需在有限的时间内完成勘察设计任务。补充条款：乙方应在合同签订后尽快启动工作，合理分配时间，确保按时完成任务。4.甲方为外资企业，乙方为国内勘察设计机构，双方在合同履行过程中需考虑跨国法律差异。补充条款：双方在履行合同过程中，应遵守中华人民共和国法律法规，同时尊重外资企业的合法权益。5.甲方为房地产开发商，乙方为工程勘察设计研究院，乙方需按照甲方要求完成多个项目的勘察设计。补充条款：乙方应设立专门的项目管理团队，确保各个项目勘察设计工作的顺利进行。附件列表：1.工程相关资料：包括工程地点、工程性质、工程规模等详细信息。2.勘察设计费用明细表：详细列出乙方所需收取的勘察设计费用。3