房屋搭建协议书2024年

合同编号：__________房屋搭建协议书鉴于甲方拟搭建房屋，乙方愿意提供相关服务，经双方友好协商，特订立本协议，以便共同遵守。第一条房屋搭建概述1.1甲方同意聘请乙方进行房屋搭建及相关工作。1.2房屋搭建的地点为：_______（详细地址）。1.3房屋搭建的规模为：_______（占地面积、建筑面积等）。1.4房屋搭建的标准为：_______（装修标准、建筑风格等）。1.5房屋搭建的工期为：_______（开始日期）至_______（结束日期）。第二条乙方的义务2.1乙方应按照甲方的要求，完成房屋搭建及相关工作。2.2乙方应保证房屋搭建的质量，确保房屋安全、美观、实用。2.3乙方应按照约定的工期完成房屋搭建，如有延期，应承担相应的违约责任。2.4乙方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更房屋搭建方案，如需变更，应取得甲方的书面同意。2.5乙方应承担房屋搭建过程中发生的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、税费等。第三条甲方的义务3.1甲方应按照约定时间支付乙方工资及费用。3.2甲方应提供施工场地，确保乙方顺利施工。3.3甲方应协助乙方办理房屋搭建所需的各项手续。3.4甲方应对乙方施工过程中出现的问题提供必要的协助和指导。3.5甲方应按照约定接收完工的房屋，并按照约定时间支付尾款。第四条违约责任4.1任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。4.2乙方未按照约定工期完成房屋搭建的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：_______元/天。4.3甲方未按照约定时间支付乙方的工资及费用的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：_______元/天。第五条争议解决5.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。5.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第六条其他约定6.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。6.2本协议自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同主体：确保甲方和乙方均为具备民事权利能力和民事行为能力的自然人、法人或其他组织。2.工程质量：明确乙方的施工质量和标准，确保房屋安全、美观、实用。3.工期约定：明确房屋搭建的工期，如有延期，应承担相应的违约责任。4.费用支付：约定甲方支付乙方工资及费用的时间和方式。5.违约责任：明确双方违约情形及违约责任，如有争议，应按照约定解决。6.争议解决：约定争议解决方式，如友好协商、调解或向有管辖权的人民法院起诉。关键词语的法律名词解释：1.民事权利能力：指自然人、法人或其他组织依法享有权利和承担义务的能力。2.民事行为能力：指自然人、法人或其他组织依法独立进行民事活动的能力。3.违约金：指当事人违反合同约定，按照约定支付给对方的一定金额。4.争议解决：指当双方在合同履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解或诉讼等途径，使纠纷得到解决的过程。5.有管辖权的人民法院：指根据我国《民事诉讼法》规定，对某一民事案件具有管辖权的人民法院。特殊应用场合及补充条款：1.甲方为房地产开发商，乙方为个体施工队：补充条款：鉴于甲方为房地产开发商，乙方为个体施工队，本协议签订前，乙方应向甲方提供其施工资质及相关业绩证明，以确保乙方具备完成房屋搭建的能力。2.甲方为政府部门，乙方为中标施工单位：补充条款：鉴于甲方为政府部门，乙方为中标施工单位，本协议签订前，乙方应向甲方提供其营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件复印件，以及法定代表人的身份证明复印件。3.甲方为海外华人，乙方为国内施工单位：补充条款：鉴于甲方为海外华人，乙方为国内施工单位，本协议签订前，乙方应向甲方提供其在国内的施工资质、业绩证明等资料，以确保乙方具备完成房屋搭建的能力。同时，乙方应承担国际汇款手续费等费用。4.甲方为国有企业，乙方为关联企业：补充条款：鉴于甲方为国有企业，乙方为关联企业，本协议签订前，乙方应向甲方提供其企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件复印件，以及法定代表人的身份证明复印件。同时，双方应遵守国家相关法律法规，确保交易的合规性。附件列表：1.乙方施工资质及相关业绩证明文件。2.乙方营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件复印件。3.乙方法定代表人的身份证明复印件。4.房屋搭建设计图纸及施工方案。5.房