上海市绿化建设工程合同样本

上海市绿化建设工程合同样本甲乙双方，经友好协商，就上海市绿化建设工程项目达成一致，签订本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.工程名称：上海市绿化建设工程2.工程地点：上海市区路号3.工程规模：占地面积平方米，绿化面积平方米4.工程内容：主要包括绿化带铺设、树木种植、景观小品建设等5.工程质量：符合国家相关法律法规及行业标准二、合同金额1.合同总价：人民币万元（大写：元整）2.付款方式：（1）工程进度付款：按照工程实际进度，分期支付工程款（2）验收合格付款：工程验收合格后，支付剩余工程款三、工程进度1.工程开工：自合同签订之日起X日内2.工程竣工：按照双方约定的工期按时完成3.工程验收：工程竣工后X日内进行验收四、质量保证1.乙方应按照约定的工程内容和质量标准进行施工2.乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准3.乙方应承担因工程质量问题造成的全部责任五、违约责任1.乙方如未能按照约定的工期完成工程，应按照逾期部分工程价款的2%向甲方支付违约金2.乙方如未能按照约定的质量标准完成工程，应承担返工、维修等费用，并支付甲方相应的赔偿金3.甲方如未能按照约定时间支付工程款，应按照逾期部分工程价款的2%向乙方支付违约金六、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼七、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日上海市绿化建设工程合同样本咱们先说一下工程进度吧。这个工程开工的时间是自合同签订之日起X日内，具体的日期咱们可以再商量。工程竣工的时间呢，要按照我们约定的工期按时完成，咱们可以约定一个具体的竣工日期。工程验收的时间是工程竣工后X日内进行验收，也可以根据实际情况咱们再调整。质量保证这块儿呢，乙方应按照约定的工程内容和质量标准进行施工，这个是非常重要的。乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准，这是咱们双方共同的责任。如果因为工程质量问题造成了什么损失，乙方应承担全部责任。至于违约责任，咱们都要清楚，乙方如未能按照约定的工期完成工程，要支付违约金，具体的金额是逾期部分工程价款的2%。如果乙方如未能按照约定的质量标准完成工程，要承担返工、维修等费用，并支付甲方相应的赔偿金。甲方如未能按照约定时间支付工程款，也要支付违约金，金额是逾期部分工程价款的2%。至于争议解决，如果我们在履行合同过程中发生争议，要通过友好协商解决。如果协商不成，我们都可以向合同签订地人民法院提起诉讼。呢，我想说，这个合同对我们双方都有约束力，我们要共同遵守。如果合同中有什么未尽事宜，我们可以另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。重点：1.工程概况、地点、规模、内容。2.合同金额、付款方式。3.工程进度、开工、竣工、验收时间。4.质量保证、符合国家标准。5.违约责任、逾期违约金、质量问题赔偿。6.争议解决、法院诉讼。7.合同双方共同遵守、补充协议效力。难点：1.工程进度的时间节点协商。2.质量保证的具体执行标准。3.违约责任的计算和赔偿。注意事项：1.合