2024年度城市供水供电工程设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度城市供水供电工程设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表1.2乙方名称及代表1.3合同术语定义第二条工程内容与范围2.1供水工程设计范围2.2供电工程设计范围2.3工程施工范围第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付条件与方式3.3价款调整条件第四条设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期条件与处理第五条设计与施工质量要求5.1设计质量标准5.2施工质量标准5.3质量保修期限第六条乙方的义务与责任6.1乙方设计义务6.2乙方施工义务6.3乙方违约责任第七条甲方的义务与责任7.1甲方提供的条件7.2甲方协调与配合7.3甲方违约责任第八条合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更与解除的程序第九条争议解决方式9.1争议解决途径9.2争议解决期限9.3适用法律法规第十条合同的生效、暂停与终止10.1合同生效条件10.2合同暂停条件10.3合同终止条件第十一条违约责任与赔偿11.1违约行为及责任11.2赔偿方式与计算11.3违约金支付第十二条保密条款12.1保密信息范围12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条合同的转让与继承13.1合同转让条件13.2合同继承条件13.3转让与继承的程序第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同修改与补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表甲方全称为：市城市管理局，甲方授权代表为：X，身份证号为：。1.2乙方名称及代表乙方全称为：市供水供电工程有限责任公司，乙方授权代表为：X，身份证号为：。1.3合同术语定义（1）供水工程：指城市居民生活用水、工业用水、商业用水和其他用水工程。（2）供电工程：指城市居民生活用电、工业用电、商业用电和其他用电工程。（3）设计与施工：指根据甲方要求，乙方进行供水供电工程的设计和施工。第二条工程内容与范围2.1供水工程设计范围乙方负责供水工程的整体设计，包括但不限于水源选址、输水管道布局、净水厂建设、配水管网设计等。2.2供电工程设计范围乙方负责供电工程的整体设计，包括但不限于变电站建设、输电线路布局、配电网设计、电缆敷设等。2.3工程施工范围乙方负责按照设计方案进行供水供电工程的施工，包括但不限于土建工程、安装工程、调试工程等。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同总价款为人民币万元整（大写：人民币玖拾玖万元整），详细金额见附件。3.2支付条件与方式甲方在收到乙方提交的工程进度报告和发票后，按照合同约定的付款比例进行支付。支付方式为银行转账。3.3价款调整条件如遇不可抗力等因素导致工程成本上升，双方可协商调整价款。调整方式为双方共同商定。第四条设计与施工期限4.1设计期限乙方应在合同签订后30个工作日内完成工程设计，并提交甲方审批。4.2施工期限乙方应在设计审批通过后60个工作日内完成工程施工。4.3延期条件与处理如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方可协商延长合同期限。延长期限双方共同商定。第五条设计与施工质量要求5.1设计质量标准乙方应按照国家标准和行业规范进行工程设计，确保设计方案的科学性、合理性和可行性。5.2施工质量标准乙方应按照设计方案和施工规范进行工程施工，确保工程质量符合国家标准和行业规范。5.3质量保修期限乙方应对供水供电工程进行质量保修，保修期限为工程竣工验收合格之日起两年。第六条乙方的义务与责任6.1乙方设计义务乙方应按照甲方要求，按时完成工程设计，并保证设计质量。6.2乙方施工义务乙方应按照设计方案和施工规范进行工程施工，并保证施工质量。6.3乙方违约责任如乙方未能按照合同约定完成设计或施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的10%。第七条甲方的义务与责任7.1甲方提供的条件甲方应向乙方提供工程所需的场地、水源、电源等条件，并保证条件的合法性和可行性。7.2甲方协调与配合甲方应协助乙方进行工程设计与施工，包括但不限于协调相关部门、解决施工过程中的问题等。7.3甲方违约责任如甲方未能按照合同约定提供条件或协调配合，应向乙方支付违约金，违约金为合同金额的10%。第八条合同的变更与解除8.1变更条件任何一方均可提出合同变更请求，变更请求应以书面形式提出，并经双方协商一致。8.2解除条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方严重违反合同约定，另一方有权解除合同。8.3变更与解除的程序合同变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。合同变更或解除协议自双方签字盖章之日起生效。第九条争议解决方式9.1争议解决途径双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。9.2争议解决期限双方应自争议发生之日起30日内协商解决；协商不成的，应在争议发生之日起90日内向人民法院提起诉讼。9.3适用法律法规本合同的签订、履行、变更、解除及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的生效、暂停与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同暂停条件合同暂停的条件如下：（1）双方协商一致暂停合同；（2）因不可抗力导致合同暂时无法履行；（3）法律法规规定暂停合同的其他情形。10.3合同终止条件合同终止的条件如下：（1）双方协商一致终止合同；（2）合同履行完毕；（3）法律法规规定终止合同的其他情形。第十一条违约责任与赔偿11.1违约行为及责任违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同金额的10%。11.2赔偿方式与计算违约方应按照实际损失金额向守约方赔偿，赔偿金额不得超过合同金额的30%。11.3违约金支付违约方应在收到守约方通知后15日内支付违约金。第十二条保密条款12.1保密信息范围保密信息范围包括合同内容、技术资料、商业秘密等。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕之日止。12.3违约保密条款违反保密条款的一方应向守约方支付违约金，违约金为泄露信息造成的实际损失金额。第十三条合同的转让与继承13.1合同转让条件合同转让应经双方协商一致，并签订书面转让协议。13.2合同继承条件合同继承应符合法律法规规定，并经双方协商一致。13.3转让与继承的程序合同转让或继承应签订书面协议，并报送相关政府部门备案。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2合同附件合同附件包括合同履行所需的各种文件、图纸、技术资料等。14.3合同修改与补充合同的修改与补充应经双方协商一致，并以书面形式签订。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的条件1.1第三方介入指在合同履行过程中，除甲乙方之外的各方参与合同履行或与合同履行相关的行为。1.2第三方介入的条件包括但不限于：（1）甲乙方委托的监理、检测、评估等中介机构；（2）甲乙方聘请的咨询、法律、财务等专家；（3）甲乙方分包商、供应商等合作方；（4）与甲乙方有合同关系的其他方。第二条第三方介入的义务与责任2.1第三方应按照甲乙方的要求，履行合同约定的义务，并保证其行为的合法性、合规性。2.2第三方应对因其行为导致的合同履行问题、损失或其他影响承担责任。2.3第三方不得干涉甲乙方之间的合同履行，不得损害甲乙方的合法权益。第三条第三方介入的协调与管理3.1甲乙方应负责第三方介入的协调与管理，确保第三方行为的合规性和合同履行的一致性。3.2甲乙方应监督第三方按照合同约定履行义务，并及时处理第三方行为导致的合同问题。3.3甲乙方应与第三方签订相应的合同或协议，明确第三方的义务与责任。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额指第三方对因其行为导致的合同损失承担的最高赔偿金额。4.2甲乙方应在合同中明确第三方的责任限额，并按照合同约定进行赔偿。4.3第三方责任限额的确定应考虑合同金额、第三方信誉、风险评估等因素。第五条第三方介入的变更与解除5.1第三方介入的变更如因客观原因需要变更第三方，甲乙方应协商一致，并签订书面变更协议。5.2第三方介入的解除如第三方未按照合同约定履行义务，甲乙方均有权解除与第三方的合同或协议。5.3第三方介入的变更与解除不影响甲乙方之间的合同履行。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方违约行为及责任第三方如未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，向甲乙方支付违约金。6.2违约金支付违约金支付方式、金额及期限由甲乙方在合同中约定。6.3第三方违约处理不影响甲乙方之间的合同履行。第七条第三方介入的保密条款7.1第三方保密信息范围第三方保密信息范围包括第三方掌握的合同信息、技术资料、商业秘密等。7.2第三方保密期限第三方保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕之日止。7.3第三方违约保密条款违反保密条款的第三方应向甲乙方支付违约金，违约金为泄露信息造成的实际损失金额。第八条第三方介入的转让与继承8.1第三方转让条件第三方转让应符合法律法规规定，并经甲乙方协商一致。8.2第三方继承条件第三方继承应符合法律法规规定，并经甲乙方协商一致。8.3转让与继承的程序第三方转让或继承应签订书面协议，并报送相关政府部门备案。第九条甲乙方的权利与义务9.1甲乙方的权利甲乙方有权要求第三方按照合同约定履行义务，并对其行为进行监督。9.2甲乙方的义务甲乙方应负责第三方介入的协调与管理，确保合同履行的一致性。第十条争议解决10.1争议解决途径第三方介入引发的争议，甲乙方应通过友好协商解决；协商不成的，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。10.2争议解决期限甲乙方应自争议发生之日起30日内协商解决；协商不成的，应在争议发生之日起90日内向人民法院提起诉讼。10.3适用法律法规本合同的签订、履行、变更、解除及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的生效、暂停与终止11.1合同生效条件本合同自甲乙方签字盖章之日起生效。11.2合同暂停条件合同暂停条件如下：（1）甲乙方协商一致暂停合同；（2）不可抗力导致合同暂时无法履行；（3）法律法规规定暂停合同的其他情形。11.3合同终止条件合同终止条件如下：（1）甲乙方协商一致终止合同；（2）合同履行完毕；（3）法律法规规定终止合同的其他情形。第十二条第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同主体资质证明附件2：工程设计方案附件3：工程施工方案附件4：工程进度计划附件5：合同价格明细表附件6：支付凭证附件7：设计变更通知附件8：施工变更通知附件9：工程验收报告附件10：保修证书附件11：保密协议附件12：第三方合同或协议附件13：第三方资质证明附件14：第三方责任限额协议附件详细要求和说明：附件1：合同主体资质证明甲乙双方应提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等资质证明文件。附件2：工程设计方案乙方应根据甲方要求，提交供水供电工程的设计方案，包括但不限于设计说明书、图纸、计算书等。附件3：工程施工方案乙方应根据设计方案，提交工程施工方案，包括但不限于施工组织设计、施工进度计划、施工方法等。附件4：工程进度计划乙方应制定工程进度计划，包括工程各阶段的开始时间、结束时间及关键节点。附件5：合同价格明细表详细列出合同总价、各分项工程价格、价格计算依据等信息。附件6：支付凭证甲乙双方根据合同约定，提供支付款项的凭证，包括银行转账凭证、发票等。附件7：设计变更通知当设计方案需要变更时，乙方应向甲方提交设计变更通知，并经甲方批准。附件8：施工变更通知当工程施工方案需要变更时，乙方应向甲方提交施工变更通知，并经甲方批准。附件9：工程验收报告附件10：保修证书乙方应提供工程保修证书，明确保修期限及保修范围。附件11：保密协议双方签订的保密协议，约定保密信息范围、保密期限、违约保密条款等。附件12：第三方合同或协议乙方与第三方签订的合同或协议，明确第三方的义务与责任。附件13：第三方资质证明第三方提供的资质证明文件，证明其具备履行合同的能力。附件14：第三方责任限额协议明确第三方的责任限额，包括责任限额金额、计算方式等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定完成设计或施工。2.乙方设计方案不符合国家标准或行业规范。3.乙方施工质量不符合国家标准或行业规范。4.乙方未按照设计方案或施工规范进行工程施工。5.乙方未按照合同约定支付价款或违约金。6.乙方未按照合同约定履行保密义务。7.第三方未按照合同约定履行义务。违约责任认定标准：1.乙方未按照合同约定完成设计或施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的10%。2.乙方设计方案不符合国家标准或行业规范，甲方有权要求乙方重新设计，并支付乙方设计费用。3.乙方施工质量不符合国