2024年度建设工程施工合同标的为高速公路建设项目

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建设工程施工合同标的为高速公路建设项目本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价款3.1合同总价3.2工程预付款3.3工程进度款3.4工程竣工结算第四条工程质量4.1质量标准4.2质量保证措施第五条工程进度5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3工程进度计划第六条施工技术6.1施工方案6.2施工工艺6.3施工材料第七条安全生产7.1安全生产要求7.2安全事故处理第八条环境保护8.1环保要求8.2环保措施第九条合同变更9.1合同变更条件9.2合同变更程序第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决地点第十二条合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序第十三条合同的生效、修改和终止13.1合同生效条件13.2合同修改程序13.3合同终止条件第十四条其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4合同的保管和复制14.5合同的修订和补充第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：高速公路发展有限公司1.1.2发包人地址：市区路号1.1.3发包人代表：X1.2承包人1.2.1承包人名称：X建筑工程有限公司1.2.2承包人地址：市区路号1.2.3承包人代表：X第二条工程概况2.1工程名称：高速公路建设项目2.2工程地点：市区镇2.3工程规模：全长公里，双向车道2.4工程内容：包括但不限于路基工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程、排水工程等。第三条合同价款3.1合同总价：人民币亿元（大写：亿元整）3.2工程预付款：合同总价的一定比例，具体金额和支付时间由双方协商确定。3.3工程进度款：按照工程进度和完成情况，按月进行支付。3.4工程竣工结算：工程验收合格后，按照实际完成工程量和合同约定进行结算。第四条工程质量4.1质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。4.2质量保证措施：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。对工程质量问题，承包人应承担修复和返工责任。第五条工程进度5.1工程开工日期：年月日5.2工程竣工日期：年月日5.3工程进度计划：详见附件《工程进度计划》。第六条施工技术6.1施工方案：承包人应根据工程特点和施工条件，制定详细的施工方案，并报发包人审批。6.2施工工艺：承包人应采用先进的施工工艺和技术，确保工程质量和进度。6.3施工材料：承包人应按照合同约定和设计要求采购施工材料，并保证材料质量。第七条安全生产7.1安全生产要求：承包人应严格遵守国家安全生产法律法规，确保工程施工安全。7.2安全事故处理：发生安全事故时，承包人应立即采取措施进行处理，并及时报告发包人。对安全事故造成的损失，由承包人承担责任。第八条环境保护8.1环保要求：承包人应遵守国家和地方的环保法律法规，采取有效措施保护环境，防止污染。8.2环保措施：承包人应制定环保措施计划，并报发包人审批。在施工过程中，承包人应严格按照环保措施计划进行施工，确保工程施工对环境的影响降到最低。第九条合同变更9.1合同变更条件：合同执行过程中，如因客观原因需要变更合同内容的，双方可协商一致进行变更。9.2合同变更程序：合同变更应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。第十条违约责任10.1发包人违约：发包人未按约定支付合同价款、预付款、进度款等，或未履行合同约定的其他义务的，应承担违约责任，向承包人支付违约金。10.2承包人违约：承包人未按约定完成工程、未按约定质量标准施工、未按约定时间提交相关文件等，或未履行合同约定的其他义务的，应承担违约责任，向发包人支付违约金。第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决地点：争议解决的地点为合同签订地。第十二条合同解除12.1合同解除条件：合同执行过程中，如发生不可抗力或其他无法克服的困难，致使合同无法继续履行的，双方协商一致可以解除合同。12.2合同解除程序：合同解除应签订书面解除协议，经双方盖章确认后生效。第十三条合同的生效、修改和终止13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改程序：合同执行过程中，如双方需对合同内容进行修改，应签订书面修改协议，经双方盖章确认后生效。13.3合同终止条件：合同执行完毕，工程验收合格，双方结算完毕，本合同即终止。第十四条其他约定14.1保密条款：双方在合同执行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，应予以严格保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2知识产权保护：双方在合同执行过程中所创造的知识产权，归创造方所有。双方另有约定的，从其约定。14.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，遭受不可抗力一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。双方应协商一致决定是否继续履行合同或解除合同。14.4合同的保管和复制：双方均应妥善保管本合同及其附件，并不得擅自复制或泄露给第三方。14.5合同的修订和补充：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方介入是指在本合同执行过程中，除甲乙方外，涉及到合同履行的其他方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、设计方、供应商、分包商等。1.2第三方介入的范围包括但不限于合同价款的支付、工程质量的监督、工程进度的协调、合同条款的解释等。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入的程序应由甲乙方协商一致确定，并签订书面介入协议。2.2第三方介入的条件包括但不限于：2.2.1第三方具备相应资质和能力，能够完成介入工作；2.2.2第三方与甲乙方无利益冲突；2.2.3第三方介入不改变甲乙方的权利和义务。第三条第三方介入的责任和义务3.1第三方应按照介入协议的约定，履行相应的职责，并承担相应责任。3.2第三方介入的工作成果应符合合同约定的质量标准，否则第三方应承担相应责任。3.3第三方应遵守国家相关法律法规，不得利用介入机会谋取不正当利益。第四条第三方介入的费用和支付4.1第三方介入的费用由甲乙方协商确定，并在介入协议中明确。4.2第三方介入费用的支付方式、时间和条件由甲乙方协商确定，并在介入协议中明确。第五条第三方介入对甲乙方的权益影响5.1第三方介入不应改变甲乙方的权利和义务，甲乙方的权益应得到保障。5.2第三方介入的事项应在甲乙方的监督和控制下进行，确保甲乙方的利益不受损害。第六条第三方介入的终止条件6.1第三方介入的终止条件由甲乙方协商确定，并在介入协议中明确。6.2第三方介入终止后，第三方应将工作成果及相关资料交付甲乙方，并办理相关交接手续。第七条第三方介入的争议解决7.1双方在第三方介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决地点为合同签订地。第八条第三方介入的保密和知识产权保护8.1第三方应遵守合同中的保密条款，保护甲乙方的商业秘密和知识产权。8.2第三方不应利用介入机会侵犯甲乙方的知识产权，否则第三方应承担相应责任。第九条第三方介入的不可抗力9.1第三方应遵守合同中的不可抗力条款，发生不可抗力事件时，第三方应立即通知甲乙方，并在合理时间内提供相关证明文件。9.2第三方应与甲乙方协商一致决定是否继续履行介入协议或解除协议。第十条第三方介入的合同修订和补充10.1本合同未尽事宜，甲乙方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2补充协议应明确第三方介入的相关事项，并经甲乙方和第三方协商一致后签订。第十一条第三方介入的违约责任11.1第三方违反介入协议的约定，应承担违约责任，向甲乙方支付违约金。11.2第三方违反合同约定或介入协议的约定，导致甲乙方损失的，第三方应承担赔偿责任。第十二条第三方介入的解除条件12.1第三方介入的解除条件由甲乙方协商确定，并在介入协议中明确。12.2第三方介入解除后，第三方应将工作成果及相关资料交付甲乙方，并办理相关交接手续。第十三条第三方介入的适用法律和争议解决13.1本合同及介入协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2双方在第三方介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.3争议解决地点为合同签订地。第十四条第三方介入的效力14.1本合同及介入协议构成甲乙方与第三方之间的完整协议，取代了所有以前的书面或口头协议和谈判。14.2本合同及介入协议的修改和补充必须以书面形式进行，并由甲乙方和第三方签字盖章后生效。第十五条第三方介入的附件15.1本合同及介入协议的附件包括但不限于第三方介入协议、第三方资质证明、工作成果交付清单等。附件为本合同及介入协议不可分割的一部分第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资质证明附件二：工程设计文件附件三：施工方案和施工工艺说明附件四：工程进度计划附件五：工程质量保证措施附件六：安全生产措施附件七：环保措施计划附件八：第三方介入协议附件九：工作成果交付清单附件十：违约行为及责任认定清单附件一：合同主体资质证明本附件应包含甲乙方及第三方的资质证明文件，包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、行业资质证书等，以证明其合法经营资格和履行合同的能力。附件二：工程设计文件本附件应包含工程的详细设计文件，包括但不限于工程图纸、设计说明书、设计计算书等，以明确工程的施工要求和标准。附件三：施工方案和施工工艺说明本附件应详细描述施工方案和施工工艺，包括但不限于施工顺序、施工方法、施工技术要求、特殊工艺说明等，以指导施工过程中的具体操作。附件四：工程进度计划本附件应包含工程详细的进度计划，包括但不限于关键节点、进度安排、里程碑计划等，以保证工程按照约定的时间节点顺利进行。附件五：工程质量保证措施本附件应详细描述工程质量保证措施，包括但不限于质量管理体系、质量控制流程、质量检查标准等，以确保工程质量符合约定标准。附件六：安全生产措施本附件应详细描述安全生产措施，包括但不限于安全生产管理制度、安全防护设施、安全培训教育等，以确保工程施工过程中的安全。附件七：环保措施计划本附件应详细描述环保措施计划，包括但不限于环保设施、环保流程、环保监测等，以确保工程施工对环境的影响降到最低。附件八：第三方介入协议本附件应包含第三方介入的详细协议，包括但不限于第三方职责、介入范围、介入条件、费用支付等，以明确第三方的权利和义务。附件九：工作成果交付清单本附件应详细列出第三方应交付的工作成果，包括但不限于报告、图纸、资料等，以及交付的时间和方式。附件十：违约行为及责任认定清单本附件应详细列出双方及第三方在合同履行过程中可能出现的违约行为，以及相应的责任认定标准和处理程序。说明二：违约行为及责任认定：1.未按约定时间完成工作；2.工程质量不符合约定标准；3.未按约定支付价款或费用；4.未按约定提供施工条件或材料；5.未按约定履行安全防护或环保措施；