2024年度内蒙体育场馆建设承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度内蒙体育场馆建设承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方：详细名称1.2承包方：详细名称1.3体育场馆：建设项目的名称和地点第二条合同范围及内容2.1工程内容：包括但不限于设计、施工、设备供应、调试、培训等2.2工程规模：体育场馆的规模和容纳人数等第三条合同价格及支付方式3.1合同总价：人民币金额3.2支付方式：分期支付的具体方式和时间第四条工程进度及完成时间4.1工程进度计划：各阶段的完成时间4.2工程完成时间：整体项目的完工日期第五条工程质量及标准5.1工程质量标准：符合的国家标准和行业标准5.2质量保证期：质量保证的期限第六条合同的履行和验收6.1承包方的义务：包括但不限于施工、设备供应等6.2发包方的义务：包括但不限于支付款项、提供场地等6.3验收程序：验收的时间、地点、方式等第七条违约责任7.1承包方的违约行为：包括但不限于工程质量问题、延期交付等7.2发包方的违约行为：包括但不限于未按时支付款项、提供场地等第八条争议解决8.1争议解决方式：协商解决、调解、仲裁或诉讼等8.2仲裁或诉讼地点：具体的仲裁机构或法院第九条合同的变更和解除9.1合同变更的条件：合同变更的具体情形9.2合同解除的条件：合同解除的具体情形第十条合同的终止10.1合同终止的条件：合同终止的具体情形10.2合同终止后的处理：包括但不限于工程验收、款项结算等第十一条保密条款11.1保密信息：合同双方的商业秘密和其他敏感信息11.2保密期限：保密信息的保护期限第十二条不可抗力12.1不可抗力事件：影响合同履行的事件或情况12.2不可抗力的后果：不可抗力事件对合同的影响和处理方式第十三条法律适用和争议解决13.1法律适用：合同适用的法律法规13.2争议解决：争议解决的方式和地点第十四条其他条款14.1附加条款：合同双方约定的其他条款14.2附件：合同的附件内容和数量第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条合同范围及内容2.1工程内容：承包方应根据本合同的约定，完成体育场馆的设计、施工、设备供应、调试、培训等工作，并确保整个工程符合约定的质量和标准。2.2工程规模：体育场馆的容纳人数为（人数），场馆面积为（面积），包括但不限于主体育场、训练场、更衣室、休息室等设施。第三条合同价格及支付方式3.2支付方式：发包方应按照本合同约定的付款计划，分期向承包方支付合同总价。具体支付方式和时间如下：3.2.1预付款：合同签署后（时间）内，发包方支付合同总价的（百分比）作为预付款。3.2.2进度付款：按照工程实际进度，发包方应按照承包方提交的进度付款申请，支付相应的款项。3.2.3验收付款：体育场馆工程通过验收后（时间）内，发包方支付剩余的合同总价。第四条工程进度及完成时间4.1工程进度计划：体育场馆的建设工程分为（阶段），各阶段的完成时间如下：4.1.1设计阶段：（完成时间）4.1.2施工阶段：（完成时间）4.1.3设备供应阶段：（完成时间）4.1.4调试阶段：（完成时间）4.1.5培训阶段：（完成时间）4.2工程完成时间：体育场馆整体项目预计在（完成时间）前完工。第五条工程质量及标准5.1工程质量标准：体育场馆的建设工程应符合（国家或地区）相关法律法规、标准和规范的要求，包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）等。5.2质量保证期：承包方应对体育场馆的建设工程提供（期限）的质量保证，并负责处理质量问题。第六条合同的履行和验收6.1承包方的义务：承包方应按照本合同的约定，完成体育场馆的设计、施工、设备供应等工作，并确保工程质量和进度符合合同要求。6.2发包方的义务：发包方应按照本合同的约定，支付合同总价，并提供施工所需的场地、设施和必要的协助。6.3验收程序：体育场馆工程完成后，发包方应组织验收，验收程序包括但不限于：6.3.1承包方提交竣工报告和相关的技术文件。6.3.2发包方组织专业人员进行现场检查，确认工程质量、进度和投资控制等情况。6.3.3验收合格的，发包方向承包方支付剩余的合同总价。第七条违约责任7.1承包方的违约行为：7.1.1承包方未按照合同约定完成工程，应向发包方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价的（百分比）。7.1.2承包方工程质量不符合约定，应负责修复或重新建设，并承担因此产生的费用。7.1.3承包方延迟交付工程，应向发包方支付延迟交付的违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价的（百分比）。7.2发包方的违约行为：7.2.1发包方未按照合同约定支付款项，应向承包方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为应付款项的（百分比）。7.2.2发包方未提供施工所需的场地、设施或协助，导致工程无法正常进行，应承担因此产生的费用和延误的工期。第八条争议解决8.1争议解决方式：双方同意通过友好协商解决合同履行过程中的争议和纠纷。如果协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2仲裁或诉讼地点：争议解决的地点为（仲裁机构或法院所在地）。第九条合同的变更和解除9.1合同变更的条件：合同履行过程中，如果出现不可抗力或者双方协商一致的情况，可以对合同进行变更。变更的内容应当以书面形式签署，并经双方确认。9.2合同解除的条件：合同履行过程中，如果出现不可抗力或者双方协商一致的情况，可以解除合同。解除合同应当以书面形式通知对方，并经双方确认。第十条合同的终止10.1合同终止的条件：合同履行完成后，双方协商一致可以终止合同。终止合同应当以书面形式通知对方，并经双方确认。10.2合同终止后的处理：合同终止后，承包方应按照发包方的要求将施工场地清理干净，并交还给发包方。同时，双方应当按照合同约定进行工程结算。第十一条保密条款11.1保密信息：合同双方在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。11.2保密期限：保密信息的保护期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕后（期限）年止。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件：不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、动乱等）以及政府行为（如政策调整、限制等），影响合同履行的事件或情况。12.2不可抗力的后果：不可抗力事件导致合同无法履行或者造成损失的，受影响的一方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。不可抗力事件持续期间，双方应协商调整合同履行计划。第十三条法律适用和争议解决13.1法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用（所在国家或地区）的法律。13.2争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1附加条款：本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以签订附加条款予以补充。14.2附件：本合同附件包括（附件名称和数量），附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方：指除甲乙方之外的，与本合同无关的法人、自然人或其他组织，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、融资方等。1.2第三方介入的情形：第三方介入本合同的情形包括但不限于提供专业咨询、技术支持、资金支持、监督管理等。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入的程序：甲乙方如需第三方介入，应提前以书面形式通知对方，并经双方协商一致后，与第三方签订相关协议。2.2第三方介入的条件：第三方介入应符合本合同的履行需要，不得违反法律法规，不得损害甲乙双方的合法权益。第三条第三方介入的责任和义务3.1第三方责任：第三方介入本合同后，应按照约定履行其职责，并对其提供的服务或商品质量负责。3.2第三方义务：第三方应遵守本合同的约定，不得超越其授权范围，不得损害甲乙双方的合法权益。第四条第三方介入的权益和利益分配4.1第三方权益：第三方根据本合同介入的权益包括但不限于合同报酬、保密权益等。4.2利益分配：甲乙方与第三方应根据实际情况约定利益分配方式，确保各方合法权益。第五条第三方介入的违约责任5.1第三方违约：第三方未按照约定履行其职责，或提供的服务、商品质量不符合合同要求的，应承担违约责任。5.2第三方违约责任限额：第三方的违约责任限额应根据双方约定和法律规定确定，以确保甲乙双方的合法权益不受损害。第六条第三方介入与甲乙方的关系6.1第三方与甲方关系：第三方介入本合同后，与甲方建立合同关系，第三方应向甲方负责。6.2第三方与乙方关系：第三方介入本合同后，与乙方建立合同关系，第三方应向乙方负责。第七条第三方介入的终止和解除7.1第三方终止：第三方未按照约定履行其职责，或甲乙双方协商一致可终止第三方介入。7.2第三方解除：合同履行完成后，或甲乙双方协商一致可解除第三方介入。第八条第三方介入后的合同变更和解除8.1变更条件：如第三方介入导致本合同内容发生变化，甲乙双方应协商一致进行合同变更。8.2解除条件：如第三方介入导致本合同无法履行，甲乙双方应协商一致解除合同。第九条第三方介入后的争议解决9.1争议解决方式：如甲乙双方与第三方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2争议解决限额：第三方介入引起的争议，其责任限额应根据合同约定和法律规定确定。第十条第三方介入后的其他条款10.1附加条款：甲乙双方与第三方可根据实际情况签订附加条款，补充本合同未尽事宜。10.2附件：本合同附件包括（附件名称和数量），附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：体育场馆建设设计方案详细要求和说明：该附件应包括体育场馆的整体设计方案、施工图纸、技术规范等，用以指导施工过程。附件二：施工组织设计详细要求和说明：该附件应包括施工流程、施工方法、施工组织结构、施工人员名单等，用以确保施工的顺利进行。附件三：设备供应清单详细要求和说明：该附件应详细列明所有设备名称、型号、数量、单价、供应商信息等，以便于双方核对。附件四：质量保证协议详细要求和说明：该附件应明确质量保证的范围、期限、违约责任等，以确保工程质量。附件五：施工进度计划详细要求和说明：该附件应包括施工各阶段的开始时间、结束时间、关键节点等，用以监控施工进度。附件六：合同变更协议详细要求和说明：该附件应包括合同变更的条件、程序、变更内容等，用以规范合同变更过程。附件七：违约行为及责任认定协议详细要求和说明：该附件应详细列明各种违约行为及其责任认定标准，以便于违约时的处理。附件八：保密协议详细要求和说明：该附件应明确保密信息的内容、保密期限、违约责任等，以确保双方的商业秘密得到保护。附件九：不可抗力事件声明详细要求和说明：该附件应包括不可抗力事件的定义、不可抗力事件的后果及其处理方式等。附件十：争议解决协议详细要求和说明：该附件应明确争议解决的方式、地点、程序等，以便于发生争议时进行解决。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方未按照设计方案、施工图纸等要求进行施工，导致工程质量问题。示例说明：如果承包方未按照设计方案施工，导致体育场馆的结构强度不足，需要重新加固，由此产生的费用和延误的工期应由承包方承担。2.承包方未