2024年度建筑防水喷锚注浆劳务分包协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建筑防水喷锚注浆劳务分包协议本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程内容1.2分包工程范围1.3分包工程量2.分包单位资质及人员2.1分包单位资质要求2.2分包单位人员配置2.3分包单位责任人与联系方式3.合同价格与支付3.1合同总价3.2价格调整条件3.3支付方式与时间4.工程质量与验收4.1工程质量标准4.2质量控制措施4.3工程验收程序与要求5.工期与进度5.1合同工期5.2进度计划与要求5.3工期延误及责任6.安全生产与环保6.1安全生产要求6.2安全事故处理6.3环保措施与要求7.合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3变更与解除的程序与责任8.违约责任与赔偿8.1违约行为与责任8.2赔偿计算与支付8.3不可抗力因素的影响9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼管辖法院10.合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款的赔偿12.合同的转让12.1转让条件12.2转让程序12.3转让后的责任与义务13.合同的补充与附件13.1补充协议13.2附件内容13.3附件的生效与失效14.其他条款14.1法律适用14.2语言文字14.3合同的份数与保存第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1分包工程内容分包工程包括建筑防水、喷锚注浆等劳务作业。1.2分包工程范围分包工程范围包括但不限于：劳务人员管理、现场施工、材料采购、设备租赁、安全防护等。1.3分包工程量根据甲方提供的工程量及施工图纸，双方协商确定分包工程量。第二条：分包单位资质及人员2.1分包单位资质要求分包单位应具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件，并具备相应的资质等级。2.2分包单位人员配置分包单位应按照施工需要，配置足够的施工人员、技术人员和管理人员，确保施工顺利进行。2.3分包单位责任人与联系方式分包单位应指定项目负责人，负责协调、管理施工现场，并提供有效的联系方式。第三条：合同价格与支付3.1合同总价合同总价根据甲方提供的工程量及施工图纸，结合市场行情，由双方协商确定。3.2价格调整条件合同执行过程中，如遇市场行情变化、政策调整等因素，需对合同价格进行调整的，双方可协商确定。3.3支付方式与时间甲方按照工程进度，分期支付分包款项。支付方式为银行转账，支付时间为每期工程进度完成后的七个工作日内。第四条：工程质量与验收4.1工程质量标准分包工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。4.2质量控制措施分包单位应建立健全质量管理体系，加强施工过程质量控制，确保工程质量。4.3工程验收程序与要求工程验收按照甲方制定的验收标准进行，验收不合格的，分包单位应按甲方要求整改，并承担相应责任。第五条：工期与进度5.1合同工期合同工期根据甲方项目进度要求，由双方协商确定。5.2进度计划与要求分包单位应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并确保按计划施工。5.3工期延误及责任如分包单位原因导致工期延误，分包单位应承担相应责任，并向甲方支付违约金。第六条：安全生产与环保6.1安全生产要求分包单位应严格遵守国家安全生产法律法规，落实安全生产责任制，确保施工现场安全。6.2安全事故处理如发生安全事故，分包单位应立即报告甲方，并按照甲方要求处理。6.3环保措施与要求分包单位应遵守国家环保法律法规，采取有效措施，防止环境污染。第八条：合同变更与解除8.1合同变更条件合同执行过程中，如因甲方需求变更、政策调整等原因，需对合同内容进行变更的，双方可协商确定。8.2合同解除条件合同执行过程中，如遇不可抗力因素，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。8.3变更与解除的程序与责任合同变更或解除应书面签订补充协议，并明确变更或解除后的责任与义务。第九条：违约责任与赔偿9.1违约行为与责任分包单位如违反合同约定，甲方有权要求分包单位承担违约责任，并要求分包单位支付违约金。9.2赔偿计算与支付分包单位应按照甲方实际损失金额计算赔偿金，并在接到赔偿金通知后七个工作日内支付。9.3不可抗力因素的影响因不可抗力因素导致合同无法履行或产生损失的，双方互不承担违约责任。第十条：争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可选择仲裁或诉讼方式解决。10.2争议解决机构如选择仲裁，仲裁机构为甲方所在地仲裁委员会；如选择诉讼，管辖法院为甲方所在地人民法院。第十一条：合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。11.2合同终止条件合同约定的工程竣工验收合格后，本合同即终止。11.3合同解除条件合同执行过程中，如遇不可抗力因素导致合同解除的，双方应按照本合同第八条的规定处理。第十二条：保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。12.3违约保密条款的赔偿如一方违反保密条款，泄露对方保密信息，应按照泄露信息对对方造成的实际损失金额支付赔偿金。第十三条：合同的转让13.1转让条件未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方。13.2转让程序如需转让合同权利义务，应书面通知对方，并提交相关证明材料。13.3转让后的责任与义务合同转让后，转让方对原合同的权利义务不再承担，由受让方承担。第十四条：其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2语言文字本合同采用中文书写，一式两份，双方各执一份。14.3合同的份数与保存本合同双方签字（或盖章）后生效，双方应妥善保管合同副本，如发生合同丢失、损坏等情况，应及时通知对方。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同工程有关联的其他主体，包括但不限于分包单位、材料供应商、设备租赁商、检测机构、监理单位、政府部门等。1.2第三方介入是指在合同执行过程中，因第三方原因导致合同条款无法正常履行，需要甲乙方协商解决的情况。第二条：第三方介入的处理2.1第三方介入事件发生后，甲乙方应立即启动协商机制，共同探讨解决方案，以减少合同执行中的损失。2.2甲乙方应积极协调与第三方之间的关系，确保工程顺利进行。如协调无果，甲乙方可依据本合同约定寻求法律途径解决。第三条：第三方责任限额3.1第三方对甲乙方的责任限额，应根据第三方介入事件的具体情况，由甲乙方共同协商确定。3.2第三方责任限额包括但不限于第三方应承担的损失金额、违约金、赔偿金等。3.3甲乙方均有权依法向第三方追偿，以保障自身合法权益。第四条：第三方义务4.1第三方应遵守国家法律法规、行业标准和本合同的约定，履行合同义务。4.2第三方应保证其提供的设计、产品、服务等的质量，符合甲乙方的要求。4.3第三方应对其行为产生的后果承担责任，不得损害甲乙方的合法权益。第五条：第三方违约处理5.1第三方如违反合同约定，甲乙方有权要求第三方承担违约责任，并要求支付违约金。5.2第三方如损害甲乙方合法权益，甲乙方有权要求第三方停止侵权行为，并赔偿损失。5.3甲乙方均有权依法向第三方追偿，以保障自身合法权益。第六条：第三方变更6.1如第三方需变更合同内容，应与甲乙方协商一致，并签订书面变更协议。6.2第三方变更不影响甲乙方的合同权利和义务。6.3第三方变更后，原第三方应继续承担变更前的责任。第七条：第三方退出7.1如第三方需提前退出合同，应与甲乙方协商一致，并签订书面退出协议。7.2第三方退出不影响甲乙方的合同权利和义务。7.3第三方退出后，应承担因其退出给甲乙方造成的损失。第八条：第三方权利限制8.1第三方不得以其与甲乙方之间的合同关系，要求甲乙方履行与本合同无关的义务。8.2第三方不得以其对甲乙方的主张，影响本合同的履行。8.3第三方不得擅自变更、解除或终止本合同。第九条：甲乙方的通知义务9.1甲乙方应在第三方介入事件发生后，及时通知对方。9.2甲乙方应将第三方介入事件的相关资料，提供给对方。9.3甲乙方应积极协调，确保第三方履行合同义务。第十条：第三方介入的合同条款变更10.1如本合同的履行因第三方介入需要进行变更，甲乙方应签订书面变更协议，明确变更内容。10.2变更协议应经甲乙方签字（或盖章）后生效。10.3变更协议与本合同具有同等法律效力。第十一条：第三方与其他各方的关系11.1第三方与甲乙方、其他合同主体之间的合同关系，不影响甲乙方的合同权利和义务。11.2第三方与甲乙方、其他合同主体之间的纠纷，不影响本合同的履行。11.3甲乙方、其他合同主体与第三方之间的权利义务，由各方自行解决。第十二条：第三方介入的合同解除12.1如第三方介入导致本合同无法履行，甲乙方有权解除合同。12.2甲乙方解除合同的，应书面通知对方。12.3合同解除后，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。第十三条：第三方介入的争议解决13.1因第三方介入产生的争议，甲乙方应通过友好协商解决。13.2协商不成的，甲乙方可选择仲裁或诉讼方式解决。13.3仲裁机构为甲方所在地仲裁委员会；诉讼管辖法院为甲方所在地人民法院。第十四条：本修正条款的生效与终止14.1本修正条款与原合同具有同等法律效力，自甲乙方第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单附件二：施工图纸附件三：分包单位资质证书附件四：分包单位人员配置表附件五：安全生产措施方案附件六：环保措施方案附件七：材料供应商名单附件八：设备租赁商名单附件九：检测机构资质证书附件十：监理单位资质证书附件十一：政府部门批准文件附件十二：合同变更协议附件十三：合同解除协议附件十四：违约金计算公式附件一：工程量清单本附件详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等信息，作为合同执行的依据。附件二：施工图纸本附件提供工程的详细施工图纸，包括建筑防水、喷锚注浆等劳务作业的施工细节。附件三：分包单位资质证书本附件提供分包单位的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关资质证书，证明分包单位具备相应的资质等级。附件四：分包单位人员配置表本附件列明分包单位的项目负责人、技术人员、管理人员和施工人员等信息，确保施工顺利进行。附件五：安全生产措施方案本附件详细描述分包单位应遵守的安全生产要求、安全防护措施和安全管理制度。附件六：环保措施方案本附件详细描述分包单位应遵守的环保要求、环保措施和环保管理制度。附件七：材料供应商名单本附件列明甲乙方同意的分包单位材料供应商名单，分包单位应从名单内采购材料。附件八：设备租赁商名单本附件列明甲乙方同意的分包单位设备租赁商名单，分包单位应从名单内租赁设备。附件九：检测机构资质证书本附件提供检测机构的资质证书，证明其具备相应的检测能力。附件十：监理单位资质证书本附件提供监理单位的资质证书，证明其具备相应的监理能力。附件十一：政府部门批准文件本附件提供政府部门对工程项目的批准文件，证明工程的合法性。附件十二：合同变更协议本附件用于记录合同执行过程中双方协商一致的对合同内容的变更。附件十三：合同解除协议本附件用于记录合同执行过程中双方协商一致的解除合同的情况。附件十四：违约金计算公式本附件提供违约金的计算公式，用于计算违约行为导致的损失赔偿。说明二：违约行为及责任认定：1.分包单位未按照合同约定履行施工义务，导致工期延误或工程质量不符合要求。2.分包单位未按照合同约定提供材料或设备，导致施工进度受到影响。3.分包单位未按照合同约定采取安全生产或环保措施，导致安全事故或环境污染事件发生。