木材保温施工合同

木材保温施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称名称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（全称名称）地址：法定代表人：联系方式：一、工程概况1.1项目名称：木材保温施工项目1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4项目内容：__________二、合同价格2.1双方经协商一致，确定本项目合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方应当按照本合同约定的工程量和质量要求完成施工，不得以任何理由提高或降低合同价格。三、合同工期3.1双方约定本项目合同工期为__________日，自甲方书面通知乙方开工之日起算。3.2乙方应当严格按照约定的工期完成施工，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收标准：__________4.3乙方应承担工程质量问题造成的所有损失。五、合同的履行5.1甲方应按照约定向乙方支付合同价款，支付方式为：__________。5.2乙方应按照约定的工期和质量要求完成施工，并接受甲方的监督和检查。5.3乙方应按照甲方的要求提供施工所需的各种材料、设备和人员。5.4甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题，提供必要的便利条件。六、违约责任6.1乙方未按照约定的工期完成施工的，应按照__________的标准向甲方支付违约金。6.2乙方施工质量不符合约定标准的，应承担相应的修复、返工等费用，并赔偿甲方因此造成的损失。6.3甲方未按照约定支付合同价款的，应按照__________的标准向乙方支付滞纳金。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目验收合格且甲方支付完毕全部合同价款之日起终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.木材保温施工项目设计方案2.施工图纸及相关技术资料3.乙方资质证明文件4.施工材料、设备清单5.施工人员名单及相关资质证明6.工程质量验收标准及方法7.付款凭证及进度表8.违约金计算公式及相关依据二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工，视为违约。2.乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。3.甲方未按照约定支付合同价款，视为违约。4.甲方未按约定提供施工所需便利条件，视为违约。5.双方未按约定履行合同义务，导致项目无法正常进行，视为违约。三、法律名词及解释：1.木材保温施工项目：指使用木材及其制品进行保温隔热施工的项目。2.合同工期：双方约定的完成施工的时间期限。3.违约金：一方违约时，按照约定向对方支付的赔偿金。4.工程质量：施工项目满足设计要求、使用功能和安全性、可靠性的程度。5.资质证明文件：乙方为承担施工任务所必须具备的合法证件和文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应采取加班、增加施工人员等措施保证工期。2.施工质量问题：乙方应立即整改，直到符合约定标准。3.付款拖延：甲方应按时支付合同价款，如有拖延，应支付滞纳金。4.甲方提供条件不足：乙方应与甲方沟通，争取甲方配合解决问题。5.合同争议：协商解决，协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为木材保温施工项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位。2.甲方委托乙方进行木材保温施工项目的施工。3.双方签订本合同，